风电基础劳务班组施工合同
微风发电基础施工劳务合同4篇
微风发电基础施工劳务合同4篇篇1微风发电基础施工劳务合同甲方：__________ 公司乙方：__________ 公司鉴于，甲方为一家从事微风发电项目的公司，有一项微风发电项目需要进行基础施工，现拟与乙方签订本基础施工劳务合同。
为明确双方权利义务，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：第一条合同的签订1.1 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，本着平等自愿、互利互惠的原则，就本基础施工劳务合同的签订之事项，经双方授权代表签字盖章确认后生效；1.2 本基础施工劳务合同自签字盖章日起生效，至合同约定的基础施工完成日期止；1.3 本基础施工劳务合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
第二条劳务内容2.1 乙方根据甲方的委托，在指定的微风发电项目地点执行基础施工工作，工作内容包括但不限于土地平整、基础打桩、基础混凝土浇筑等；2.2 乙方应按照项目要求，合理安排施工流程，确保施工进度和质量；2.3 乙方在施工过程中，应遵守相关安全、环保规定，保障施工现场安全和环境保护。
第三条合同价款及支付方式3.1 甲方应按照双方约定的价格，支付乙方基础施工劳务的价款；3.2 乙方应在基础施工完成后，提供相应的发票和资料。
第四条违约责任4.1 任何一方未能按照本合同的规定完成其在合同约定时间内的义务，均应承担违约责任；4.2 如乙方在基础施工过程中违反相关规定，导致工程质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
第五条争议解决5.1 甲、乙双方若发生本合同履行过程中的争议，应友好协商解决；5.2 若协商未果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本基础施工劳务合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的基础施工完成日期止；6.2 本基础施工劳务合同未尽事宜，由双方协商处理；6.3 本基础施工劳务合同经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效。
甲方（盖章）：__________ 公司日期：__________乙方（盖章）：__________ 公司日期：__________本劳务合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
风电基础施工劳务合同范本
风电基础施工劳务合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、公正的原则基础上，就甲方委托乙方进行风电基础施工劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________风电基础施工项目2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于风电基础的土方开挖、基础垫层施工、基础钢筋绑扎、模板安装与拆除、混凝土浇筑、排水系统施工等。
4. 工程工期：__________个月。
二、劳务人员及工资待遇1. 乙方应按照甲方的要求，提供具备相应技能和资质的劳务人员。
劳务人员名单、身份证号码、岗位等信息应于工程开始前提交甲方确认。
2. 乙方负责劳务人员的工资发放、社会保险及福利待遇。
劳务人员的工资标准、加班工资、奖金等按乙方内部规定执行，确保不低于当地最低工资标准。
3. 乙方应确保劳务人员遵守甲方施工现场的规章制度，服从甲方管理。
4. 乙方应负责劳务人员的住宿、饮食及交通，确保劳务人员的生活条件符合国家相关规定。
三、工程质量及安全1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和有关技术规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应加强施工现场的安全管理，严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方安全规定进行施工，确保施工现场的安全。
3. 乙方应对劳务人员进行安全教育和培训，提高劳务人员的安全意识，防止安全事故的发生。
四、合同价款及支付方式1. 本合同的劳务费用为人民币__________元（大写：_________________________元整）。
2. 甲方按照工程进度，分阶段支付劳务费用。
具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方合同劳务费用的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同劳务费用的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同劳务费用的20%。
微风发电基础施工劳务合同5篇
微风发电基础施工劳务合同5篇篇1微风发电基础施工劳务合同甲方（委托方）：（甲方名称）乙方（承包方）：（乙方名称）鉴于甲方拥有微风发电项目的建设权，为确保项目正常进度与质量，经双方友好协商一致，达成以下合同：第一条项目基本情况1. 项目名称：微风发电基础施工工程2. 项目地点：（填写具体地址）3. 项目规模：（填写规模）4. 项目工期：（填写工期）5. 项目费用：（填写费用）第二条乙方责任1. 乙方应按照约定的工期和质量标准，完成微风发电基础施工工程。
2. 乙方应按时提供施工计划、进度报告，确保项目进度。
3. 乙方负责施工过程中的安全管理，保障工人人身安全。
4. 乙方应对施工过程中出现的问题进行及时解决，确保项目质量。
5. 乙方负责与相关部门对接，确保项目施工顺利进行。
第三条甲方责任1. 甲方应提供必要的资源和施工资金支持，确保项目顺利进行。
2. 甲方应对乙方提供的施工计划、进度报告进行审查，提出合理建议。
3. 甲方应确保项目施工现场的安全，协助乙方做好安全管理工作。
4. 甲方应按时支付工程款项，并及时处理乙方提出的问题。
5. 甲方应配合乙方与相关部门对接，确保项目施工顺利进行。
第四条费用支付1. 甲方应按照约定的进度，按时支付工程款项给乙方。
2. 工程款项包括施工费用、人工费、材料费等。
3. 如因甲方原因导致工程延期或增加费用的，甲方应按实际情况支付相应费用。
第五条违约责任1. 若一方未能履行合同规定的义务，应依法承担相应的法律责任。
2. 若因一方违约导致项目延期或者增加费用的，违约方应承担相应的赔偿责任。
第六条合同变更1. 若双方在项目进行中需要变更合同内容的，应经双方协商一致，签订书面变更合同。
2. 变更后的合同内容与原合同具有同等效力。
第七条争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，可由双方协商选择仲裁、诉讼等方式解决。
第八条合同解除1. 本合同一经签订，双方均须全面履行合同规定的义务。
2023风力发电基础劳务分包合同 风电吊装分包合同正规范本(通用版)
风力发电基础劳务分包合同合同背景本合同由甲方（简称“发电公司”）和乙方（简称“分包商”）订立，双方根据相关法律法规的要求，就风力发电基础劳务分包事宜达成协议。
一、合同目的本合同的目的是为了确保风力发电项目的顺利进行，规范双方的权利和义务，明确劳务分包工作的范围、质量要求和支付方式。
二、分包工作内容2.1 基础工程设计与施工分包商负责根据发电公司提供的风力发电项目基础设计方案，进行基础工程的详细设计和施工。
2.2 工程设备安装与调试分包商负责根据发电公司提供的设备安装方案，进行设备的安装与调试工作，确保设备能够正常运行。
2.3 资料报告编制根据风力发电项目的要求，分包商负责编制相应的资料报告，包括设计报告、施工报告和安装调试报告等，并按照规定提交给发电公司。
三、工作要求和质量标准3.1 工作要求分包商应按照合同约定的时间节点，完成分包工作内容，并确保工程进度和质量符合相关标准和规定。
3.2 质量标准分包商在进行基础工程设计、施工、设备安装和调试工作时，必须符合国家相关技术标准和行业规范，确保工程质量达到设计要求并能够长期稳定运行。
四、工程款支付方式4.1 预付款发电公司应在合同签订后的5个工作日内向分包商支付合同总金额的30%作为预付款。
4.2 进度款分包商应按照工程进度，在完成工程的不同阶段后，向发电公司提出相应的进度款申请。
发电公司应在收到申请后的10个工作日内支付对应的进度款。
4.3 最终结算款工程完成后，分包商应向发电公司提交最终结算申请，并提供相关的工程验收资料。
发电公司将在收到申请及资料后的10个工作日内进行最终结算，并支付剩余的金额。
五、双方权利和义务5.1 发电公司的权利和义务发电公司有权监督分包商的工作进程，对工作质量进行检查和评估。
发电公司有义务提供风力发电项目的相关设计方案和设备安装方案，以及必要的技术支持。
5.2 分包商的权利和义务分包商有权按照合同约定的范围和时间进行分包工作，有权提出工程进度款申请和最终结算款申请。
风机基础劳务分包合同4篇
风机基础劳务分包合同4篇篇1风机基础劳务分包合同一、甲方：（以下简称"甲方"）乙方：（以下简称"乙方"）鉴于甲方拥有风力发电项目的基础建设工程管理权利，乙方具有从事基础建设工程的合法资质和能力，并且甲乙双方在充分协商的基础上，就风机基础劳务分包事宜达成一致，特订立本合同。
二、基础工程范围和价格1.基础工程范围包括但不限于风机基础施工、土石方工程、混凝土工程等。
具体施工内容详见附件1。
2.基础工程的总价为元人民币，乙方应在签订本合同后天内向甲方支付万元作为保证金，保证金应在项目验收合格后一个月内退还给乙方。
3.基础工程总价不包括人工、材料调运费用，具体费用另行协商。
三、工期1.基础工程施工周期为天，具体工期以双方签订的施工进度计划为准。
2.如乙方未能按时完成基础工程施工，每延迟一天将扣除工程款的作为违约金罚款。
四、质量标准1.基础工程应符合国家有关建设工程标准和规范的要求，达到安全、牢固、美观的要求。
2.如基础工程出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并在甲方的要求下重新进行施工。
3.甲方有权对基础工程的质量进行检查和验收，经双方达成一致，方可交付使用。
五、保证和担保1.乙方保证按照本合同的约定履行义务，并保证其提供的资料和信息真实、完整、准确。
2.乙方应当严格遵守国家法律法规、行业规范和安全生产规定，确保基础工程施工过程中无任何安全事故。
3.如基础工程发生纠纷或引发第三方诉讼时，乙方应对甲方进行免责保护，并承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1.若乙方违反本合同的约定，未能按时完工或质量不达标，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2.乙方若未能按时支付工程款或保证金，则应按日向甲方支付的利息。
七、争议解决1.因合同履行发生争议时，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门请求调解。
2.如调解不成，双方同意提交至仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁裁决。
微风发电基础施工劳务合同3篇
微风发电基础施工劳务合同3篇篇1微风发电基础施工劳务合同甲方：XXXX公司地址：XXXX电话：XXXX法定代表人：XXXX乙方：XXXX公司地址：XXXX电话：XXXX法定代表人：XXXX甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行微风发电基础施工劳务事宜，达成如下协议并共同遵守：一、项目内容1. 甲方委托乙方为其提供微风发电基础施工劳务，具体包括但不限于施工人员安排、工程进度保障、质量监督等。
2. 乙方接受甲方委托并按照约定要求开展施工工作。
二、工期1. 本合同自双方签字、盖章之日起生效，至项目验收合格日止。
2. 乙方应严格按照施工计划完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。
三、劳务费用1. 甲方应按照工程实际情况及双方协商确定的报价向乙方支付劳务费用。
2. 劳务费用支付方式：xxx，具体支付方式双方另行协商确定。
四、质量标准1. 乙方应保证施工质量符合相关规定及甲方要求，确保工程安全、稳定、可靠。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应无条件承担返工、修复等责任。
五、保险责任1. 乙方应按照国家相关法律法规及甲方规定购买施工保险，保障施工期间的人身安全及财产安全。
2. 如发生意外事件，由乙方承担相应责任，甲方可以依法要求乙方提供相应的赔偿。
六、保密义务1. 双方应保守商业秘密，不得向第三方透露与本合同相关的商业信息。
2. 如因一方违反保密义务而导致损失，应承担相应违约责任。
七、合同变更1. 如有需要对本合同进行修改或补充，双方应签署书面变更协议，方可生效。
2. 未经双方协商一致，不得擅自对合同内容进行变更。
八、争议解决1. 双方因履行本合同发生争议时，应协商解决；协商不成的，应向所在地人民法院提起诉讼解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：以上为《微风发电基础施工劳务合同》，甲乙双方应共同遵守并履行约定内容，确保项目顺利进行。
风电基础劳务分包合同3篇
风电基础劳务分包合同3篇篇1风电基础劳务分包合同一、签约双方委托方（甲方）：公司名称：公司地址：法定代表人：联系方式：承包方（乙方）：公司名称：公司地址：法定代表人：联系方式：二、项目概况本合同签订的项目为风电基础工程项目，包括但不限于基础施工、设备安装、调试等工作。
委托方委托承包方进行该项目的部分工程劳务分包。
三、合同金额根据双方协商一致，本合同工程项目金额为___________，承包方按照约定的分包比例进行施工。
四、工程内容1.承包方承诺按照委托方的指导和要求，完成分包项工作，并确保工程质量达到国家标准。
2.承包方应按照约定的工期完成工程进度，并保证按时交付。
3.承包方应负责购买所需材料和设备，并保证质量合格。
4.承包方应派遣技术人员进行现场监督和指导，并统筹协调工程进度。
五、工程款支付方式1.根据工程进度，委托方按照分包比例支付工程款。
2.承包方应提供发票等相关证明文件，以便委托方进行款项支付。
六、变更和解决争议1.如有工程内容变更，需双方书面协商并签署变更合同。
2.如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁解决。
七、违约责任1.若任何一方违约，应承担相应的违约责任。
2.如承包方存在违约行为，委托方有权解除合同并要求赔偿损失。
八、附则1.本合同自双方盖章后生效，至工程完工并双方确认无争议方可终止。
2.本合同未尽事宜，可以签订补充协议。
3.合同文本一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：______________________ 日期：___________乙方（盖章）：______________________ 日期：___________篇2风电基础劳务分包合同一、合同内容1.甲方（委托方）：指建设风电项目的投资方或风电项目管理方，提供风电基础施工所需的劳务分包服务。
2.乙方（承包方）：指具有相应施工经验和资质的企业或个人，承担风电基础施工的分包责任。
风力发电基础劳务施工合同
甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就风力发电基础劳务施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程内容：风力发电基础劳务施工，包括但不限于基础开挖、支护、钢筋绑扎、混凝土浇筑等。
二、合同工期1. 开工日期：__________2. 完工日期：__________3. 工期调整：因不可抗力或甲方原因导致工期延误，需经双方协商一致后，方可调整工期。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：__________元人民币（大写：__________元整）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后__________日内，乙方应向甲方提交相关材料，甲方应在__________日内支付劳务费用的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按工程进度完成相应工作后，甲方应在__________日内支付劳务费用的__________%作为进度款。
（3）结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方应在__________日内提交结算报告，甲方应在__________日内支付劳务费用的__________%作为结算款。
（4）质保金：合同履行完毕后，甲方应在__________日内无息退还乙方质保金。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量符合国家标准。
2. 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，乙方应积极配合。
五、安全生产及文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制，确保施工安全。
2. 乙方应遵守文明施工规定，做好施工现场的环保、卫生工作。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基础劳务班组施工合同
发包单位：（以下简称甲方）
劳务班组：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规，遵循平等自愿和诚实信用的原则，为了明确双方各自的责任和义务，经双方友好协商一致同意，特订立本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、承包内容：。
4、承包方式：乙方采用劳务承包方式，包工不包料。
第二条：工期要求
本合同工程期限为天，自年月日始至年月日止。
第三条：质量要求
满足现行国家和行业相关的验收质量的规定，并达到甲方的质量要求。
第四条：合同金额
1、本合同暂定总价为元，大写元整。
最终工程结算造价经甲方审计的竣工结算价为双方结算价。
2、本合同综合单价为元，综合单价价格内包括但不限于：人工费、机械费、利润、管理费、措施费、劳动保险费、税金、节假
日的人员加班加点费及一切与施工项目相关的费用。
第五条：付款方式
1、乙方进场次月起，甲方按照乙方当月施工进度及实际工程量向其支付当月80%的工程款。
2、工程竣工验收合格后一个月内，甲方向乙方一次性支付至工程款总额的97%，余额的3%作为工程质保金，质保期为1年。
质保期期满后由甲方在三个工作日内向乙方全额返还质保金。
第六条：甲方的权利与义务
1、甲方下达的质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务，乙方必须及时完成。
若因乙方原因逾期不能完成施工计划和各项指标，甲方有权对乙方予以经济罚款直至终止合同。
2、在施工过程中，如甲方发现乙方不能满足本工程的施工，甲方有权立即终止合同并清退乙方出场，乙方不得以任何理由阻扰甲方的正常工作。
3、协调解决乙方施工所需的施工场所和生活场所。
第七条：乙方的权利与义务
1、乙方在施工过程中，必须严格按照安全检查标准的要求进行施工，确保施工现场安全达标。
2、乙方进场人员必须是年满18周岁以上、身体健康、有身份证的公民。
3、在施工过程中必须做好已完工程成品的保护工作，不得污染和损坏，否则必须修复和赔偿。
乙方施工完毕退场后，如甲方发现需
要整改的部位，乙方必须积极配合。
4、遵守国家和省、市制定的各项安全生产的法律法规，严格遵守各项安全操作规程，严格执行甲方制定的各项安全生产制度和规定。
第八条：违约责任
1、因乙方原因造成工期拖延按合同造价每天5‰承担违约金及由此带来的直接损失。
2、甲方不按时付款应承担违约金，违约金按拖欠款额每天5‰支付。
第九条：争议解决
甲乙双方如由于本协议产生争议，甲乙双方应及时协商解决。
协商不成时，可向项目所在地人民法院起诉，并由败诉方承担法院受理费、律师费等诉讼费用。
第十条：附则
1、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同协议书具有同等效力。
2、本合同协议书双方签字盖章即生效。
本合同一式肆份，双方各执贰份。