工程履约担保合同范本
履约担保协议书范本推荐6篇
履约担保协议书范本推荐6篇篇1甲方（担保方）：__________乙方（委托方）：__________鉴于甲乙双方同意就以下事项进行履约担保，在平等、自愿的基础上，经过友好协商，特订立本协议。
一、协议目的为确保甲乙双方在履行某项目合同（以下简称“主合同”）过程中，乙方的义务得到遵守，甲方愿意提供履约担保，保证乙方履行主合同中的各项义务和责任。
二、担保范围1. 本协议所担保的主合同项下的全部义务和责任。
包括但不限于：工程款的支付、工程进度、工程质量、安全文明施工等。
2. 因乙方违反主合同导致甲方遭受的任何损失和损害。
三、担保方式1. 甲方提供连带责任保证，即甲方对乙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
2. 若乙方未履行主合同义务，甲方将按照本协议承担担保责任，包括代为履行或赔偿损失等。
四、担保期限本协议的担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后XX年。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方履行主合同中的各项义务。
2. 甲方有权在乙方未履行主合同义务时，采取必要的措施进行追偿。
3. 甲方应遵守本协议，确保所提供的担保真实、合法、有效。
4. 甲方应协助乙方解决在履行主合同过程中遇到的问题和困难。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应遵守主合同，全面履行约定的义务和责任。
2. 乙方应按时向甲方提供与主合同履行相关的资料和信息。
3. 乙方在履行主合同过程中遇到问题或困难时，应及时与甲方沟通并共同寻求解决方案。
4. 乙方应支付甲方因履行本协议而产生的合理费用。
七、违约责任1. 若乙方未履行主合同义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因甲方的过错导致未能履行担保责任，乙方有权要求甲方承担相应的损失和损害赔偿责任。
八、争议的解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
工程履约担保合同合同范本
工程履约担保合同合同范本【甲方（业主）】与【乙方（承包商）】经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就【某工程项目名称】达成如下工程履约担保合同：一、合同基本信息1. 工程项目名称：_________2. 工程项目地点：_________3. 工程项目内容：_________4. 合同金额：___________5. 履约期限：从____年____月____日至____年____月____日6. 合同编号：_________7. 签订日期：____年____月____日8. 签订地点：_________二、担保范围乙方应向甲方提供全面的履约保证，包括但不限于工程质量、工期、安全和其他相关方面的担保责任。
三、担保金额及有效期1. 担保金额为本合同总金额的____%，即人民币____元整。
2. 担保有效期自合同生效之日起至工程竣工验收合格且保修期满止。
四、担保方式乙方应以银行保函或其他等效担保形式，向甲方提供本合同约定的担保金。
五、违约责任如乙方未能按照本合同的规定履行其义务，应当承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________乙方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________日期：____年____月____日。
履约保证金通用合同范本3篇
履约保证金通用合同范本3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方同意签订合同并遵守合同条款，为保证合同的履行，乙方向甲方提供履约保证金，并特别达成如下协议：第一条合同目的和履约保证金的目的本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务，确保双方按照合同规定履行各自的职责。
履约保证金是为了保证乙方按照合同约定履行义务，保证工程质量、进度和安全等方面符合甲方要求而设立的。
第二条履约保证金的金额和支付方式乙方应按照合同约定的金额向甲方支付履约保证金。
具体金额和支付方式如下：____________________。
第三条履约保证金的期限和退还1. 履约保证金的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成约定的保修期为止。
2. 在合同期内，如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权扣除部分或全部履约保证金作为违约金或赔偿金。
3. 在合同履行完毕后，甲方应在约定时间内将履约保证金本金退还乙方，扣除相关费用后，如有剩余应予以退还。
第四条履约要求和承诺乙方承诺按照合同约定履行以下义务：1. 保证施工质量符合相关标准和规范；2. 保证施工进度符合合同约定的工期要求；3. 保证施工安全和环境保护符合相关规定；4. 保证完成工程竣工验收并交付使用；5. 遵守合同约定的其他相关事项。
第五条违约责任和赔偿标准如乙方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。
具体违约责任和赔偿标准如下：1. 如乙方施工质量不符合相关标准和规范，甲方有权要求乙方整改或返工，费用由乙方承担；2. 如乙方施工进度延误，应按照合同约定的标准支付逾期违约金；3. 如因乙方原因导致工程安全事故或环保事故，乙方应承担全部责任和损失赔偿；4. 乙方未能履行合同约定的其他义务，应按照合同约定承担违约责任。
第六条合同变更和解除条件本合同一经签订，双方应共同遵守。
如需变更或解除合同，应经双方协商一致并书面确认。
履约担保协议书范本推荐8篇
履约担保协议书范本推荐8篇篇1甲方（担保人）：___________地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________乙方（被担保人）：___________地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________鉴于甲方同意为乙方提供履约担保，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条担保事项甲方同意为乙方在履行与第三方签订的合同（以下简称“主合同”）中的义务提供履约担保。
担保金额为人民币_______元整（大写金额）。
担保期限自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后______止。
担保方式为连带责任保证。
第二条甲方的担保义务1. 甲方应按照本协议约定履行担保义务，确保乙方按照主合同约定履行相关义务。
2. 乙方未按照主合同约定履行义务时，甲方应在收到第三方要求承担担保责任的通知后______日内履行代偿义务。
3. 甲方在履行代偿义务后，有权向乙方追偿。
第三条乙方的陈述和保证1. 乙方承诺其为主合同项下的债务人，并按照主合同约定履行相关义务。
2. 乙方承诺所提供的资料真实、完整、准确，不存在任何虚假陈述或重大遗漏。
3. 乙方应按照本协议约定支付担保费用及其他相关费用。
第四条担保费用及支付方式1. 乙方应按照本协议约定向甲方支付担保费用。
担保费用为人民币_______元整（大写金额）。
2. 乙方应在本协议签订后______日内支付全部担保费用。
3. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
第五条违约责任1. 若乙方未按照主合同约定履行义务，导致甲方承担担保责任的，乙方应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
2. 若乙方违反本协议第三条规定的陈述和保证，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
3. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付逾期付款利息。
工程担保合同范本8篇
工程担保合同范本8篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（担保人）：____________________鉴于甲方需要委托乙方为其提供工程担保服务，为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、担保事项乙方同意为甲方就本工程项目的实施提供工程担保服务。
担保范围包括但不限于工程进度款支付、工程质量保证等方面。
具体担保事项根据甲方提供的工程合同及相关文件确定。
二、担保金额及方式担保金额根据甲方提供的工程合同确定，具体金额和方式详见附件《担保金额及方式表》。
乙方按照本合同约定提供相应担保，并承担相应责任。
三、担保期限本工程担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
四、甲方义务1. 甲方应提供真实、完整的工程合同及相关文件，并保证其合法性、有效性。
2. 甲方应按时向乙方提供工程进度、质量等方面的信息，并确保信息的真实性和准确性。
3. 甲方应遵守相关法律法规和规定，确保工程的顺利进行。
4. 甲方应按照合同约定支付担保费用。
五、乙方义务1. 乙方应按照本合同约定提供相应担保，并承担相应责任。
2. 乙方应认真审核甲方提供的工程合同及相关文件，确保其真实性、完整性和合法性。
3. 乙方应对甲方提供的工程进度、质量等方面的信息进行监督和评估，及时发现并告知甲方存在的问题。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露或擅自使用。
六、违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未按时支付担保费用或其他应付款项，乙方有权要求甲方立即支付欠款，并有权解除本合同。
2. 若乙方未按照本合同约定提供相应的担保服务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因甲方的违法行为或违反合同约定导致工程无法顺利进行，乙方有权要求甲方承担相应的损失赔偿责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
履约保证金通用合同范本8篇
履约保证金通用合同范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据双方签订的合同条款，为确保乙方履行本合同约定的各项义务，甲乙双方就履约保证金事项达成如下协议：一、履约保证金的目的本履约保证金是为了确保乙方按照本合同约定履行各项义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工、维修保养等。
在乙方完全履行本合同约定的各项义务前，本履约保证金将被有效保留。
二、履约保证金的金额根据工程规模、技术难度和潜在风险等因素，经甲乙双方商定，乙方需向甲方提交人民币______元的履约保证金。
该金额作为乙方履行本合同义务的保证。
三、履约保证金的提交与返还1. 乙方应在合同签订后______日内将履约保证金支付至甲方指定账户。
2. 甲方在收到乙方支付的履约保证金后，应当向乙方出具收据。
3. 当乙方完全履行本合同约定的各项义务后，甲方应当在工程竣工验收合格并签署竣工验收证书后的______日内将履约保证金返还给乙方。
4. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务，甲方有权根据本合同约定扣除相应金额的履约保证金作为违约金或赔偿金。
四、履约保证金的担保方式本履约保证金可以采用银行汇票、转账、电汇等方式提交。
若采用第三方担保方式，担保人须具备相应资质和信誉，并出具书面担保函。
五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定提交履约保证金，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。
2. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金或赔偿金。
3. 若甲方未按本合同约定返还履约保证金，乙方有权要求甲方返还，并追究甲方的违约责任。
六、保密条款甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方透露。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保，为了明确双方的权利和义务，确保合同的履行，双方本着诚实、守信的原则，经友好协商，订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时，甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于：未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料，以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况，确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时，应承担连带清偿责任，向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后，向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料，并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务，确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督，确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后，应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带清偿责任的，乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
履约保证金通用合同范本7篇
履约保证金通用合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据双方签订的合同条款，为确保乙方严格履行合同约定，保障甲乙双方的合法权益，经双方友好协商，达成以下履约保证金合同条款：一、履约保证金的目的和原则本履约保证金是为了确保乙方按照合同约定全面履行其义务和责任，遵循诚实信用原则，保障工程质量和进度而设定的。
二、履约保证金的金额和支付方式1. 乙方应按照合同约定的金额向甲方缴纳履约保证金。
具体金额以甲乙双方商定为准。
2. 乙方应在合同签订后XX日内将履约保证金支付至甲方指定账户。
三、履约保证金的管理和使用1. 甲方应对收到的履约保证金进行专项管理，不得擅自挪用。
2. 乙方未按合同约定履行其义务和责任时，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金或损失赔偿。
3. 乙方按照合同约定履行其义务和责任后，甲方应及时返还履约保证金（扣除违约金或损失赔偿后的余额）。
四、乙方的义务和责任1. 乙方应严格遵守合同约定，按照约定的时间、质量和进度完成工程。
2. 乙方应保证工程施工的安全，遵守相关安全规定，并承担由此产生的责任。
3. 乙方应履行合同中约定的其他义务和责任。
五、违约情形及违约责任1. 乙方未按合同约定履行其义务和责任时，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。
2. 乙方在工程施工过程中存在违法行为或造成重大安全事故时，应承担相应的法律责任。
3. 乙方存在其他违约行为时，应按照合同约定承担相应的违约责任。
六、履约保证金的返还1. 工程竣工验收合格且乙方履行完合同约定的义务和责任后，甲方应在XX日内返还履约保证金（扣除违约金或损失赔偿后的余额）。
2. 若乙方存在违约情形，甲方有权在履约保证金中扣除相应的违约金或损失赔偿，并通知乙方。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承包人履约保函
尊敬的______________ （业主）：
鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就项目于______年月______日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：
一、保证的围及保证金额：
1、我方的保证围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间
1、我方保证的方式为：连带责任保证。
2、我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间，贵方未书面向我方主保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起本保函失效。
六、免责条款
1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不成解决的由市桥西区人民法院管辖解决。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
保证人：
法定代表人：
（或授权代理人）
年月日
承包商履约委托保证合同
委托保证人（承包商，以下称甲方）：
住所：
法定代表人：：
保证人（以下称乙方）：
住所：
法定代表人：
鉴于甲方与（以下简称业主）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。
甲乙双方经协商一致，订立本合同。
第一条定义
本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。
第二条保证的围及保证金额
2．1 乙方保证的围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。
2．2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的 %，数额最高不超过人民币元（大写：）。
第三条保证的方式及保证期间
3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。
3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日。
3．3 甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
4．1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
（2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额赔偿业主的损失。
第五条担保费及支付方式
5．1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5．2 双方确定的担保费率为：。
5．3 本合同生效后日，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元（大写：）。
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的 %一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
8．1 乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之
日起日，向业主出具《承包商履约保函》。
8．2 甲方如需变更名称、经营围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8．3 甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。
8．4 甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。
第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：
9．1 向法院起诉；
9．2 向提起仲裁。
（写明仲裁机构名称）
第十条甲乙双方约定的其它事项
第十一条合同的生效、变更和解除
11．1 本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。
11．2 本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则
本合同一式份，甲乙双方各执份。
甲方：
乙方：
法定代表人：法定代表人
（或授权代理人）（或授权代理人）年月日年月日。