天津市建设工程设计合同.doc
建设工程设计合同范本
建设工程设计合同范本《建设工程设计合同》甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（设计方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟对[具体工程名称]进行建设，并委托乙方承担该工程的设计工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：二、设计内容及要求详细描述设计的具体内容、标准、成果形式等要求。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用总额为：[具体金额]。
2. 支付方式：[具体阶段及支付比例]。
四、设计周期1. 乙方应在[具体时间]内完成初步设计。
2. 在初步设计经甲方确认后，[具体时间]内完成详细设计。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供必要的工程资料和信息。
按时支付设计费用。
对设计成果进行审核和确认。
2. 乙方的权利和义务：按照合同要求进行设计工作。
保证设计质量和进度。
及时与甲方沟通设计过程中的问题。
六、知识产权设计成果的知识产权归[具体约定]所有。
七、保密条款双方应对涉及工程的相关信息保密。
八、违约责任1. 若甲方未按时支付费用，应承担违约责任。
2. 若乙方未按要求完成设计工作，应承担违约责任。
九、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
十、其他条款[其他需要约定的事项]。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：。
天津市建设工程设计合同(专业建设工程)(JF-2015-072)
合同编号：天津市建设工程设计合同（专业建设工程）天津市城乡建设委员会制定天津市市场和质量监督管理委员会目录第一部分合同协议书 (7)第二部分通用合同条款 (11)1. 一般约定 (11)1.1 词语定义与解释1.2 语言文字1.3 法律1.4 技术标准1.5 合同文件的优先顺序1.6 联络1.7 严禁贿赂1.8 保密2. 发包人 (18)2.1 发包人一般义务2.2 发包人代表2.3 发包人决定2.4 支付合同价款2.5 设计文件接收3. 设计人 (20)3.1 设计人一般义务3.2 项目负责人3.3 设计人人员3.4 设计分包3.5 联合体4. 工程设计资料 (23)4.1 提供工程设计资料4.2 逾期提供的责任5. 工程设计要求 (24)5.1 工程设计一般要求5.2 工程设计保证措施5.3 工程设计文件的要求5.4 不合格工程设计文件的处理6. 工程设计进度与周期 (26)6.1 工程设计进度计划6.2 工程设计开始6.3 工程设计进度延误6.4 暂停设计6.5 提前交付工程设计文件7. 工程设计文件交付 (31)8. 工程设计文件审查 (31)9. 施工现场配合服务 (34)10. 合同价款与支付 (34)10.1 合同价款组成10.2 合同价格形式10.3 定金或预付款10.4 进度款支付10.5 合同价款的结算与支付10.6 支付账户11. 工程设计变更与索赔 (37)12. 专业责任与保险 (38)13. 知识产权 (38)14. 违约责任 (39)14.1 发包人违约责任14.2 设计人违约责任15. 不可抗力 (41)15.1 不可抗力的确认15.2 不可抗力的通知15.3 不可抗力后果的承担16. 合同解除 (42)17. 争议解决 (43)17.1 和解17.2 调解17.3 争议评审17.4 仲裁或诉讼17.5 争议解决条款效力第三部分专用合同条款 (46)1. 一般约定 (46)2. 发包人 (48)3. 设计人 (49)5. 工程设计要求 (51)6. 工程设计进度与周期 (51)7. 工程设计文件交付 (52)8. 工程设计文件审查 (53)9. 施工现场配合服务 (53)10. 合同价款与支付 (53)11. 工程设计变更与索赔 (54)12. 专业责任与保险 (55)13. 知识产权 (55)14. 违约责任 (55)15. 不可抗力 (56)16. 合同解除 (56)17. 争议解决 (56)18. 其他 (57)附件 (58)第一部分合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
天津市小型建设工程合同
天津市小型建设工程合同合同编号：__________甲方（建设单位）：_____________乙方（承包单位）：_____________鉴于甲方拟在___________地址进行___________小型建设工程（以下简称“本工程”），经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程规模：总建筑面积约____平方米，结构类型为___________。
1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
第二条工程期限2.1 开工日期：自____年____月____日起2.2 竣工日期：至____年____月____日止2.3 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定延期事宜。
第三条工程造价及支付方式3.1 工程总造价为人民币（大写）_____________元整。
3.2 付款方式：a. 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付工程总造价的____%作为预付款。
. 进度款：根据工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行商定。
c. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款项。
第四条质量要求4.1 乙方必须严格按照国家及天津市有关建筑工程质量标准和规范施工。
4.2 工程质量应达到设计要求及合同约定的标准。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任。
5.2 如甲方未按约定支付工程款项，应承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交天津市仲裁委员会仲裁。
第七条其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_____________乙方代表（签字）：_____________签订日期：____年____月____日。
《天津市小型建设工程施工合同》(JF-2001-015)
天津市小型建设工程施工合同合同编号：JF-2001-015前言本合同是由承包方和业主方（以下简称“甲方”、“乙方”）签订的，旨在规定小型建设工程施工过程中，双方的责任、义务和权利。
合同适用于位于天津市范围内的小型建设工程项目。
一、施工性质1.1 本工程为小型建设工程。
1.2 工程基本信息：（1）工程名称：_______________（2）工程地点：_______________（3）规划设计：_______________。
二、合同工期2.1 工程开工日期为：_______________。
2.2 工程竣工日期为：_______________。
2.3 工程总工期为：_______________。
2.4 工期延误责任：因甲方原因导致工期延搁的，应承担违约责任。
三、合同价款3.1 总价款为：_______________人民币，其中包括建筑材料费用、施工费用、相关人工费用等。
3.2 完工验收合格后，甲方应在_______________天内支付给乙方。
四、施工方案4.1 在施工前，乙方应制定施工方案，报经甲方审批后执行。
4.2 施工方案主要包括工程进度计划、主要施工工艺、施工质量标准等。
五、工程质量5.1 工程应符合国家有关建筑规范和标准。
5.2 乙方应保证对工程的施工、材料、设备等进行必要的监督、检验，确保工程质量符合合同规定和要求。
六、施工保险6.1 乙方应在工程开工前，为工程施工和安装设备验收购买相应的人身伤害和财产损失保险。
6.2 甲方作为业主，应在工程开工前，为施工安装和使用过程中可能引起的业主财产损失购买保险，以规避风险。
七、双方权利和义务7.1 甲方有权对施工质量进行监督和检验，乙方应积极配合并调整施工计划。
7.2 乙方应对工程施工过程中可能产生的环境污染和噪音等综合影响采取措施，确保对施工周边环境不造成污染、破坏等危害。
7.3 甲乙双方应通过协商、调解等方式解决可能出现的合同争议和纠纷。
天津建设工程施工合同(GF-1999-0201)
27.6发包人供应材料设备的结算方法：
2
28.1承包人采购材料设备的约定：
八
九
32
32.1承包人提供竣工图的约定：32.6中间交工工程的范围和竣工时间：。
十、违约、索赔和争议
35
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通过条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：
双方约定的承包人其他违约责任：
3
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，采取方式解决：
+-
3
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：分包施工单位为：
3
39.1双方关于不可抗力的约定：
4
40.6本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：
发包人委托承包人办理的保险事项：
（2）承包人投保内容：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行:
账号：
账号：
邮政编码：
邮政
码:
合同管理办公室意见:
（章）
专用条款
一
2
合同文件及解释顺序：
3
3.1本合同出使用汉语外，还使用----语言文字。
3.2需要明示的法律、行政法规：
3.3适用的标准、规范：
适用的标准、规范的名称：
发包人提供标准、规范的时间：
4
413本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：保合同作为本合
天津市
建设工程
(GF-1999-0201)
天津市城乡建设委员会
监制
天津市工商行政管理局
协议书
天津市建设工程设计合同范本
天津市建设工程设计合同范本合同编号：TJGCSJSGHT-2021甲方（委托方）：天津市房地产开发有限公司乙方（设计方）：天津市建筑设计研究院根据《合同法》、《建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程设计任务的相关事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：天津市住宅小区建设项目1.2工程地点：天津市区路1.3工程规模：总建筑面积约平方米1.4工程性质：住宅建筑1.5工程设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计二、设计内容2.1乙方应根据甲方提供的设计任务书、工程可行性研究报告、地质勘察报告等相关资料，按照国家有关规范、标准和规定，完成本工程的设计工作。
2.2设计内容包括但不限于：总平面设计、建筑方案设计、结构工程设计、给排水工程设计、电气工程设计、暖通工程设计、室外工程设计等。
2.3乙方应按照甲方的要求和工程进度，及时提供设计文件和设计图纸，并确保设计质量符合国家规定的标准和要求。
三、设计费用3.1本工程设计费用为人民币万元（大写：圆整）。
3.2甲方应在合同签订后7个工作日内支付乙方设计费用的50%作为预付款，剩余50%的设计费用应在乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后支付。
3.3设计费用的支付方式为电汇或银行转账，乙方开户行和账号如下：开户行：中国建设银行天津市支行账号：四、设计周期4.1乙方应在合同签订后30个工作日内完成方案设计，并提交甲方审核。
4.2甲方应在收到方案设计文件后15个工作日内完成审核，并将审核意见书面通知乙方。
4.3乙方根据甲方审核意见进行修改完善，并在收到审核意见后15个工作日内完成初步设计，并提交甲方审核。
4.4甲方应在收到初步设计文件后15个工作日内完成审核，并将审核意见书面通知乙方。
4.5乙方根据甲方审核意见进行修改完善，并在收到审核意见后30个工作日内完成施工图设计，并提交甲方审核。
4.6甲方应在收到施工图设计文件后15个工作日内完成审核，并将审核意见书面通知乙方。
天津市建设工程合同范本
天津市建设工程合同范本甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行________建设工程（以下简称“工程”）有关事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元1.5 工程质量标准：____________二、合同价格2.1 乙方报价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元，包括：（1）工程设计费：____________元；（2）建筑材料费：____________元；（3）人工费：____________元；（4）施工设备费：____________元；（5）税费：____________元；（6）其他费用：____________元。
2.2 乙方承诺按照甲方的要求，按时完成工程，并保证工程质量。
2.3 合同价格如需调整，应由甲乙双方协商确定。
三、合同工期3.1 工程计划开工日期：____________年____________月____________日。
3.2 工程计划竣工日期：____________年____________月____________日。
3.3 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方说明，并协商延期。
四、支付方式4.1 甲方支付乙方的工程款项，分为三个阶段：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总额的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总额的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总额的40%。
4.2 乙方开具正规发票，甲方按照相关规定支付。
建设工程设计合同(完整版)
建设工程设计合同(完整版)合同主要内容1.工程项目：合同所涉及的工程项目包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等。
2.工程费用：工程费用由甲方按照合同约定的支付方式支付给乙方，并包括设计阶段的费用和施工阶段的费用。
3.设计方案：乙方应根据甲方的要求，编制工程设计方案，并在提交甲方审批前向甲方提供书面的设计报告。
4.相关规范：乙方在进行工程设计时应遵守国家有关建筑设计的法律法规和技术标准，并保证设计方案符合相关规范的要求。
5.设计变更：若甲方需要对设计方案进行变更，应提出书面变更申请，并与乙方协商确定相应变更的费用和工期。
6.违约责任：若一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此受到的损失。
7.保密条款：双方应对履行合同过程中所知悉的对方商业秘密进行保密，并在合同解除后的一定期限内继续履行保密义务。
8.争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应先友好协商解决。
若无法协商解决，则可提交至有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
合同签订及生效1.合同签订：本合同一式两份，双方各持一份签字盖章。
双方约定，以、电子邮件等方式传送的合同复印件和扫描件，具有同等法律效力。
2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有约束力，直至合同的完全履行。
合同解除和变更1.合同解除：下列情形之一出现时，本合同可被解除：–双方协商一致解除合同；–因不可抗力等客观原因无法履行合同义务；–一方严重违约，经对方书面通知后仍未改正；–法律法规规定的其他情形。
2.合同变更：任何一方变更合同内容的，应当向对方提出书面变更申请，并经双方协商达成一致后方可变更。
合同的其他条款1.通知方式：双方之间的通知、函电等书面文件的传递方式包括：快递、专人递送、、电子邮件等。
以或电子邮件传输的文件，应当按原件传播验证后即具备同等法律效力。
2.法律适用：本合同的签订、解释和履行，适用法律和有关法律法规。
3.争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
天津市建设工程设计合同.doc
天津市建设工程设计合同
合同编号：_________________________
甲方：_____________________________
地址：_____________________________
联系方式：_________________________
乙方：_____________________________
地址：_____________________________
联系方式：_________________________
鉴于甲乙双方在诚信合作、规范地参与建设工程设计活动方面达成以下协议：
第一条：工程概况
1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程的性质、规模和内容：_________________________。
第二条：设计任务
1. 设计范围及要求：_________________________。
2. 设计文件及出图范围：_________________________。
3. 设计报告和绘制图样：_________________________。
4. 设计标准和规范：_________________________。
第三条：工程款项
1. 核算基础：_________________________。
2. 付款方式：_________________________。
3. 税费以及杂费含义及数额：_________________________。
第四条：验收与交付
1. 验收标准及验收程序：_________________________。
2. 交付地点及交付方式：_________________________。
第五条：合同修改和解除
1. 修改和解除的原则：_________________________。
2. 修改和解除的程序：_________________________。
3. 修改和解除的法律后果：_________________________。
第六条：争议解决
1. 争议解决的方式：_________________________。
2. 争议解决的地点：_________________________。
3. 争议解决的有效期限：_________________________。
第七条：违约责任
1. 违约责任的种类：_________________________。
2. 违约责任的承担方式：_________________________。
3. 违约责任的现场处理和仲裁：_________________________。
第八条：保密协议
1. 设计机密的内容和范围：_________________________。
2. 保密期限：_________________________。
3. 泄密后果及追究的法律责任：_________________________。
第九条：附件与注释
1. 本文档所涉及附件如下：
（1）施工图纸及文件。
（2）设计标准和规范。
（3）所有交付要求的文件和资料。
2. 本文档所涉及的法律名词及注释：
（1）建筑法规：指有关建筑设计、建筑施工、和房地产开发的包括中华人民共和国建筑法、土地管理法、城市规划法、环境保护法等法规、法律和规章。
（2）设计报告：指建筑设计公司向业主交付的，包含了建筑设计实际情况的详细报告。
（3）设计任务书：是指业主按照工程发扬出来的内容和需要的成果，通过一定形式提供给给定条件和下达指令给建筑设计单位的文件。
3. 本文档在实际执行过程中
（1）如果设计方案不能被业主通过，设计方案可能需要根据业主的实际需求进行修改。
解决办法：设计团队应该细致地考虑业主的意见和改善问题，仔细研究可能的解决办法。
（2）设计图纸的歧义可能导致工程变得更复杂。
解决办法：法律应该对设计图纸的歧义条款和标准进行严格限制并规范，同时设计团队应该仔细检查图纸并进行质量控制工作。