四川省2017年上半年监理工程师合同管理：抵押权的实现考试试卷
2017年四川省整理监理工程师《合同管理 》历年真题
2017年四川省整理监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人2.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。
A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人3.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括( )。
A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案4.根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照( )方式承担保证A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求5.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。
A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面6.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为(）A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示8.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法9.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
2017年上半年四川省监理工程师合同管理最终结清考试试卷
2017年上半年四川省监理工程师合同管理：最终结清考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照监理规范的要求，采取__等形式，对建设工程实施监理。
A．旁站、巡视和平行检验B．检查、验收和工地会议C．检查、验收和主动控制D．目标控制、合同管理和组织协调2、由建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在对立关系可知，建设工程三大目标应。
A：同时达到最优B：分别进行分析与论证C：作为一个系统统筹考虑D：尽可能进行定量的分析E：工程保险金3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。
A：发包人与工程师B：工程师与承包人C：发包人与承包人D：工程师与供货人E：专业监理4、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单5、当需要使用施工作业工序抽样检验所得到的质量特性数据，分析工序质量波动状况及原因时，可通过绘制进行观察判断。
A：直方图B：排列图C：管理图D：相关图E：工程变更单6、在下列质量控制的统计分析方法中，应采用等距抽样的是。
A：管理用相关图B：管理用排列图C：管理用控制图D：管理用直方图E：工程变更单7、除__以外，合同允许变更或解除。
A．由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行B．由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同C．由于合同主体的一方承办人调离单位D．当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益8、列入城建档案管理部门档案接受范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后个月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。
A：3B：6C：9D：12E：工程保险金9、”建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。
A：错误设计引起的费用B：火灾C：地震D：地面下陷下沉E：专业监理10、【例3·单选题】按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
四川省2017年上半年监理工程师合同管理：质押的概念模拟试题
四川省2017年上半年监理工程师合同管理：质押的概念模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金2、【例2·单选题】见证取样的实验报告中发生试样不合格情况，应在小时内上报质监站，并建立不合格项目台账。
A：12B：24C：36D：72E：工程保险金3、编制施工图预算时，预算单价法与实物法的最大区别是的计算方法不同。
A：直接费B：直接工程费C：间接费D：利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、下列关于竣工决算的说法中，正确的是。
A：竣工决算金额是指承包商完成施工任务的全部费用B：竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据C：竣工决算是业主办理交付使用、核定各类新增资产价值的依据D：竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、根据钻孔桩工艺和施工特点，对项目监理机构人员进行合理分工是。
A：技术措施B：经济措施C：组织措施D：合同措施E：工程保险金6、工程项目质量的特点之一是质量波动大，造成质量波动大的主要原因是由于工程项目的。
A：复杂性C：影响因素多D：中间产品多E：工程变更单7、办公及生活用家具购置费属于。
A：设备及工、器具购置费B：有项目建设有关的其他费用C：生产准备费D：与未来企业生产经营有关的其他费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、同一风险由不同的人识别，结果可能会有较大的差异。
这表明风险识别具有。
A：主观性B：个别性C：复杂性D：不确定性E：工程保险金9、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同__。
A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B．直接具有强制执行的效力C．一定是不可撤销的合同D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据10、【例1·单选题】承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。
四川省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》合同担保试题
四川省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、编制工程概算定额的基础是。
A：估算指标B：概算指标C：预算指标D：预算定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是。
A：工作A和工作D B：工作C和工作D C：工作A和工作E D：工作C和工作E E：自我评定 3、在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为。
A：分项工程B：分部工程C：单位工程D：单项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。
A．工程管理部门B．人民政府建设主管部门C．人民政府规划主管部门D．工程监理资质评审委员会5、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
A：1年内 B：5年内 C：8年内D：终身E：工程保险金6、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。
A：熟悉图纸和预算定额B：划分工程项目和计算工程量C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量D：了解施工组织设计和施工现场情况E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理8、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于。
A：招标人B：评标委员会C：招标代理机构D：招标监督机构E：专业监理9、采用EPC模式时，业主要更换业主代表，需提前天通知承包商。
A：7 B：14 C：21 D：28 E：工程保险金 10、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。
四川省2017年上半年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试题
四川省2017年上半年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】监理工程师在建设工程设计阶段进度控制的任务是。
A：编制项目总进度计划B：编制设计总进度计划C：审核阶段设计进度计划和出图计划D：编制详细的出图计划E：自我评定2、工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为。
A：1B：2C：3D：5E：自我评定3、完成取样后，应在试样或包装上做出标识封志。
A：建设单位管理人员．B：施工单位取样人员C：专业监理工程师D：总监理工程师E：工程变更单4、【例1·单选题】当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端落在检查日期的右侧，则表明。
A：实际进度超前B：实际进度拖后C：实际进度与计划进度一致D：无法说明实际进度与计划进度的关系E：自我评定5、下列不属于特种作业人员的是。
A：建筑电工B：建筑架子工C：建筑起重机械司机D：抹灰工E：工程变更单6、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核是未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。
A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B：承包人承担费用和延误的工期C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期E：专业监理7、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为__。
A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务8、某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路有条。
四川省2017年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题
四川省2017年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：固定工期、固定费用C：可以减少设计变更D：增加承包人的索赔E：专业监理2、与邀请招标相比，公开招标的特点是__。
A．竞争程度低B．评标量小C．招标时间长D．费用低3、建设项目在建设期内，由于价格变化引起投资增加，需要事先预留的费用属于。
A：未明确项目准备金B：基本预备费C：建筑安装工程间接费D：涨价预备费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。
国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。
A：分公司B：项目经理部C：项目法人D：项目监理部E：工程保险金5、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和检验等形式，对建设工程实施监理。
A：等距B：随机C：平行D：抽样E：工程保险金6、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。
A：总承包单位B：设计单位C：建设单位D：监理单位E：工程变更单7、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8．2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是万元。
A：500B：562C：585D：656E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由承担。
A：公路管理部门B：承包人C：发包人D：承包人与发包人共同E：专业监理9、用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。
一般比值在__倍左右估算效果较好。
2017年四川省整理监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2017年四川省整理监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任2.关于安装工程一切险责任围的说法，正确的是( )。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C. 因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失3.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为4.根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察纲要”内容的是A.勘察安全保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包5.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同价采用固定价格的，合同供货周期一般不超过（）个月。
A.24B.18C.12D.66.某施工招标项目投标截止日为4 月30 日，评标时间为5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5 月15 日，招标人与中标人签订的合同时间为 6 月14 日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。
A.4 月30 日B.5 月5 日C.5 月15 日D.6 月14 日7.根据FIDIC{施工合同条件》，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10％时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金8.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
2017年四川省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年四川省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正2.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为(）A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数3.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式4.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位5.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方6.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改7.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是() .A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求8.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川省2017年上半年监理工程师合同管理：抵押权的实现考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、委托监理合同法律关系的客体是。
A：监理工程B：监理服务C：监理规划D：监理投标方案E：专业监理2、从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是__。
A．概算定额B．预算定额C．工程量清单D．施工定额3、下列不属于特种作业人员的是。
A：建筑电工B：建筑架子工C：建筑起重机械司机D：抹灰工E：工程变更单4、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或返修的检验批，应。
A：予以验收B：重新进行验收C：鉴定验收D：协商验收E：工程变更单5、图纸会审的内容一般不包括下列。
A：审查设计图纸是否满足项目立项的功能、技术可靠、安全、经济适用的需求B：图纸是否经设计单位正式签署C：设计地震烈度是否符合当地要求D：正确贯彻设计意图E：工程变更单6、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定7、【例2·单选题】单代号搭接网络计划的表示方法为。
A：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系B：以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系C：以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系D：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系E：自我评定8、在动态的投资控制过程中，应着重做好的工作不包括。
A：对计划目标值的论证和分析B：明确项目投资控制者及其任务C：采取控制措施以确保投资控制目标的实现D：进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。
A：工程承包合同B：建设工程设计施工总承包合同C：施工分包合同D：建设工程施工合同E：专业监理10、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。
原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。
A：原设计人对变更的设计不承担责任B：该部分设计成果需经原设计人审查批准C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任E：专业监理11、综合评估法可以较全面地反映。
A：投标人的素质B：投标人的财务状况C：投标人能力的高低D：投标人的分包计划E：专业监理12、监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加，这体现了组织机构活动的__原理。
A．规律效应性B．主观能动性C．动态相关性D．要素有用性13、在进口设备交货类别中，卖方承担风险最大的交货方式是。
A：目的地交货类B：装运港交货类C：装运港船上交货类D：内陆交货类E：由于传染病的影响而暂时停止的施工14、将风险分为自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险是按风险进行的分类。
A：分析依据B：来源C：潜在损失形态D：后果E：工程保险金15、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。
下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是。
A：各自承担自己的损失B：分别赔偿对方的损失C：供应方赔偿购买方1万元损失D：供应方赔偿购买方2万元损失E：专业监理16、对于投资偏差的原因，不属于业主原因的是。
A：投资规划不当B：建设手续不全C：未及时提供场地D：图纸提供不及时E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、在工程网络计划中，M工作的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第22天、第23天、第25天，则M工作的自由时差为天。
A：4B：2C：3D：5E：自我评定18、【例2·单选题】在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是。
A：加工处理收集到的实际进度数据B：调查分析进度偏差产生的原因C：实际进度与计划进度的对比分析D：跟踪检查进度计划的执行情况E：自我评定19、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是。
A：通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B：完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C：因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D：异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期E：专业监理20、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列内容不属于施工图设计阶段的工作任务的是。
A：编制技术设计文件B：建筑设计C：专业设计的协调D：结构设计E：专业监理21、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能22、某项目的建设工期为3年。
其中，第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12％。
若采用复利法计算建设期间的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为万元。
A：1525．17B：1361．76C：1489．17D：1625．17E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、项目监理机构组织协调方法中，具有合同效力的协调方法是。
A：会议协调法B：交谈协调法C：书面协调法D：访问协调法E：工程保险金24、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是。
A：设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B：发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意C：发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D：如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用E：专业监理25、建设工程施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在。
A：局限性B：波动性C：隐蔽性D：复杂性E：工程变更单二、多项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、监理目标控制的前提工作是__。
A．制定目标规划和计划B．落实好控制机构、人员和职能C．与被监理单位的充分协商D．与业主合作监理E．落实全部项目建设资金2、物资需求计划中的计划期需求量的编制方法有。
A：计算法B：横道图比较法C：前锋线比较法D：卡段法E：列表比较法3、材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可__确定交货地点。
A．由双方协商B．由采购方自行C．按交易习惯D．由供货方自行E．按供贷方所在地4、下列属于项目总经理的职权的是。
A：组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作B：编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划C：聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员D：组织项目后评估，提出项目后评估报告E：提请董事会聘请或解聘项目高级管理人员5、【例1·多选题】子单位工程的划分一般可根据工程的等实际情况，在施工前由建设、监理、施工单位自行商定，并据此收集整理施工技术资料和验收。
A：规模B：专业类别C：建筑设计分区D：使用功能的显著差异E：结构缝的设置6、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时__履行。
A．交付不动产的，在不动产所在地B．给付货币的，在给付货币一方所在地C．交付动产的，在接受动产一方所在地D．设备采购，在采购方所在地E．材料采购，在供货方所在地7、勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括__。
A．岩土工程勘察B．水文地质勘察C．变更及工程费的调整D．材料设备的供应E．工程测量8、在某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为3天。
如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M__。
A．不会使总工期延长B．不影响其后续工作的正常进行C．总时差不变，自由时差减少2天D．总时差和自由时差各减少2天E．自由时差不变，总时差减少2天9、建设工程监理工作中，监理方合同管理的方法和措施应包括的内容有。
A：合同管理工作流程与措施B：合同管理表格C：施工合同签订D：合同执行状况的动态分析E：合同争议调解与索赔处理程序10、工程质量的特点主要有。
A：质量波动大B：质量隐蔽性C：终检局限性D：复杂性E：影响因素多11、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括__。
A．选定施工合同的承包人B．批准施工合同承包人选定的分包人C．确定工程规模D．主持工程建设有关协作单位的组织协调E．审核承包人的索赔12、建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括__。
A．在保硷期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病B．被保险人因上诉而支付的诉讼费用C．在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D．正常水位变化引起第三者财产损失E．工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失13、由于成本加酬金合同对于业主控制投资不利，只有出现的情况，建设单位才有可能采用此类合同形式。
A：施工图纸齐全、能准确计算工程量B：施工图纸不全，工程量不能准确计算C：施工图纸不全、施工技术简单D：工程急于开工E：工程采用新技术、新结构14、在下列双代号网络图中，互为平行工作的有。
A：工作A和工作BB：工作A和工作EC：工作A和工作GD：工作B和工作GE：工作B和工作C15、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，下列清单项目中，属于其他项目清单的有。
A：暂列金额B：暂估价C：应急费D：未明确项目的准备金E：计日工16、进口设备采用装运港船上交货价(FOB)，其抵岸价格的构成含有。
A：进口设备检验费B：银行财务费C：运输保险费D：关税E：增值税17、下列说法正确的是__。
A．竣工决算是承包商与业主办理工程款最终结算的依据B．竣工决算是竣工验收报告的重要组成部分C．竣工结算是业主办理交付、验收、动用各类新增资产的依据D．竣工结算是承包商与业主签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证E．竣工结算是业主编制竣工决算的主要依据18、设计合同示范文本规定，发包人的责任有__。
A．负责解决设计中需选用的国家标准图、部门标准图和地方标准图B．负责勘察资料和数据的完整性、正确性C．为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备D．负责提供方案设计文件E．负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查19、下列资料管理职责中。