班组施工合同模板通用版5篇
班组施工合同范本6篇
班组施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1班组施工合同范本甲方（委托人）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：乙方（承包人）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行施工作业，双方经友好协商，友好协商，达成如下合同：第一条项目名称甲方委托乙方进行的施工项目名称为（填写项目名称），以下简称本项目。
第二条施工范围1. 本项目的施工范围包括但不限于（详细列举施工内容）。
2. 乙方需按照相关法律法规和甲方要求，完成本项目的所有施工工作。
第三条合同价款1. 本项目的合同价款为人民币（填写金额大写），大写：（1）首期款应在双方签订本合同后的5个工作日内支付给乙方，金额为人民币（填写金额大写）；（2）尾款应在本项目竣工验收合格后的5个工作日内支付给乙方，金额为人民币（填写金额大写）。
2. 如因乙方原因导致本项目无法完成或需要延期完成的，甲方有权要求乙方进行赔偿。
第四条施工期限1. 本项目的施工期限为从双方签订本合同之日起（填写天数）个日历天，双方应确保按期完成工作。
2. 如因不可抗力等原因导致无法按期完成工作的，应及时通知甲方，并经甲方同意延期施工。
第五条质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，对本项目的施工质量进行严格控制，确保施工质量符合相关标准。
2. 如发现施工质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应在受到通知后的3个工作日内完成整改。
第六条施工安全1. 乙方应严格遵守施工安全规定，制定并执行完善的安全生产方案，确保施工过程中安全。
2. 如因乙方违反安全规定导致事故发生，乙方应承担相应的责任，并承担相关赔偿责任。
第七条材料采购1. 乙方应按照要求采购符合相关标准的施工材料，确保施工质量。
2. 如材料采购存在问题，甲方有权要求乙方更换，乙方应按照甲方的要求进行处理。
第八条竣工验收1. 本项目施工完成后，乙方须通知甲方进行竣工验收。
2. 如果竣工验收合格，甲方应按照合同约定支付尾款；如果不合格，乙方需进行整改，直至合格为止。
劳务班组施工合同(汇总5篇)
劳务班组施工合同（汇总5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!劳务班组施工合同（汇总5篇）随着法治理念的日益深入人心,各类合同层出不穷,因此,订立合同是防范纠纷的一项重要手段。
班组施工合同模板一6篇
班组施工合同模板一6篇篇1班组施工合同模板一甲方（甲方单位全称）: (盖章)法定代表人（或负责人）：(签字)联系地址：(单位地址)联系电话：(联系电话)乙方（班组名称）: (签字)法定代表人（或负责人）：(签字)联系地址：(地址)联系电话：(联系电话)鉴于甲方委托乙方进行施工，双方依据平等、自愿和互利的原则，经充分协商，达成如下合作协议：第一条项目名称甲方委托乙方进行的施工项目为______________工程。
第二条工程内容乙方承诺按照甲方的要求和工程规范，完成以下工程内容：1. 硬件设施安装，包括但不限于电气、给排水、供暖、空调等设施的安装调试；2. 软件系统配置，包括但不限于操作系统、数据库、应用软件等的安装调试；3. 网络建设，包括但不限于网络布线、网络设备安装等；4. 其他甲方要求的工程内容。
第三条工期要求1. 乙方应在签订本合同之日起____天内完成施工任务；2. 如遇不可抗力因素，工期延长双方协商解决。
第四条施工报价甲方向乙方支付的总施工报价为人民币________元整（大写），乙方应按照甲方要求提供发票。
第五条施工质量1. 乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求；2. 如发现工程质量问题，乙方应及时修复，不得以任何理由推卸责任。
第六条施工安全1. 乙方应严格遵守施工现场安全规定，保证施工过程中无任何安全事故发生；2. 如有安全事故发生，乙方应承担相应责任。
第七条交付验收1. 施工完成后，乙方应邀请甲方进行现场验收；2. 若甲方发现施工存在质量问题，乙方应在规定时间内进行整改；3. 经过双方协商一致，达到双方要求后，完成交付验收。
第八条保修期1. 乙方提供的设备和工程质量应保修____个月；2. 在保修期内，如设备出现故障或工程出现质量问题，乙方应免费提供维修服务。
第九条违约责任1. 若乙方未按本合同约定的工程内容、工期、质量要求完成施工，甲方有权解除合同；2. 如因乙方原因导致的损失，应由乙方承担赔偿责任。
班组施工合同(14篇)
班组施工合同(14篇)班组施工合同1承包单位：____地基工程有限责任公司（以下简称甲方）组长姓名：（以下简称乙方）根据基础工程建设施工需要，甲方将____9#楼基坑支护的人工费承包给乙方，为了确保工程安全、质量，加快施工进度，明确双方责、权、利，经甲乙双方协商特制定如下条款：一、承包方式及其它1、承包内容：基坑支护2、承包方式：人工费3、质安要求：质量达到设计要求，无安全事故发生。
二、甲方责任1、组织乙方成员进行技术交底和职业道德方面的学习。
2、负责向乙方提供住宿和施工材料及施工场地。
3、按设计要求及国家验收规范质量标准对乙方施工任务进行验收。
4、按本协议的单价根据现场实际工程量对乙方办理结算。
5、监督乙方对人工工资发放到每个工人人头。
6、对乙方各种违章行为进行制止、查处，并按规章制度进行奖惩。
三、乙方责任1、组织本组人员进行技术交底，安全教育。
2、保证按甲方要求的质量和工期完成所承担的施工项目的内容并管理、合理使用所提供的原材。
3、必须无条件服从甲方现场管理人员的管理。
4、参加甲方组织的工序检查，分项质量检查评定；对检查部位质量有异议，必须向项目负责人提出解决，决不允许发生冲突。
5、乙方必须安全生产，安全事故（经济损失￥10000.00元以内）由乙方自行负责。
四、违约责任1、若因甲方原因造成乙方停工，甲方给予乙方一定数量的生活费补助。
2、若因乙方原因造成停工，延误工期等，乙方必须承担甲方的一切经济损失（总承包的工期罚款及机具的租赁费等）。
3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，结算办理并付清费用后自行作废。
序号工作内容单价1、基坑支护人工费全包，含扎丝、电焊条、切割片等临星材料。
20.00元/㎡2、机械进出场费用由乙方承担。
3、附：单项工程计价表：甲方负责人：乙方负责人：经办人：经办人：二〇____年__月__日班组施工合同2合同编号：签约地：签约时间：发包方： (以下简称“甲方”)分包方： (以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家、地方相关法律、法规和规范要求，甲乙双方遵循平等、自愿、诚信和协商一致的原则，就劳务分包事宜达成协议如下：一、工程名称：地点：二、1.本工程的质量标准为：合格2.本工程的现场安全文明工地标准为：江苏省标化工地。
班组施工合同范本6篇
班组施工合同范本6篇篇1班组施工合同范本甲方：（单位名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（地址）电话：（联系电话）乙方：（班组名称）负责人：（姓名）联系地址：（地址）电话：（联系电话）为了明确双方的权利和义务，保证工程的质量和进度，双方经友好协商，签订本施工合同。
一、工程名称及地点1.1 工程名称：（工程名称）1.2 工程地点：（工程所在地）二、工程范围2.1 乙方应按照甲方的要求，履行本合同规定的全部施工任务，并完成相关工程内容。
2.2 工程的详细内容和要求以甲方与乙方另行签订的施工图纸和技术协议为准。
三、工程工期3.1 工程工期为（工期），自本合同签订之日起计算。
3.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，应特事特办，双方协商解决。
四、施工标准4.1 乙方应按照国家相关的施工标准和规定，保证施工质量符合要求。
4.2 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行整改。
五、工程价格5.1 工程总价为（总价），包括材料费、人工费和其他费用。
5.2 工程费用支付方式：（支付方式及时间）。
六、材料保证6.1 乙方应选用符合国家标准的优质材料进行施工，如需更换材料，应提前征得甲方同意。
6.2 如因材料质量问题导致工程质量不合格，乙方应承担全部责任。
七、工程保修7.1 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修期，期限为（保修期限）。
7.2 在保修期内，如出现质量问题，乙方应及时进行维修，并承担相应费用。
八、违约责任8.1 若一方未履行本合同的约定，应按照合同规定的方式承担相应的违约责任。
8.2 如因一方的违约行为导致工程质量问题或工期延误，应承担相应的赔偿责任。
九、合同变更9.1 如需要对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.2 变更后的合同内容应作为本合同的附件，具有相同的法律效力。
十、争议解决10.1 双方因本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决。
10.2 如无法通过协商解决，应提交至相关仲裁机构进行仲裁。
班组施工合同书5篇
班组施工合同书5篇篇1班组施工合同书甲方：（委托方名称）地址：电话：法定代表人：联系人：乙方：（承包方名称）地址：电话：法定代表人：联系人：为明确双方权利义务，经履行合法程序，甲乙双方自愿达成如下协议，共同遵守。
一、项目概况1.1 项目名称：（项目名称）1.2 建设地点：（建设地点）1.3 工程范围：（工程范围）1.4 工程总价：（工程总价）1.5 工程工期：（工程工期）1.6 工程质量标准：（工程质量标准）二、付款方式2.1 甲方应按照工程进度支付款项，支付比例为（支付比例），共计（金额）。
2.2 工程结项时，乙方应提交工程质量验收报告，并支付最后一笔款项。
三、施工条款3.1 乙方应按照约定工程质量标准完成工程，并承担相应的质量责任。
3.2 乙方应按照工程计划和工期要求进行施工，如遇不可抗力因素导致工期延误，需提前通知甲方并经过协商达成一致解决方案。
3.3 乙方应负责施工现场的安全管理，并保证施工人员的安全。
3.4 乙方应按照约定的价格和数量提供施工材料和设备，并保证材料和设备的质量符合要求。
四、不履行协议的后果4.1 若乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
4.2 若因乙方原因导致工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并赔偿由此产生的损失。
五、其他约定5.1 本合同一式两份，双方各持一份，自签订之日起生效。
5.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由双方协商选择具有相应资质的仲裁机构进行仲裁。
5.3 本合同经签字盖章后生效。
甲方：（盖章）法定代表人/授权代表：（签字）日期：年月日乙方：（盖章）法定代表人/授权代表：（签字）日期：年月日以上文档为班组施工合同书范本，具体协议内容可根据实际情况进行调整。
愿本合同对双方合作有所裨益，共同为工程建设贡献力量。
篇2班组施工合同书甲方：合同签订人（以下简称甲方）乙方：班组施工队伍（以下简称乙方）鉴于，甲方拥有一项施工工程项目，需要乙方进行施工，并双方经过友好协商达成以下合同：一、工程概况1. 项目名称：______________2. 项目地点：______________3. 工程内容：______________4. 工程周期：______________二、乙方责任1. 乙方需按照甲方的要求进行施工，保证施工进度和质量。
班组施工劳务合同(精选5篇)
班组施工劳务合同（精选5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!班组施工劳务合同（精选5篇）随着法治理念的日益深入人心,各类合同层出不穷,因此,订立合同是防范纠纷的一项重要手段。
工地班组劳务合同5篇
工地班组劳务合同5篇篇1甲方（用工单位）：____________________乙方（劳务班组）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方提供劳务给甲方工地的班组事务达成如下协议：一、合同目的及工作内容1.1 本合同旨在明确甲乙双方之间的劳务关系，规定双方在工地班组劳务过程中的权利和义务。
1.2 乙方负责完成甲方指定的工地班组工作，包括但不限于施工、维修、清洁等工作。
二、工作内容及要求2.1 乙方应按照甲方的要求，按时保质保量完成指派的工作任务。
2.2 乙方必须遵守甲方的安全生产规章制度，严格按照操作规程进行作业，确保安全生产。
2.3 乙方应服从甲方的管理，遵守工地纪律，不得擅自离岗、旷工。
三、工作时间及地点3.1 乙方的工作时间按照甲方的安排执行。
3.2 工作地点为甲方指定的工地现场。
四、劳务报酬及支付方式4.1 乙方提供劳务的报酬按照甲方的薪酬制度执行。
4.2 甲方每月向乙方支付劳务报酬，支付方式为________（如：现金、银行转账等）。
五、保险及福利待遇5.1 甲方应按照国家和地方的规定为乙方缴纳社会保险。
5.2 乙方享受甲方规定的福利待遇，包括但不限于餐补、交通补贴等。
六、合同期限及终止条件6.1 本合同期限为____年/月，自____年__月__日起至____年__月__日止。
6.2 合同终止条件包括但不限于：合同期限届满、双方协商一致解除合同、乙方因病或非因工负伤无法继续从事工作等。
七、违约责任及赔偿7.1 甲乙双方如违反本合同的约定，均应承担违约责任。
7.2 因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失。
八、其他约定事项8.1 双方在本合同履行过程中，如遇未尽事宜，应协商解决。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________（签字）日期：____年__月__日篇2甲方（用工单位）：_________________________乙方（劳务班组）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，就甲方工程项目中的劳务分包给乙方班组达成如下协议：一、合同标的及工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程范围和内容：_________________________（具体工作内容应详细列举）二、合同期限及工期要求本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
班组施工合同模板通用版5篇General version of team construction contract template甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01班组施工合同模板通用版5篇前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：班组施工合同文档2、篇章2：班组施工合同模板常用版3、篇章3：班组施工合同模板规范版4、篇章4：班组施工合同范文(常用版)5、篇章5：班组施工合同范文实用版篇章1:班组施工合同文档发包方：xx项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况：工程名称：xx桥梁工程工程地点：XX市浒关镇工程工期：50天第二条：承包范围永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石（含沟缝）、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
第三条：承包方式本合同采用包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条：双方责任和义务一、甲方责任和义务1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。
在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。
对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。
对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。
否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。
为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
第五条：材料管理1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。
乙方应现场签收进场材料的质量和数量。
如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。
乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。
如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、材料的`运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。
乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。
小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。
其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。
共一式肆份，双方各执两份。
工程竣工结算后自行废止。
甲方代表：乙方代表：年月日年月日篇章2:班组施工合同模板常用版【按住Ctrl键点此返回目录】总包单位：xxx有限公司（以下简称甲方施工班组：xxx有限公司（以下简称乙方）工程名称：店岗二期17#、18#、19#、23#楼工程地点：合肥市瑶海区龙岗路与新安江交口为进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自承担的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律法规的规定，签订本协议。
本协议经甲、乙双方签字后生效，具有同等法律效力，双方应认真执行。
第一章甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。
二、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
四、抓好安全教育；严肃劳动纪律；规范安全行为；净化作业环境；禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过’’的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
第二章甲方的具体责任一、甲方对施工现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。
三、在安排乙方工作时，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案。
施工中监督乙方按交底内容实施。
四、对乙方进场职工进行登记造册，复验身份证件，按名单对乙方负责项目级安全教育，乙方负责队级、班组级安全教育，建立安全教育档案。
对分包单位的特种作业人员资格进行验证。
协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从事特种作业。
五、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、安全防护用品等。
六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。
并监督乙方正确安装使用和拆除。
七、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。
发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按有关规定进行处理、处罚。
严重者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
八、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查，及时消除隐患，保证其安全有效。
第三章乙方的责任乙方在甲方统一指挥监督下对本班组施工中安全工作负直接责任，按其职责分工，具体履行以下责任：一、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。
二、对本班组的施工人员登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全教育。
如有人员调整时，立即报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场。
不得录用无身份证的人员和未满16岁的童工，不得安排50岁以上的施工人员从事强体力劳动。
三、各施工班组应设1名兼职安全员，负责操作中的安全检查。
四、不安排非特殊工种人员从事特种作业，不安排患有高血压，心脏病及其它不适于高空作业的人员从事挖孔作业。
五、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经验收合格合格后使用。
禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
六、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
七、有权制止甲方违章指挥。
八、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。
施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
九、其它此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。
协议订立时间：年月日协议签订地点：项目部办公室甲方负责人：（签字）乙方负责人：（签字）篇章3:班组施工合同模板规范版【按住Ctrl键点此返回目录】工程名称：一、抹灰1.进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。
2.凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。
并严禁酒后高处作业。
3.严格正确使用劳动保护用品。
遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。
4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
5.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或验证方可使用。
6.多种施工机械和电源电器必须由持证人员操作，无证人员不得开机和接电，防止伤人。
7.在外脚手架下穿行要戴好安全帽，在高空危险处操作要系好安全带。
8.对脚手板不牢固之处和跷头板等应及时处理，要铺有足够的宽度，以保证手推车运灰浆时的安全。
9.脚手架上的材料、工具应分散堆放，不得超载。
脚手板上不允许许多人集中在一起操作, 一块脚手板上不得超过两人集中操作。
禁止与其他工种垂直交叉作业。
10.砂浆机应有专人操作维修、保养，电器设备应绝缘良好并接地。
二、外墙面砖：1.进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。
2.凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。
并严禁酒后高处作业。
3.严格正确使用劳动保护用品。
遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。
4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
违章操作后果自负甲方签字：乙方签字：篇章4:班组施工合同范文(常用版)【按住Ctrl键点此返回目录】用工单位：（简称甲方）提供劳务班组：（简称乙方）甲方在施工工程中，为了保证安全生产和文明施工紧密配合，达到“安全第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：一、班组长。
施工人员合计总数计人。
二、乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制度。
三、规定：1、各班组应按规定配备一名兼职安全员，负责本班组安全生产工作，并且每旬应向项目部专职安全员汇报一次情况，每月向项目经理汇报一次安全生产工作。