施工合同专用条款

合集下载

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)
1. 合同目的
本合同的目的是确定双方就施工项目的具体要求、责任、义务和报酬等事项达成一致,并创建和保持合作关系。

2. 工程描述
甲方委托乙方负责进行施工项目,包括但不限于工程的规划、设计、施工、监督和管理等。

3. 合同期限
本合同的有效期为起止日期至完成工程的日期。

如工程不能按时完成,双方可协商延长合同期限。

4. 价格和支付方式
甲方应按本合同约定的价格支付乙方相关工程费用,并按照约定的支付方式进行支付。

5. 材料和设备
乙方应按照甲方要求使用符合标准的材料和设备,且应提供相应的质量证明文件。

6. 竣工验收
工程完成后,乙方应通知甲方进行竣工验收。

如工程存在任何质量问题,乙方应负责修复。

7. 违约责任
任何一方违反合同中的条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

8. 保险责任
乙方应购买足够的保险,以保障工程施工过程中的任何意外事故。

若发生事故,乙方应及时报告甲方并采取相应补救措施。

9. 保密条款
双方在合同履行过程中可能获知对方的商业机密,双方应对此保密,并未获得对方的书面许可不得披露给第三方。

10. 争议解决
双方发生争议时,应通过友好协商解决。

如协商不成,应提交至相关仲裁机构或法院进行解决。

请注意,以上仅为常见的合同条款范本,具体合同应依据双方的具体需求和实际情况进行修改和补充,建议寻求法律专业人士的帮助以确保合同的合法性和有效性。

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。

本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。

一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容:1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。

此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程的范围和所需工作。

2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。

交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。

这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。

3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。

通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。

此外,还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。

4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的质量和安全。

合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。

5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。

双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够公平、及时地解决。

二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。

是一些常见的施工合同专用条款:1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。

这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。

通过明确规定施工规范和标准,可以确保工程的质量和安全。

2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。

变更和解除条款应明确双方的权利和义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。

3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工人员的安全。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款
合同范本专家。

标题,施工合同专用条款。

在撰写施工合同的过程中,需要特别关注以下专用条款,以确保合同的合法性和有效性:
1. 工程描述和范围,详细描述工程的具体内容和范围,包括工程的地点、规模、材料、设备等,以确保双方对工程的理解一致。

2. 工期和进度,明确规定工程的开始和结束时间,以及工程进度的安排和监督机制,确保工程按时完成。

3. 价格和支付方式,规定工程总价、付款方式和付款期限,包括工程款的分期支付安排,以确保双方权益。

4. 变更和索赔,规定工程变更的程序和条件,以及双方对索赔的处理方式,避免因工程变更和索赔引起的纠纷。

5. 质量和保修,明确规定工程质量标准和保修期限,以及双方对质量问题的处理方式,保障工程质量和双方权益。

6. 安全和责任,规定工程安全措施和责任分工,保障工程施工过程中的安全和责任。

以上是施工合同专用条款的主要内容,根据具体情况可适当调整和完善。

如有任何疑问或需要进一步咨询,请随时与我联系,我将竭诚为您提供专业的建议和指导。

施工合同范本 专用条款

施工合同范本 专用条款

施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。

“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。

“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。

“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。

2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。

如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。

3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。

双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。

发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。

发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。

2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。

承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。

承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。

承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。

承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。

三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。

发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。

承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款第一条总则。

1.1 本合同是由甲方与乙方就特定工程项目的施工事项达成的协议,双方应当严格遵守本合同的约定。

1.2 本合同的签订应当遵循公平、公正、自愿的原则,双方应当在明确各自权利和义务的基础上进行协商并签署合同。

1.3 本合同的签订应当符合国家有关法律法规的规定,并应当经双方合法代表人签字盖章。

1.4 本合同一经签署即具有法律效力,双方应当严格履行合同约定的各项内容。

第二条工程内容。

2.1 本合同所指的工程内容包括但不限于施工范围、工程质量、工程进度、工程安全等方面的内容。

2.2 甲方应当向乙方提供准确、完整的工程设计图纸和相关资料,乙方应当按照设计图纸和相关资料进行施工,并保证工程质量。

2.3 乙方在施工过程中应当严格遵守国家有关建筑施工的法律法规,保障工程安全,确保施工质量。

第三条施工期限。

3.1 本合同约定的工程施工期限为______年月日至______年月日。

3.2 如因不可抗力因素或甲方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当及时通知甲方,并经双方协商确定延长施工期限的具体时间。

3.3 如因乙方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当承担由此产生的违约责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第四条工程质量。

4.1 乙方应当按照国家有关建筑施工的标准和规范进行施工,确保工程质量符合相关标准要求。

4.2 乙方应当对工程质量负总责,如发现工程质量存在问题,应当及时进行整改,并承担由此产生的费用。

4.3 甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应当配合并提供必要的协助。

第五条施工安全。

5.1 乙方应当制定并执行施工安全管理制度,确保施工过程中的安全。

5.2 乙方应当为施工人员提供必要的安全防护设施和培训,并严格遵守国家有关施工安全的法律法规。

5.3 如因乙方违反施工安全规定导致施工安全事故的,乙方应当承担相应的责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第六条资金支付。

6.1 甲方应当按照本合同约定的支付方式和进度及时支付工程款项。

建筑工程施工合同专用合同条款

建筑工程施工合同专用合同条款

建筑工程施工合同专用合同条款
1. 合同的当事方:乙方为建筑施工公司,甲方为委托乙方施工的业主。

2. 工程的范围:合同明确规定乙方需要完成的具体建筑工程项目及其工作量。

3. 工程的期限:合同明确规定工程的开始日期和完成日期。

4. 工程款及支付方式:合同明确规定工程款的总额及分期付款方式。

5. 施工保证金:合同规定乙方需要向甲方支付一定金额的施工保证金,作为违约赔偿的保证。

6. 违约责任:合同明确规定双方违约行为所带来的违约责任和赔偿方式。

7. 变更条款:合同明确规定如需变更工程范围、期限或款项等内容时的程序和约定。

8. 延期条款:合同明确规定如施工工期因乙方原因延期时的违约责任和赔偿方式。

9. 质量保证:合同规定乙方需要对施工的质量负责,并在工程竣工后提供一定期限的质量保修。

10. 纠纷解决:合同明确规定双方发生纠纷时的解决方式,如
仲裁或诉讼。

11. 保密条款:合同规定双方在工程期间需要保守商业秘密和
工程信息的保密义务。

12. 合同终止:合同明确规定合同可以因特定情况解除,如不
可抗力导致无法继续履行合同。

以上是一些常见的建筑工程施工合同的专用合同条款,具体合同内容仍应根据具体情况进行调整和完善。

建议在签订合同前,双方应进行详细的合同洽谈,并遵循相关法律法规的规定。

(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。

第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。

第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。

第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。

第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。

第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。

第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。

第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。

建设工程合同施工条款

建设工程合同施工条款

建设工程合同施工条款第一条工程概述甲方(建设单位)与乙方(承包单位)根据平等自愿的原则,就_________(工程名称)的建设达成以下协议,以明确双方在施工过程中的责任、权利和义务。

第二条施工范围及标准乙方应按照甲方提供的技术要求和设计图纸完成工程施工,包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,并确保工程质量符合国家及行业标准。

第三条施工期限本工程计划开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。

乙方应根据合同约定的时间节点推进工程进度,如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时通知甲方,并提出调整进度计划的建议。

第四条质量要求乙方必须保证工程质量满足国家规定的质量标准和行业规范,严格执行质量检查制度。

对发现的质量问题应及时整改,确保不留隐患。

第五条安全生产乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规,制定和执行安全生产措施,保障施工现场的安全,并对施工人员进行安全教育培训。

第六条环境保护在施工过程中,乙方应当采取有效措施减少环境污染和生态破坏,合理处置建筑垃圾,确保施工现场环境整洁。

第七条材料设备所有施工用材料、设备由乙方负责采购,需满足设计和标准要求。

对于关键材料和重要设备,乙方应向甲方提供相应合格证明或检验报告。

第八条工程变更与索赔因设计变更或其他原因导致工程量增减或性质改变时,应及时签订书面补充协议。

对于由此产生的额外费用或损失,双方应根据实际情况协商解决。

第九条违约责任若一方违反合同规定,应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约责任按合同相关条款执行。

第十条争议解决合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:○1本合同协议书○2中标通知书○3本合同专用条款○4本合同通用条款○5招标文件及其附件、**市政府投资审计中心审核的招标控制价○6投标书及其附件○7标准、规范及有关技术文件○8图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。

3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章。

3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:现行的国家标准、规范,行业标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间:不另外提供。

国内没有相应标准、规范时的约定:无。

4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订之日起3个工作日内,向承包人提供一式三套全套的施工图纸。

发包人对图纸的保密要求:未经发包人同意,不得将图纸转借给无关的第三人。

使用国外图纸的要求及费用承担:无。

二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名:韩雁职务:总监工程师发包人委托的职权:监理合同约定的职责,施工过程中的工程质量、工程进度和投资控制;协调承建方的工作关系及安全管理,对承包方的停工指令下达。

需要取得发包人批准才能行使的职权:无。

5.3 发包人派驻的工地代表姓名:职务:现场工程师职权:进行工程施工过程各方面现场监督管理,向承包人发出工程变更通知等与工程有关的文件,进行工程量等经济签证等,发包人在开工前必须将对工地代表的委托权限、期限书面告知承包人,具体职权以书面委托书为准。

5.6 不实行监理的,工程师的职权:无。

7、项目经理姓名:闫军职务:项目经理8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:工程开工前5天,负责完成施工现场的“三通一平”,完成本合同《通用条款》第8.1(1)条约定的工作内容。

⑵将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工前5日前将水、电、通讯接至施工现场围墙内双方商定的地点,并保证和满足施工期间的使用要求。

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前5天将施工场地与公共道路的通道开通至施工场地内,满足施工运输的需要。

⑷工程地质和地下管线资料的提供时间:发包人开工前3天,以书面形式提供给承包人,对资料的真实准确性负责。

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前5天,办理好施工许可证和临时用地证及其他施工所需的各种证件、批件。

⑹水准点与座标控制点交验要求:发包人在开工前5天内,在施工现场将水准点与坐标控制点以书面形式交验与承包人,同时做好记录备案。

⑺图纸会审和设计交底时间:开工前10天,组织设计单位、监理单位、承包人等相关单位进行图纸会审和设计交底。

⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:发包人负责组织协调有关部门并由承包人以发包人批准的措施保护,费用由发包人承担,另行计入工程造价。

⑼双方约定发包人应做的其他工作:组织协调本工程的地基与基础的结构验收,主体结构工程验收和竣工工程的验收。

8.2 发包人委托承包人办理的工作:以发包人书面委托为准。

9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。

⑵应提供计划、报表的名称及完成时间:每月20日前提供当月的工程进度统计报表以及次月的工程进度计划报表。

份数:一式四份。

⑶承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:按通用条款本条执行。

⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:提供给发包人派驻的工地代表及现场监理工程师必要的办公、休息用房。

⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:遵守政府有关主管部门规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用。

但由于承包人自身原因造成的损失和罚款由承包人承担。

⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏的,承包人自费予以修复。

发包人提前使用后发生损坏的修理费用,由发包人承担。

如需采用特殊保护的,费用由发包人承担。

其余按本合同《通用条款》第9.1⑹款规定执行。

⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、:施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物、保护建筑)古树名木按发包人要求,由承包人采取保护措施,费用由承包人承担。

⑻施工场地清洁卫生的要求:按国务院393号令《建筑工程安全生产管理条例》《JG59-99建筑施工安全检查评分标准》执行。

其余按本合同《通用条款》第9.1(8)执行。

⑼双方约定承包人应做的其他工作:承包人不安约定完成上述工作造成工期延误,工期不予调整。

三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)及工程进度计划的时间:承包人在图纸会审和设计交底后,七天内提供施工组织设计(施工方案)和工程进度计划。

工程师确认的时间:从收到承包人提供的施工组织设计(施工方案)及工程进度计划之日起三日内确认,逾期不予批准也不提出异议的则视为发包人同意该施工方案及工程进度计划。

10.2 群体工程中有关工程进度计划的要求:无。

13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:一周内8级(含8级)以上风暴累计8小时、降雨量累计8小时或达到50mm/日、温度超过40°(含40°)、政府规定的停工超过一日以上、因处理的地下障碍物及地基基础超深等情况均可顺延工期。

其余按本合同通用条款第13.1、13.2条规定执行。

四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位:基础工程、主体工程、水电设备和安装工程及其他各类隐蔽工程。

其余按本合同《通用条款》第17条执行。

19.5 试车费用的承担:无五、安全施工:按本合同《通用条款》第五条执行。

六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用可调整价格方式确定。

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:无。

风险费用计算方法:无。

风险范围以外的合同价款调整方法:无(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:按照乌鲁木齐地区单位估价表(2004)及相应定额及施工期政府、造价管理部门颁布的造价信息进行人工、材料、机械费调整;当实际发生材料价格高于信息价格时,承包人按照与发包人双方确认的实时价格和数量按平均价格调整进入结算;该工程按照定额类别取费。

23.3双方约定合同几款的其他调整方式:①依据该工程全套施工图及双方认可的施工图预算、图纸会审文件、设计变更、隐蔽工程记录、现场经济签证、双方确认的施工方案。

按照23.2.2的调整方法进行竣工结算。

②工程量变化等造成规费、措施费、税金变化的,相应作出调整。

③不可抗力引起的费用,按本合同《通用条款》第39条规定执行。

24、工程预付款发包人向承包人预付工程款金额或占合同价款总额的比例:合同签订之日起10日内,发包人向承包人支付合同价的15%作为预付工程款。

扣回工程款的时间、比例:当工程价款拨付至合同价款的60%时,发包人开始从每月的工程进度款中按40%扣回预付备料款,工程进度款拨付至合同价款的90%时停止付款。

25、工程量确认25.1 承包人向发包人工程师提交已完工程量报告的时间:承包人每月20日按进度向监理工程师提交《当月已完工程报表》和《当月完成工程价款结算》一式二份。

并执行通用条款(本条)。

26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:发包人依据监理工程师审定的实际完成月工程进度报表,在每月25日前按进度支付工程款,工程进度款付至工程价款的90%时停止支付,工程竣工验收、竣工结算完毕后除保修款3%外,余款一次付清。

并按通用条款本条执行。

七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:⑴材料设备单价与一览表不符:无。

⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:无。

⑶承包人可代为调剂串换的材料:无。

⑷到货地点与一览表不符:无。

⑸供应数量与一览表不符:无。

⑹到货时间与一览表不符:无。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法:无。

28、承包人采购材料设备28.1 承包人采购材料设备的约定:材料、设备采购、运输保管由承包人负责,所有进场材料必须“三证”齐全,并经发包人或发包人委托的有资质的检测机构按规定进行检测合格后方可使用,检测费用由承包人承担。

其余按本合同《通用条款》第28条执行。

八、工程变更:按本合同《通用条款》第29条、第30条、第31条执行。

九、竣工验收与结算执行财建【2004】369号文,承包人在工程竣工前十日内将竣工验收报告送达发包人,发包人在收到报告七日内组织验收,工程竣工验收合格后15日内,一方乡甲方提供完整的结算报告和结算资料,甲方在收到报告两个月内审查完毕后,将结算价款总额3%留作保修金,其余价款部分一次付清,保修价款部分待工程分部分项工程保修期满后14天内一次付清,其余按通用条款32、33条执行。

分部工程项目具备竣工验收条件后,承包人按工程竣工验收有关规定,向发包人提交项目完整的竣工资料及竣工验收报告。

32.1承包人提供竣工图的约定如下:(1)各分部工程项目具备竣工验收条件后,承包人按工程竣工验收有关规定,向发包人提交项目完整的竣工资料及竣工验收报告。

(2)承包人向发包人提交的竣工资料(含竣工图)及竣工验收报告的份数为:2份;提交的时间是:工程竣工验收后15日内。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间:根据现场情况,双方另行约定。

十、违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:发包人应从约定之日起乡承包人支付应付款的银行贷款利息,并工期顺延。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:工期顺延,且每延误一日按应付款金额的万分之一向承包人支付违约金。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:发包人从收到承包人提交竣工结算后第72日起,向承包人支付拖欠工程款的银行利息,并按拖欠工程款总额的每日万分之一承担违约金。

此项违约金的支付并不能解除发包人合同中约定的其他责任。

双方约定的发包人其他违约责任:发包人必须接到承包人出具的工程款发票后方可付款,发包人经工程款支付给承包人以外的任何单位、个人或项目经理均属违约行为,承包人视为未收到工程款。

相关文档
最新文档