历届中级经济师建筑专业考试真题及答案
2023年中级经济师-建筑经济专业知识与实务考试历年常考点试题附带答案
2023年中级经济师-建筑经济专业知识与实务考试历年常考点试题附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(不定项选择题)(每题 1.50 分)某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方)签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。
乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。
该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定：乙方可用租赁的一台斗容量为1的反铲挖掘机施工。
合同约定在当年的5月11日开工，5月20日土方工程完工。
在实际施工中，发生了如下事件，乙方均提出索赔。
事件(1)：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日。
乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。
事件(2)：因软弱土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质勘察复查4天.配合用工25个工日。
乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。
事件(3)：5月19日，接到监理工程师5月20日复工的复工令，同时接到基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单。
乙方针对开挖深度加深2m提出工期和费用索赔。
事件(4)：5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终土方工程于5月30日挖掘完毕。
乙方提出工期顺延和费用索赔。
根据以上资料，回答下列问题：关于事件(3)工期和费用索赔的说法，正确的为（）。
查看材料A. 索赔不成立B. 只能提出费用索赔C. 只能提出工期索赔D. 可同时提出工期索赔和费用索赔A. 选项AB. 选项BC. 选项ED. 选项F3.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列房地产的价值评估中，应遵循最高最佳利用原则的有（）。
A. 市场价值B. 抵押价值C. 投资价值D. 现状价值E. 抵押净值4.(单项选择题)(每题 1.00 分)某建设项目第一年计划投资额为1000万元，第二年计划投资额为500万元，建设前期1年，建设期价格上涨指数为5%，则涨价预备费是（）万元。
经济师《中级建筑》试题及答案
一、单项选择题1.在一个建设项目中，具有独立的设计文件、建成后能独立发挥生产效能的工程，由若干个单位工程组成的是( )。
经济师《中级建筑》试题及答案A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单项工程2.在进行工程计价时，就应按项目构成进行分部组合计价。
其计算过程和计算顺序是( )。
A.分部分项工程造价-单位工程造价-单项工程造价-建设项目造价B.分部分项工程造价-建设工程造价-单项工程造价-单位项目造价C.单项工程造价-单位工程造价-分部分项工程造价-建设项目造价D.分部分项工程造价-单位工程造价-建设工程造价-单项项目造价3.在建设项目初步设计阶段，根据有关概算定额或概算指标编制( )。
A.建设项目总概算中级经济师考试试题B.投资估算C.施工图预算D.建筑安装工程造价4.工程造价控制应遵循的原则是( )。
A.最优化原则中级经济师高级经济师B.经济为主、技术为辅原则C.以决策阶段为重点进行建设全过程控制原则D.主动控制原则5.建设工程造价中的工程费用是指( )。
A.全部固定资产投资费用和建设期利息之和B.设备工器具购置费用和建筑与安装工程费用之和C.设备工器具购置费用、建筑安装工程费用与工程建设其他费用之和D.基本预备费与涨价预备费之和6.下列投资和费用构成项目中，属于建设项目总投资中的建设投资的是( )。
A.流动资金投资B.建设期利息C.经营成本D.预备费7.国产标准设备原价一般是指( )。
A.出厂价中级经济师模拟试题B.设备的购置费用C.设备的交货价加上包装费D.设备的预算价格8.装运港船上交货价，习惯上称为( )。
A.离岸价格B.运费在内价格C.到岸价格D.进口设备的生产价格二、多项选择题中级经济师考试答案1.下列属于工程造价计价特点的有( )。
A.单价性计价C.按定额计价D.按工程进度计价E.按工程构成的分部组合计价2.工程造价的有效控制应遵循以下( )原则。
A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制中级经济师试题库C.被动控制D.令人满意E.技术与经济相结合3.进口设备的交货方式有( )。
2024年中级经济师-建筑经济专业知识与实务考试历年真题摘选附带答案
2024年中级经济师-建筑经济专业知识与实务考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程适合采用( )。
A. 纯单价合同B. 成本加酬金合同C. 可调值总价合同D. 不可调值总价合同2.(单项选择题)(每题 1.00 分)据《建设工程质量保证金管理办法》规定,工程质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的()。
A. 1%B. 2%C. 5%D. 3%3.(单项选择题)(每题 1.00 分)房地产市场调研问卷中，问题排列的先后顺序通常是容易回答的问题、较难回答的问题、敏感性问题，这是市场调研问卷设计（）原则的要求。
A. 针对性B. 简明性D. 目的性4.(不定项选择题)(每题 2.00 分) 某工程高668米，总建筑面积90万平方米，地下8层，地上8层。
现通过BIM技术对其进行全生命周期全过程协同管理，其中在该项目的BIM应用点主要有深化设计、进度管理、预算管理、施工场地平面布置、场地管理、碰撞检查、工程量计算、工程计价、变更工程量计算。
以下属于BIM技术在工程量计算中的应用有（）。
A. 基于三维模型的工程量计算B. 工程自动计价C. 工程量自动计算D. 关联构件的扣减计算5.(单项选择题)(每题 1.00 分)抵押价值减去预期实现抵押税的费用和税金后的价值是()。
A. 投资价值B. 拍卖保留价C. 计税价值D. 抵押净值6.(多项选择题)(每题 2.00 分)以下固定资产折旧方法，前期计提折旧额多，而后期计提折旧额少的有()。
A. 年数总和法B. 平均年限法C. 双倍余额递减法D. 工作量法E. 使用年限法7.(单项选择题)(每题 1.00 分)编制施工图预算是确定建筑安装工程预算造价的文件。
如果编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项定价，乘以相应的工程量并相加,得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，汇总求和。
经济师《中级建筑》试题及答案(完整版)
经济师《中级建筑》试题及答案(完整版)一、单项选择题1、某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是( )万元。
已知：( F/P，6%，5)=1.338。
A.0.25B.0.28C.0.35D.0.38标准答案：D解析：1、单利计算5年后的利息总额为：10×6%×5=3万元2、复利计算5年后的利息总额为：10×(F/P,6%,5)-10= 10×1.338-10=3.38万元3、两者的差值为：3.38-3=0.38万元2、某设备初期投资为1000万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。
假设基准收益率为10%，为使该投资可行，其年净收益至少应是( )万元。
A.80B.100C.120D.150标准答案：B解析：因为投资效果持续时间(寿命)为无限，所以：A=P×i=1000×10%=100万元3、某债券面值为1000元，年利率为8%，每年付息一次，原来购买时花1050元，3年末拟将其售出，若想使收益率达到6%，则售价应为( )元。
A.890B.965C.996D.1108标准答案：C解析：(1)1050本金(P)在第三年末的终值F1为：1050×(1+6%)3=1250.5668万元(2)第一年年末~第三年年末每年的利息收益A为：1000×8%=80万元(3)将利息收益年值A折算为终值F2：F2=80×[(1+6%)3-1]/6%=254.668万元(4)售价应为：1250.5668-254.668=995.8788≈996万元4、某投资项目初期投资额为2600万元，从第一年年末开始将有均等的净收益，每年折算至年末的净收益为580万元，则该项目的静态投资回收期是( )年。
A.4.12B.4.48C.5.48D.6.20标准答案：B解析：2600÷580=4.48年此考点在各班次均有讲解。
中级经济师建筑真题
中级经济师建筑真题【例题1：单选】下列特征不属于装配式建筑的是()。
A.设计标准化B.生产工厂化C.应用智能化D.现场人工浇筑【例题2：单选】下列类型不属于装配式建筑的是()。
A.混凝土结构B.钢结构C.砖结构D.木结构【例题3：单选】不属于装配式混凝土建筑结构的是()。
A.剪力墙结构B.框架结构C.框架--剪力墙结构D.现场人工浇筑结构【例题4：单选】装配式建筑评价标准规则中正确的.是()。
A.承重结构及构件50分B.非承重构件20分C.装修10分D.设备管线10分【例题5：单选】装配式混凝土建筑工程成本相比较传统现浇方式增加的有()。
A.机械费B.砌筑工程费C.措施费D.抹灰工程费【例题6：多选】相比较现场浇筑混凝土建筑，装配式混凝土建筑可节约资源()。
A.施工节水60%B.施工节材20%C.施工节能60%D.垃圾减少80%E.施工节水80%【例题7：多选】现行装配式钢结构住宅建筑体系主要包括()。
A.低层轻钢住宅B.钢木住宅C.多层及高层钢结构住宅D.混凝土钢结构住宅E.钢混住宅【例题8：多选】装配式木结构建筑结构材料包括()。
A.原木B.锯材C.铝材D.木基结构板材E.木质结构复合材【例题9：多选】装配式混凝土建筑工程成本相比较传统现浇方式减少的有()。
A.机械费B.砌筑工程费C.措施费D.墙板和楼板拼缝处理及相关材料费E.抹灰工程【例题10：多选】降低装配式混凝土建筑增量成本的主要措施有()。
A.通过有效措施合理降低预制构件价格B.推行住宅全装修充分发挥工期缩短的资金节约优势C.减少脚手架及辅助用材D.扩大建立产业工人队伍，减少工人费用E.加大政策扶持力度弥补部分增量成本答案及解析【例题1：单选】【答案】D【解析】装配式建筑特征包括设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管理信息化、【例题2：单选】【答案】C【解析】装配式建筑结构包括混凝土结构、钢结构、木结构、混合结构。
【例题3：单选】【答案】D【解析】装配式混凝土建筑结构有剪力墙结构、框架结构、框架一剪力墙结构、框架一核心筒结构。
经济师中级建筑经济专业知识与实务(建设工程合同管理)历年真题
经济师中级建筑经济专业知识与实务（建设工程合同管理）历年真题试卷汇编1(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 案例分析题单项选择题1．《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的屋面防水工程最低保修期限是( )年。
[2008年真题]A．1B．2C．3D．5正确答案：D解析：《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的屋面防水工程最低保修期限为5年。
知识模块：建设工程合同管理2．《建设工程质量管理条例》所规定的建设工程保修期，自( )之日起计算。
[2007年真题]A．竣工决算B．交付使用C．竣工验收合格D．产品销售正确答案：C解析：《建设工程质量管理条例》第四十条明确规定，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
知识模块：建设工程合同管理3．我国《合同法》规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据( )向仲裁机构申请仲裁。
[2007年真题]A．仲裁协议B．提交给人民法院的起诉书C．调解书D．和解结论书正确答案：A解析：我国《合同法》规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。
知识模块：建设工程合同管理4．承包人的某些索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字依据。
但可以根据该合同某些条款的含义，推论出承包人有索赔权，这种索赔被称为( )。
[2008年真题]A．合同中的明示索赔B．综合索赔C．合同中的默示索赔D．双向索赔正确答案：C解析：按索赔合同依据分类，可以把索赔分为合同巾的明示索赔和合同中的默示索赔。
其中，合同中的默示索赔即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。
2023年中级经济师《中级建筑经济》历年真题汇编(共268题)
2023年中级经济师《中级建筑经济》历年真题汇编（共268题）1、在工程建设定额中，按一定计量单位规定的，比概算定额更综合扩大的分部工程或单位工程的劳动、材料和机械台班的消耗量标准和造价指标，称为（）。
（单选题）A. 预算定额指标B. 概算指标C. 施工定额指标D. 投资估算指标试题答案：B2、在某工程网络计划的执行过程中，工作D的实际进度比计划进度滞后，滞后的时间大于其自由时差、小于其总时差，则关于工作D实际进度的说法，正确的是( )。
（单选题）A. 工作D不会影响自身的最早完工时间B. 工作D不会影响其紧后工作的最早开始时间C. 工作D不会影响该工程的总工期D. 工作D不会影响其后续工作的最早完成时间试题答案：C3、按照建设工程的不同阶段，可以将监理信息分为（）的信息。
（单选题）A. 项目决策、工程设计阶段、工程施工阶段B. 项目建设前期、工程施工过程和工程竣工阶段C. 工程施工阶段和交付使用阶段D. 工程建设阶段和运营管理阶段试题答案：B4、落实项目目标控制的组织机构和人员，明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权力和责任，制定目标控制的工作流程，这些是建设工程目标控制的( )。
（单选题）A. 合同措施B. 经济措施C. 技术措施D. 组织措施试题答案：D5、关于两个融资方案的说法，正确的为( )（不定项题）A. 乙方案的权益资金比例大于甲方案，因此筹资风险较大B. 甲方案的债务资金比例大于乙方案，因此筹资风险较大C. 由于两方案股息红利固定，因此可作为费用在所得税前支付D. 两方案股息红利都应在税后利润中支付试题答案：B,D6、该公司最终应该选择的方案为( )（不定项题）A. 甲方案B. 乙方案C. 丙方案D. 甲力案和乙方案试题答案：C7、某工程双代号时标网络计划中，工作H有三项紧后工作，其工作总时差分别为4、6和7周，工作H的自由时差为2周，则工作H的总时差是（）周（单选题）A. 4B. 6C. 7D. 9试题答案：B8、关于在网络计划中工作自由时差的说法，正确的是（）。
中级经济师建筑经济考试试题试卷及答案
试题及答案及答案试题中级经济师建筑经济考试试题中级经济师建筑经济考试共题。
每题分。
每题的备选项中。
只有个最符合题意。
一、单项选择题(6011)【题干】某企业准备 后实行设备更新，到时所需资金估计为万元，若存款利1.5600，，率为，从现在开始每 末均等存款，则每 应存款万元。
已知：5%( )(A/F5%5)=0.18097。
【选项】A.78.65B.108.58C.120.00D.165.77【答案】B2.【题干】已知甲和乙是两个寿命期相同的互斥方案，其中乙方案投资大于甲方案。
通17%14%和13%过测算得出甲、乙两方案的内部收益率分别为，差额投资收益率为，基准收益14%( )。
率为，关于方案选择的说法，准确的是【选项】A.应选择甲方案B.应选择乙方案C.应同时选择甲、乙方案D.应同时拒绝甲、乙方案【答案】A【题干】关于社会折现率的说法，准确的是。
3.( )【选项】A.社会折现率是财务内部收益率的判别基准B.社会折现率是项目经济效益要求的最低经济收益率C.社会折现率是不可用作不同 份之间资金价值转换的折现率D.社会折现率可根据项目的具体情况酌情确定【答案】D4.【题干】关于财务内部收益率的说法，准确的是( )。
【选项】A.财务内部收益率属于静态指标B.当此物内部收益率大于或等于基准收益率时，项目方案在财务上能够考虑接受C.财务内部收益率是计算财务净现值时所使用的折现率D.财务内部收益率用以反映项目的偿债水平【答案】B5.【题干】装配式建筑工程采用工程总承包方式有利于形成( )一体化的产业链。
【选项】A.设计、施工、物业管理B.设计、生产、施工C.生产、装修、运营维护D.施工、装修、运营维护【答案】B6.【题干】与混凝土结构的传统现浇生产方式对比，采用装配式建造方式可减少现场人工数量( )。
【选项】A.20%以下B.20～35%左右C.35～50%左右D.50%以上【答案】D7.【题干】空间布罝灵活、最容易满足不同建筑功能需求的装配式建筑结构是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
历届中级经济师建筑专业考试真题及答案一、经济师单项选择题1.某人以8%单利借出15000元,借款期为3年。
此后7%的复利将上述借出金额的本利和再借出,借款期为10年。
则该估第13年年末可以获得的复本利和是()万元。
已知：(F/P,7%,10)=1.967。
A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6586答案：D2.某地区用800万元捐助款(含初期建设费用和年维护费用)修建一座永久性建筑物。
该建筑物每年的维护费用为16万元(折算到年末),为此,除初期建设费用外,其他捐助款(用于维护的费用)以6%的利率存入银行,以保证正常的维护费用开支。
则可用于修建永久性建筑物的初期建设费用是()万元。
A.523.36B.527.33C.531.67D.533.33答案：D3.某方案初期投资额为3000万元,此后每年年末的作业费用为400万元。
方案的寿命期为10年,10年后的残值为零。
假设基准收益率为10%,则该方案总费用的现值是()万元。
已知：(P/A,10%,10)=6.144A.542.4B.2457.6C.3654.8D.5457.6答案：D4.下列投资方案中,可以使用差额法进行方案选择的是()。
A.独立方案B.寿命期不同的互斥方案C.寿命期相同的互斥方案D.混合方案答案：C5.下列投资方案中,可用最小公倍数进行方案选择的是()。
A.独立方案B.单一投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案答案：C6.下列预测方法中,属于定性预测方法的是()。
A.专家调查法B.简单平均法C.移动平均法D.加权移动平均法答案：A7.某项目投资预计有三种可能：条件好时可获得1500万元利润;条件一般时可获得600万元利润;条件差是,将亏损1000万元。
各种情况发生的概率难易确定,采用合理性标准预测时,该项目期望利润是()万元。
A.367B.633C.1033D.1100答案：C8.某建设项目生产单一产品,已知建成后年固定成本为1200万元,单位产品和销售价格为1800元,单位产品的材料费用为700元,单位产品的变动加工费和税金分别为120元和80元,则该建设项目年产量的盈亏平衡点是()件。
A.5600B.7500C.8600D.13333答案：D9.关于价值工程中全寿命周期费用的说法,正确的是()。
A.全寿命周期费用是研究和生产全过程发生的全部费用B.全寿命周期费用是产品存续期的总费用C.全寿命周期费用是从开始使用至报废发生的费用总和D.全寿命周期费用是生产费用和使用费用之和答案：D10.将建设项目分为公共项目和非公共项目,这是按项目的()进行分类。
A.目标B.产品(或)服务属性C.投资管理形式D.融资主体答案：B11.建设项目使用劳动力、消耗资源而使社会付出的代价,称为()。
A.影子价格B.影子汇率C.影子工资D.社会折现率答案：C12.下列区域经济与宏观经济影响分析的指标中,属于经济总量指标的是()。
A.就业效果指标B.三次产业结构C.财政收入D.环境效果指标答案：C13.废水处理可以分为若干级。
其中,去除大部分有机物和固体悬浮物的处理时()。
A.初级处理B.一级处理C.二级处理D.三级处理答案：C14.根据国家规定,下列工程项目中,属于必须进行招标的是()。
A.涉及国家安全的建设项目B.设备采购的单项合同估算价位50万元及以上的项目C.购置抢险求灾物资总价为120万元及以上的项目D.公共体育场馆建设项目答案：D15.关于公开招标与邀请招标区别的说法,正确的是()。
A.招标人不同B.投标人数量不同C.发布招标信息的方式不同D.发布招标信息的单位不同答案：C16.下列招标人行为中,属于排斥投标人或潜在投标人的是()。
A.要求投标人具有履行合同的能力B.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题答案：C17.关于投标人行为的说法,正确的是()。
A.投标人可以低于成本价的报价竞标B.投标人应按照合同条款的要求编制投标文件C.投标人可与其他单位组成联合体,并以各自的身份投标D.投标人应制定在技术、工期和成本等方面对招标人有吸引力的施工方案答案：D18.在工程项目招投标中应禁止()。
A.联合体各方单独参加资格预审B.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标C.中标人按规定将中标项目的部分非主体工作分包他人D.招标人按规定直接确定评标专家答案：B19.除当事人双方意思表示一致外,尚需交付标的物才能成立的合同,称为()。
A.要式合同B单务合同C.诺成合同D.实践合同答案：D20.要约不再对要约人和受要约人产生拘束,称为()。
A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.要约失效答案：D21.下列组织中,具有保证人资格的是具有代为清偿债务能力的()。
A.国家机关B.企业法人C.学校D.医院答案：B22.债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定享有处置该财产得到优先受偿的权利,这种担保方式称为()。
A.留置B.质权C.保证D.抵押答案：A23.施工组织设计和工期条款在《建设工程施工合同(示范文本)》的()中。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件答案：B24.下列索赔事件中,属于按索赔事件性质分类的是()。
A.承包商向保险公司的索赔B.承包商与业主间的索赔C.合同终止的索赔D.费用索赔答案：C25.关于工程造价的说法,正确的是()。
A.建设工程造价就是建筑安装产品的价格B.建筑安装工程造价是业主投资中应以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用C.建筑安装工程造价是指业主进行工程建设花费的全部固定资产投资D.建设工程造价是指建筑安装工程造价答案：B26.在进口设备的交货价中,若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上,并负担到货物装船为止的一切费用和风险,该交货价称为()。
A.目的港船边交货价B.目的港船上交货价C.运费、保险费在内价D.装运港船上交货价答案：D27.在建筑安装工程费用中,工会经费应列入()。
A.企业管理费B.规费C.措施费D.工程建设其他费答案：A28.下列费用中,应列入工程量清单中其他项目清单的是()。
A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.工程排污费答案：A29.某施工机械预计的一次大修理费为10000元,大修理周期数为3,机械的耐用总台班数为2000台班,则该机械的大修理费是()元/台班。
A.10B.20C.30D.40答案：A30.某项目采用生产能力指数法估算拟建装置的投资。
已建成类似装置的投资额为200万元,生产能力为20万吨;拟建装置的生产能力为25万吨。
指数n的取值为1,综合调整系数为1.20,该拟建装置的投资估算额是()万元。
A.250B.300C.400D.450答案：B31.关于项目总投资中流动资金的说法,正确的是()。
A.总投资中的流动资金是指项目投产后形成的流动资产B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产-流动负债C.流动资金估算一般应采用扩大指标法D.在项目计算期末应收回部分流动资金答案：B32.根据《建设工程工程量清单计价规范》,分部分项工程量清单的综合单价不应包括()。
A.企业管理费B.规费C.风险费用答案：B33.当招标文件描述的某分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时,投标人应()。
A.以设计图纸为依据确定综合单价B.向招标人提出,等待招标人作出答复后,再确定综合单价C.向设计单位提出,等待设计单位作出答复后,再确定综合单价D.以招标文件描述的该分部项工程量清单项目特征确定综合单价答案：D34.采用不可调值总价合同时,由发包方承担的是()风险。
A.设计和工程范围变更B.地质条件不利C.通货膨胀D.施工质量不良答案：A35.根据《建设工程价款结算暂行办法》,关于设计变更价款调整规定的说法,正确的是()。
A.已确认增(减)的工程变更价款,应在工程结算时支付B.工程设计变更确定后,发包人可根据所掌握的资料,最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额C.工程设计变更确定后,承包人可根据的掌握的资料,最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额D.在工程设计变更确定后14天内,由承包人向发包人提出变更工程价款报告 ,经发包人审查同意后调整答案：D36.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法,正确的是()。
A.因合同中已有适用的综合单价,故应继续按合同中已有的综合单价执行B.必须由承包人提出新的综合单价,经发包人确认后执行C.若该工程量的变化在合同约定幅度以内,应执行原有的综合单价D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外,其综合单价应予以调整,但措施费不能调整A.20B.22C.24D.26答案：D39.某单代号网络计划中,工作N与其紧后工作H和M的时间间隔分别为5周和3周,工作H和M的总时差分别为2周和6周,则工作N的总时差是()周。
A.3B.5C.7D.9答案：C40.某工程网络计划中,工作A的持续时间为7天,总时差为5天,自由时差为3天。
通过计划执行过程检查,发现工作A的实际进度拖延了10天,则将影响工程计划工期()天。
A.3B.5C.7D.10答案：B41.工作E是某工程网络计划中的非关键工作,在该计划执行过程中,工作E的实际进度比计划进度拖后,且拖后的时间超过了其自由时差,则工作E将影响()。
A.紧前工作的最迟开始时间B.紧后工作的最早开始时间C.紧后工作的最迟开始时间D.后续工作的最迟完成时间答案：B42.关于风险实质的说法,正确的是()。
A.风险的实质就是变化B.风险的实质就是不确定性C.风险的实质就是损失D.风险的实质就是失败答案：B43.人们在经营过程中,因不能适应客观形势的变化,或因主观判断失误,或对已发生的事件处理欠妥而导致的风险是()。
A.管理风险B.社会风险C.经济风险D.自然风险答案：A44.在建设工程风险管理过程中,风险识别操作的起点是()。
A.确认不确定性的客观存在B.建立初步清单C.确定各种风险事件并推测其结果D.制定风险预测图答案：A45.下列保险标的中,属于建筑工程保险主要保险项目的是()。
A.工程所有人提供的物料及项目B.施工机具设备C.工地内现有的建筑物D.永久性和临时性工程及工地上的物料答案：D46.下列风险中,属于建筑工程保险责任的是()。
A.因意外事故造成邻近地区第三者人身伤亡或财产损失B.错误设计引起的损失、费用和责任C.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失D.全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任答案：A47.建筑工程险的费率中实行单独的年费率的是()。