青海省年上半年建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件模拟试题
2015年青海省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷
2015年青海省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于。
A：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差B：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C：其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差D：其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差E：自我评定2、下列对于招标控制价理解正确的是。
A：国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价B：投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝C：招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价D：工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。
由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成．关于该事件的说法正确的是。
A：设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B：设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C：设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D：设计人不对变更部分的设计质量负责E：专业监理4、施工生产工人因节约材料而获得的奖金属于。
A：人工费B：规费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和实施监理，并对建设工程安全生产承担管理责任。
A：工程监理合同B：建设工程合同C：设计文档D：工程建设强制性标准E：工程保险金6、分部分项工程量清单项目设置五级编码。
其中第五级编码为顺序码。
A：专业工程B：分部工程C：分项工程D：工程量清单项目E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。
青海省2017年上半年建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试题
青海省2017年上半年建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。
A：从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B：从签订合同日起，至颁发履约证书日止C：从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D：从工程开工日起，至颁发履约证书日止E：专业监理2、设置标底进行招标的建设工程，其标底价格一般应控制在以内。
A：招标人期望价格B：社会平均价格C：招标控制价格D：批准的总概算价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、按照单位工程施工总进度计划，施工单位已完成施工合同所约定的所有工程量，并完成自检工作，组织预验收。
A：总监理工程师B：专业监理工程师C：项目经理D：建设单位E：工程变更单4、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照进行的分类。
A：索赔目的B：索赔起因C：索赔的合同依据D：索赔事件的性质E：专业监理5、【例1·单选题】下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。
A：具有独立订立合同的能力B：良好的业绩C：完善的质量保证体系D：相应的资金来源E：专业监理6、【例1·单选题】建设工程风险按照风险影响范围划分为。
A：局部风险和总体风险B：可管理风险和不可管理风险C：建设单位的风险、设计单位的风险、施工单位的风险、工程监理单位的风险D：自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险E：工程保险金7、合同法律关系的客体是指。
A：合同的当事人B：合同双方的权利C：合同双方的义务D：合同的标的E：专业监理8、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。
施工单位应支付的货款应为。
A：订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B：订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C：实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D：实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金E：专业监理9、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。
2017年青海建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷
2017年青海省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关的规定。
A：检验技术规程B：专业工程验收规范C：统一验收标准D：工程监理规范E：工程变更单2、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计算，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应。
A：单独进行工程量计量，计量结果有效B：再次向承包人发出通知，推迟计量时间C：单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D：与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效E：专业监理3、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。
甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。
根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是。
A：无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B：无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C：甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D：甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提E：专业监理4、申请外商投资建设工程监理企业甲级资质的，由审批。
A：国务院有关部门B：工商行政管理部门C：国务院建设主管部门D：企业所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门E：工程保险金5、项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行__的基本保障。
A.招标投标制B.合同管理制C.建设工程监理制D.项目法人责任制6、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。
该索赔的类型属于。
A：工程延误索赔B：工程变更索赔C：工程加速索赔D：合同工期索赔E：专业监理7、【例1 •单选题】设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。
2015年青海省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件模拟试题
2015年青海省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是。
A：收集有关资料B：现场调查研究C：进行必要的计算D：分析、比较可能的因素E：工程变更单2、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
A：直线职能制组织形式B：职能制组织形式C：直线制组织形式D：矩阵制组织形式E：工程保险金3、【例1．单选题】监理单位质量管理体系实施中，应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。
A：建设单位负责人B：总监理工程师C：认证机构D：质量监督机构E：工程变更单4、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元/m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元/m3，则该工程9月份的进度偏差为__万元。
A．-36B．36C．40D．415、工程监理单位的服务内容不包括。
A：项目保修B：项目策划C：设计管理D：施工过程管理E：工程保险金6、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的和结果进行控制。
A：方案策划B：组织计划C：管理状态D：实施状态E：工程变更单7、对建筑工程概算的审查有。
A：施工组织设计审查B：采用的定额或指标的审查C：设计标准的审查D：编制人员的审查E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是__。
A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书9、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为万元。
A：-45．84B：-1．57C：27．76D：42．55E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照计算。
建设工程合同管理考试模拟试卷4
建设工程合同管理考试模拟试卷41.下列关于代理的叙述，（）是不正确的。
a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效b.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销c.无权代理的法律后果由被代理人承担d.代理人只能在代理权限内实施代理行为2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。
a.物b.行为c.智力成果d.活动3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
a.保证b.定金c.留置d.质押4.依据有关"建筑工程一切险"的规定，下列描述中正确的是（）。
a.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程b.投保人和被保险人是保险合同的当事人c.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务d.保险合同的有效期至工程保修期满为止5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
a.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。
b.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。
c.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任d.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。
a.按原价格执行b.按新价格执行c.按原价和新价的平均价执行d.按市场价执行7.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（）。
a.中标函b.投标保函c.监理合同标准条件d.监理委托函e.标准、规范8.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括（）。
a.负责合同的协调管理工作b.外部关系协调。
年青海省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试题
2016年青海省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为。
A：承包人应获得工期顺延和费用补偿B：工期不予顺延，费用也不予补偿C：工期不予顺延，费用应适当补偿D：工期应予顺延，费用不予补偿E：专业监理2、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应。
A：申请仲裁机构重新仲裁B：申请仲裁机构撤销仲裁裁决C：申请人民法院撤销仲裁裁决D：申请政府主管部门撤销该裁决E：专业监理3、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。
监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。
根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示。
A：可以拒绝执行B：应当执行，但可获得费用补偿C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿D：应当执行，不能获得补偿E：专业监理4、国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是__。
A．资产评估B．股权设置C．认缴出资额D．制定公司章程5、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法6、建设工程质量保修书应由__出具。
A．建设单位向建设行政主管部门B．建设单位向用户C．承包单位向建设单位D．承包单位向监理单位7、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。
按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。
对此情况，该承诺文件__。
A．因迟到而自然无效B．必须经要约人发出接受通知后才有效C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效D．因非受要约人原因迟到，要约人必须接受该承诺8、【例3·单选题】监理工程师在项目质量控制中，应以为核心。
2017年上半年青海省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷
2017年上半年青海省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列属于项目监理机构在施工阶段投资控制技术措施的是。
A：编制资金使用计划B：做施工记录C：控制设计变更D：编制工作流程图E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、《建设工程监理规范》规定，参与或配合工程质量安全事故的调查和处理由负责。
A：总监理工程师B：专业监理工程师C：监理员D：总监理工程师代表E：工程保险金3、预算定额是对规定计量单位的进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。
A：扩大施工工序B：扩大分部工程C：分部工程D：分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1·单选题】建设工程施工阶段进度控制的最终目的是。
A：保证工程项目按期建成交付使用B：如期进行竣工验收C：确保项目周期D：确定里程碑事件E：自我评定5、某工程双代号时标网络计划如图4-10所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示。
通过比较可以看出。
A：C工作实际进度拖后2周，影响工期2周B：D工作实际进度超前2周．不影响工期C：D工作实际进度拖后3周．影响工期2周D：E工作实际进度拖后1周，不影响工期E：自我评定6、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。
那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。
A：效力待定B：无效C：有效D：经过乙催告甲后生效E：专业监理7、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由。
A：保险公司承担全部损失B：保险公司承担除外责任以外的全部损失C：业主自行承担全部损失D：业主和保险公司协商分担损失E：专业监理8、【例2·单选题】为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应。
青海省上半建设工程合同管理对施工质量的监督管理模拟试题(可编辑)
青海省上半建设工程合同管理对施工质量的监督管理模拟试题(可编辑)精选资料青海省年上半年建设工程合同管理：对施工质量的监督管理模拟试题一、单项选择题（共题每题分每题的备选项中只有个事最符合题意）、根据项目监理机构中管理层次的确定监理员一般执行的工作。
A．协调层B．执行层C．决策层D．操作层、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于人B．企业负责人应具备年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备年以上从事专业工作的经历D．承担过个以上房屋建筑工程项目、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限在正常使用条件下为。
A．终身保修B．年C．年D．设计文件规定的年限、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为万元设备购置费为万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》该工程。
A．可以不实行监理B．必须实行监理C．仅建筑安装工程实行监理D．设备制造实行监理、第三方担保在风险对策中属于。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体对工程质量。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任、建设工程施工过程中监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的主要原因是。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性、建立最终的风险清单应采用。
A．风险调查法B．专家调查法C．流程图法D．经验数据法、承包单位以欺骗手段获取资质证书的构成犯罪的依法追究刑事责任。
A．予以取缔处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书处以罚款D．处以罚款、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求应采用予以确认。
A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求合同约定的工期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
青海省2017 年上半年建设工程合同管理：对双方有约束力
的合同文件模拟试题
一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）
1、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否
健全。
A •内部
B •外部
C•组织
D•内部和外部
2、在定量评价建设工程风险时，首要工作是 __。
A •风险损失的衡量
B •风险衡量
C •风险控制
D•风险回避
3、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的_ 来决定。
A •实施阶段
B. 性质
C•范围
D.规定
4、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A. 7
B. 10
C. 15
D. 20
5、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在 __或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A .关键岗位
B. 关键部位
C. 重要部位
D. 重要岗位
6、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放 __时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A .生产许可证
B. 产品合格证
C. 检验合格证
D. 施工许可证
7、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为 __。
A •风险可以忽略不计
B. 主动控制是不可能的
C. 主动控制是不经济的
D. 被控制的效果比主动控制好
8、在组织系统内，应充分利用 __原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A •要素有用性
B•动态相关性
C. 主观能动性
D. 规律效应性
9、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构 __。
A .可组建多个监理分支机构
B. 不应组建监理分支机构
C. 只组建两个监理分支机构
D. 只组建一个监理分支机构
10、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的 __。
A .监理大纲
B. 委托监理合同
C. 监理规划
D. 监理实施细则
11、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是 __。
A .建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值
B. 建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件
C. 建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系
D .合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款
12、直线制组织形式具有 __的特点。
A .有利于正确决策
B. 项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令
C. 纵横两套管理系统
D. 能够发挥职能部门专家作用
13、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应 __。
A. 由总包单位负责
B. 由总包单位与分包单位承担连带责任
C. 由分包单位负责
D. 由总包单位、分包单位、监理单位共同负责
14、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标 __的要求。
A .主观性
B. 明确性
C. 现实性
D. 层次性
15、第三方担保在风险对策中属于 __。
A .保险转移
B. 非保险转移
C. 风险回避
D .损失控制
16、在组织结构中，如果组织缺乏足够的 __，将会使组织在运行时陷入无序状态
A. 管理层次
B. 管理跨度
C. 管理部门
D. 管理职能
17、在 FIDIC 道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前 __该咨询工程师的工作。
A .不可取代
B. 取代
C. 行使
D. 承担
18、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的 __。
A. 自控主体
B. 外控主体
C. 间控主体
D. 监控主体
19、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离 __。
A .无关
B. 成正比
C. 成反比
D. 有多种关系
20、建设工程档案是指 __。
A .在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录
B. 建设工程中各种文件的总称
C. 建设工程中的文件档案资料
D .在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录
21、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于 __。
A .决策层
B. 协调层
C. 操作层
D. 执行层
22、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A .矩阵制
B. 直线职能制
C. 职能制
D. 直线制
23、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和 __的义务和责任。
A .施工单位
B. 监理单位
C. 项目经理
D. 监理工程师
24、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求， __合同约定的工期。
A. 只能在范围内压缩
B. 与其协商
C. 不得压缩
D. 不得延长
25、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用 __的方法来识别风险。
A .专家调整法
B. 流程图法
C. 经验数据法
D. 初始清单法
二、多项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
1、Partnering 模式的特征有 __。
A .出于自愿
B. 高层管理的参与
C. 信息的开放性
D. Partnering 协议不是法律意义上的合同
E. 较少出现甚至完全避免争议和索赔
2、限额设计控制工作的内容包括 __。
A .重视初步设计的方案选择
B. 配合施工单位，制定合理的施工计划，确保投资不被突破
C. 加强设计变更管理
D. 加强合同管理
E. 严格控制施工图预算
3、主体结构分部工程相关的 __也应参加相关分部工程验收。
A .勘察设计单位项目负责人
B. 质量监督机构负责人
C. 施工单位技术、质量部门负责人
D .业主代表
E. 专业工程师
4、工程计量的依据一般有（）。
A .质量合格证书
B. 工程量清单前言
C. 工程量清单技术规范。