履约保函范本

合集下载

履约保函范本

履约保函范本

履约保函范本第一篇:履约保函范本履约保函编号:201602300405致:(受益人)鉴于:谢志文(以上简称“承包人”)将于(以下简称“发包人”)就签订合同(以下简称“合同”);鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交以下金额的履约保函,作为承包人履约本合同的责任的保证,本公司同意向受益人提供一般保证担保。

在本保函有效期内,我司向你方承担支付人民币(大写)元的责任,并无条件受本担保的约束。

承包人在合同履行过程中,由于资金、技术、质量、安全或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或合同约定工期延误时,在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时,本公司于30日内给予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

我司放弃你方应向承包人要求赔偿上述金额然后再向本公司提出要求的权利。

我司还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下,即使工程或合同文件发生变化、补充或修改,本公司承担本保函的责任也不改变,有关工程发生重大变化和合同文件发生变化、补充和修改应书面通知本公司。

本保函直至该项工程进度款到账扣除后自动失效,但最长有效期不超过2016年8月30 日。

本保函解除担保效力,需由被保证人取回加注“担保责任”已解除字样的保函原件及你方签章确认的《解除【履约保函】通知书》。

保证人(公章):负责人或授权代理人:地址:利息方式:签发日期:第二篇:履约保函格式履约保函保函编号:致:“分包人”)系我行客户。

鉴于分包人已与你方和就×××××工程的分包工程(下称“分包工程”)于年月日签订了编号为的合同(下称“主合同”)。

根据主合同中有关条款规定,分包人应向你方提交合同价格10%的履约保证金银行保函,以确保其忠实圆满地履行主合同。

我行同意按下述条款为该分包人完全履行主合同规定做出如下不可撤销的和无条件的保证:1、考虑到主合同的各项规定,我行特此无条件地和不可撤销地承诺、以本保函保证并受其制约,在收到你方要求支付部分或全部履约保证金的通知时,无须你方提出任何证明或证据,也无权要求你方解释任何原因,我行将于7日内无条件地和不可改变地向你方支付累计总额不超过人民币:元(大写:人民币________________元)的履约保证金,并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

工程施工合同中的履约保函

工程施工合同中的履约保函

工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致:(业主名称)
根据(承包商名称)与贵方签订的关于(工程项目名称)施工合同(以下简称“合同”),我方作为担保人,特此向贵方出具本履约保函。

一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。

2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项,并承担相应的违约责任。

3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定,确保工程质量和安全。

4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排,及时处理可能出现的问题和纠纷。

二、保证金额
本保函的保证金额为人民币(大写)(小写),占合同总价的(比例)。

三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。

四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务,或存在违约行为,贵方有权向我方提出索赔要求。

2. 贵方应向我方提供书面索赔通知,说明索赔原因、金额及证明材料。

3. 我方收到索赔通知后,应在(时间)内进行核实,并与贵方协商解决。

如果双方无法达成一致,贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

五、其他条款
1. 本保函一经签署,即具有法律效力。

2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

3. 本保函正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

履约保函(范本)

履约保函(范本)
2、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由我方提供资金及技术援助,使承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
备注:本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

履约类保函担保合同范本7篇

履约类保函担保合同范本7篇

履约类保函担保合同范本7篇篇1甲方(担保人):____________________地址:______________________________联系方式:__________________________乙方(委托方):____________________地址:______________________________联系方式:__________________________鉴于乙方与受益方之间的合同关系,为保证乙方全面履行合同义务,甲方愿意为乙方提供履约担保。

经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:第一条合同目的和依据本合同旨在明确甲、乙双方权利与义务,甲方作为担保人为乙方提供履约担保,确保乙方按照合同约定履行相关义务。

本合同依据相关法律法规制定,遵循公平、公正、诚实信用原则。

第二条担保事项及金额1. 担保事项:甲方对乙方在合同履行过程中的义务承担担保责任。

2. 担保金额:人民币(大写)_____________________元整。

第三条担保期限本合同自双方签署之日起生效,至乙方完成全部合同义务并经受益方确认无误后终止。

第四条甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与担保事项相关的资料,并对资料进行审核。

2. 甲方在乙方履行合同义务过程中,有权对乙方的履约情况进行监督和检查。

3. 乙方未能按照合同约定履行义务时,甲方应承担担保责任,并按照本合同约定向受益方支付担保金额。

4. 甲方有权在承担担保责任后向乙方追偿。

第五条乙方的权利和义务1. 乙方应按时、足额履行与受益方签订的合同条款。

2. 乙方应向甲方提供与担保事项相关的真实、完整、准确的资料。

3. 乙方应按照本合同约定向甲方支付担保费用。

4. 乙方在履行合同中产生的争议应自行解决,甲方不承担由此产生的责任。

第六条担保费用及支付方式1. 担保费用金额:人民币(大写)_____________________元整。

2. 支付方式:乙方应按照甲方要求的时间和方式支付担保费用。

履约保函合同范本

履约保函合同范本

履约保函合同范本甲方(受益人):公司名称:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方代表姓名]地址:[甲方公司地址]联系电话:[甲方联系电话]乙方(委托人):公司名称:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方代表姓名]地址:[乙方公司地址]联系电话:[乙方联系电话]丙方(担保方):银行名称:[丙方银行名称]地址:[丙方银行地址]联系电话:[丙方联系电话]一、履约保函的基本信息1. 保函金额:人民币(大写)[大写金额]元整(小写:¥[小写金额]元)。

2. 保函有效期:自本保函开立之日起至[具体日期]止。

3. 保函形式:[保函形式,如无条件、不可撤销的见索即付保函]二、保函的索赔条件在保函有效期内,如乙方未履行或未完全履行主合同约定的义务,甲方有权凭本保函及相关证明文件向丙方提出索赔。

丙方应在收到甲方的书面索赔通知及相关证明文件后的[规定工作日]个工作日内,无条件地将索赔金额支付给甲方。

三、丙方的责任和义务1. 丙方保证其具有合法的担保资格和足够的担保能力,能够按照本合同的约定承担担保责任。

2. 丙方应严格按照本合同的约定履行担保义务,不得擅自变更或解除本保函。

3. 丙方在履行担保责任后,有权向乙方进行追偿。

四、乙方的责任和义务1. 乙方应严格履行主合同约定的义务,确保甲方的合法权益不受损害。

2. 如因乙方原因导致丙方履行担保责任,乙方应向丙方赔偿因此造成的全部损失。

五、违约责任1. 若丙方未按照本合同的约定履行担保义务,应向甲方支付保函金额[约定百分比]的违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 若乙方未按照本合同的约定履行主合同义务,应向甲方支付主合同约定的违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。

3. 若一方违反本合同的其他约定,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。

六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由三方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自三方签字(或盖章)之日起生效。

履约保函(精选5篇)

履约保函(精选5篇)

履约保函(精选5篇)履约保函篇1致: :鉴于 (承包方名称,法定地址,以下简称承包方)和你方于 (签约日期)签订编号为的《》 (名称),承担实施 (工程名称)。

鉴于你方在上述合同中要求承包方向你方提交下述金额的银行出具的保函,作为承包方履行本合同的保证金。

本银行 (担保人名称,法定地址),同意为承包方出具此项保函。

本银行在此作为担保人,无条件地、不可撤销地并放弃追索权地,代表承包方向你方承担支付人民币(大写) 万元人民币的责任。

当承包方在履行合同中违约,未能忠实地履行合同文件规定或你方与承包方同意的对合同的有效修改、补充或变动文件规定的,无论承包方有无不同意见,你方以书面文件提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行在收到你方的书面通知当日即无条件向你方全部支付。

本银行进一步同意你方和承包方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后,本银行承担保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函自开立之日起生效,其中元人民币的保函直至业主/顾问向你方签署#1机组临时验收证书后30天内有效,但最迟不超过乙方全部工作结束并通过验收后6个月。

元人民币的保函直至业主/顾问向你方签署#2机组临时验收证书后30天内有效,但最迟不超过乙方全部工作结束并通过验收后6个月。

本保函适用国际商会《见索即付保函统一规则》(URDG458)。

凡因本保函引起的或与本保函有关的一切争议,均应由本保函受益人住所地有相应管辖权的法院管辖。

银行名称:(盖章)银行法定代表人:(签字、盖章)地址:邮政编码:日期:年月日履约保函篇2(发包人名称):因被保证人(承包人名称)(以下简称被保证人)与你方签定(合同名称)合同(合同编号: ),我方已接受被保证人的请求,愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证:1、本保函担保的范围(担保金额)为人民币(大写) 元。

2、本保函的有效期自上述合同生效日起至年月日止。

工程合同履约保函范本

工程合同履约保函范本

工程合同履约保函范本【工程合同履约保函】致:(甲方名称)敬启者:根据贵公司与(乙方名称)签订的工程合同(合同编号:________),我们(银行或担保机构名称)作为担保人,特此向贵公司提供无条件且不可撤销的履约保证。

本保函是对乙方履行其在上述合同项下的全部责任和义务的一种担保。

一、保函数量:本保函的担保金额为人民币(大写)____________元整(¥___________)。

二、保函有效期:本保函自签发之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日后的____天止,或者至贵公司提出索赔通知并由我行确认接受索赔之日止,以先到之日为准。

三、责任范围:在本保函的有效期内,如乙方未能按照合同约定履行其任何一项或多项义务,包括但不限于工程质量、工期延误、支付工程款等,贵公司有权书面通知我行并提出索赔,我行将在收到符合要求的索赔通知后____个工作日内,无条件地向贵公司支付不超过担保金额的款项。

四、保函的变更和终止:本保函未经贵公司和我行双方书面同意,不得擅自变更或终止。

在不影响已提出索赔的条件下,贵公司可以书面通知我行解除或减少保函数量,该通知应当由我行确认接受后方可生效。

五、其他条款:1. 本保函适用中华人民共和国法律。

2. 本保函项下的争议,首先应通过友好协商解决,协商不成的,可提交我行所在地人民法院诉讼解决。

3. 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方确认后方为有效。

4. 本保函的签发、生效、修改、终止及索赔等相关事宜,均不影响合同其他条款的独立效力。

六、签字盖章:本保函经我行授权代表签字并加盖公章后生效。

担保人:(银行或担保机构全称)法定代表人:(签字)公章:日期:____年____月____日。

履约保函范文

履约保函范文

履约保函范文尊敬的XXX公司:感谢贵公司对我司工程项目的信任与支持。

为了确保项目按时完成并达到预期效果,我司愿意提供履约保函进行担保。

履约保函范文如下:履约保函保函编号:XXXXXX保证人:(以下简称“甲方”)(甲方名称、注册地址)受益人:(以下简称“乙方”)(乙方名称、住址)为保证甲方按照合同约定的条件和期限履行其义务,我司愿意提供履约保函保证如下:1. 保证金额:XXX万元(大写:XXX万元整)2. 备查期限:自本保函签发之日起,有效期为合同履行完毕并乙方确认无任何争议之日止。

3. 乙方作为受益人,有权在甲方违约时向我司提出索赔申请,并提供相关证据材料以支持其索赔请求。

4. 在乙方提出索赔申请后,我司将立即启动调查程序,以确定甲方是否存在违约行为。

若甲方被认定违约,我司将根据保函金额及索赔金额的合理范围内进行赔付。

5. 在索赔得到满足之后,我司将成为债权人,在合同项下享有与乙方同等的权益。

6. 本保函在到期日未出现索赔申请的情况下,甲方无条件获得解保权,解保需提前5个工作日书面通知我司。

7. 本保函的效力受申请法院或仲裁机构管辖。

任何因解释、履行本保函而产生的争议,交由双方友好协商,协商不成的提交申请法院或仲裁机构解决。

8. 本保函一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

请贵公司认真阅读以上履约保函范文,并在同意接受本保函的前提下签字、盖章并退还一份正本给我司。

如有任何疑问或需要进一步商讨,请随时与我司联系。

特此保证。

保证人:(甲方名称、法定代表人签字、营业执照)日期:年月日受益人:(乙方名称、法定代表人签字、营业执照)日期:年月日附件:履约保函副本(正本)以上为履约保函的范文,供参考。

具体内容和要求可根据实际情况进行调整。

如需更多帮助,请随时与我司联系。

XXX公司。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

履约保函范本
尊敬的XXX公司:
根据我们之前的协议,作为承办项目的供应商,根据合同要求,我们保证履行合同所规定的义务,并为此提供本履约保函。

本履约保函的金额为人民币XXX万元整,有效期自签署之日
起至合同履行完毕之日止。

如项目发生问题,导致我们无法按照合同履行相应义务,您有权根据合同要求,向本保函所指明的指定账户进行索赔。

您的索赔金额将在收到您的索赔通知后的10个工作日内,由我们支付至指定账户。

我们保证按照合同的规定按时交付合格的产品,并保证产品的质量符合国家相关规定和行业标准。

如果产品出现质量问题,我们将承担相应的责任并及时予以修复或更换。

我们还保证按照合同规定提供相应的售后服务,包括产品的安装、调试和维修等。

同时,我们将确保及时提供相关技术支持和咨询,以保证项目的顺利进行。

我们承诺遵守合同的各项条款和约定,并确保在合同履行过程中不违反国家相关法律法规和行业规范。

如果违反合同约定,我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

请您确认本履约保函,并在指定的保函生效之前将您的签名和日期写在下方。

特此保证!
-------------------------------------------------------------------- 签字:___________________
日期:___________________。

相关文档
最新文档