承包合同解除声明
解除承包合同的告知函
解除承包合同的告知函
尊敬的合作方，
鉴于近期我们的合作遇到了一些困难和问题，经过慎重考虑，我们决定解除目前有效的承包合同。
在此告知函中，我们将陈述解除合同的原因和相关条款，希望您能理解并支持我们的决定。
请您详细阅读以下内容：
合同解除原因
- [请在此处填写解除合同的具体原因。
例如，双方无法履行合同条款、违约行为、严重违反协议约定等。
]
解除合同条款
- 合同解除日期：[请在此处填写合同解除的具体日期。
]
- 解除合同的方式：[请在此处填写解除合同的具体方式，例如书面通知、邮件通知等。
]
协商事项
对于解除合同后的事项，我们希望能与您进行进一步的协商，以达成下列共识：
- [请在此处填写希望协商的具体事项。
例如，资金结算、财产归属、保密义务等。
]
合同解除后的行动
解除合同后，双方应采取必要的措施以确保双方权益的保护。
请您配合完成以下行动：
1. [请在此处填写第一项行动。
例如，停止使用公司资产。
]
2. [请在此处填写第二项行动。
例如，返还双方所属的文件和资料。
]
结语
希望解除合同不会给双方造成太大的困扰，同时也衷心感谢您在过去的合作中付出的努力和支持。
如果您对以上内容有任何疑问或需要进一步的协商，请随时与我们联系。
再次感谢您的理解和配合。
此致，
[您的名字]
日期：[填写日期]。
工程承包合同解除协议（三篇）
工程承包合同解除协议甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方与乙方签订的工程承包合同（合同编号xxxx）存在以下问题和难以解决的纠纷：1. 甲方与乙方存在合同未履行或履行不满意的情况；2. 乙方在工程建设中存在违反合同约定的行为；3. 双方无法就工程完成时间、工程质量等关键问题达成一致意见；4. 双方无法达成解决纠纷的共识。
经双方友好协商，为了维护双方的合法权益，保护施工工程质量和工期的要求，特订立本工程承包合同解除协议（以下简称“本协议”），以结束双方的纠纷。
一、解除协议的原因1. 甲方与乙方签订的工程承包合同存在双方争议和纠纷，经多次协商无法解决；2. 双方已经就解除合同达成一致意见，并经各自代表授权签署本协议；3. 双方同意友好解除合同，终止合同约定的权利义务。
二、解除方式1. 本协议自双方签字盖章之日起生效；2. 双方解除合同后，各自承担已经发生的费用和责任，并解除协议之前的商业关系；3. 甲方在解除协议后，有权委托第三方继续完成工程承包事项，由第三方承担相应的责任和义务。
三、解除后的权利义务1. 甲方不得因解除合同而向乙方采取任何违法违规手段；2. 乙方有义务归还甲方已经支付的工程款，并承担相应的违约责任；3. 双方应保守合同解除前的商业秘密，对于对方获取的商业信息，不得泄露给第三方。
4. 双方承认已经完成的工程部分符合合同约定的要求，双方应按合同约定支付相应的费用。
四、争议解决本协议的解释、执行和效力等一切事项均适用中华人民共和国法律。
双方任何与本协议或其执行有关的争议应友好协商解决。
协商不成，任何一方均有权向本协议签署地人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；2. 除合同解除事项外，本协议不影响双方在其他事项上的权益和义务。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：工程承包合同解除协议（二）甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于，甲方与乙方于（合同签订日期）签订了《工程承包合同》（合同编号），合同约定乙方承包甲方指定的工程项目，并按照合同约定完成工程任务。
解除承包合同告知书的范本
解除承包合同告知书的范本尊敬的合作方：您好！经过双方协商，我们决定解除承包合同。
特此向您发出解除承包合同告知书，具体事宜如下：一、合同解除原因经过充分的沟通和协商，我们认为解除承包合同是双方共同的最佳选择。
以下是导致解除合同的原因：1.市场变化：由于市场经济的波动，原合同中的承包项目所在的市场条件发生了重大变化，导致合作不再具有经济效益。
2.合作关系变动：双方的合作关系发生了变化，不再适合继续合作。
这可能是由于公司战略调整、组织结构变动等原因造成的。
3.合同履行困难：由于不可抗力等原因，双方无法按照原合同约定的方式履行合同。
经过充分的讨论，我们认为解除合同是解决问题的最佳方式。
二、解除合同的影响1.权益保护：双方在解除合同后应保护彼此的合法权益，不得损害对方的商誉、知识产权等合法权益。
2.合同履行责任：双方应按照合同约定，履行解除合同后的相关责任。
解除合同并不影响双方在合同生效期间已经履行的义务和权利。
3.保密义务：双方应继续履行合同中的保密义务，不得泄露对方的商业机密和商业信息。
三、解除合同的程序1.书面通知：根据合同约定，双方应以书面形式通知对方解除合同。
本解除承包合同告知书即为解除合同的书面通知。
2.解除合同生效：本解除承包合同告知书自双方签字后立即生效。
自生效之日起，双方不再具有合同关系。
四、其他事项1.合同解除后，双方应妥善处理合同履行过程中产生的未决事项，包括但不限于未结算款项、未完成的工作等。
2.解除合同后，双方应互相交还对方提供的资料、设备等合同约定的物品。
3.本解除承包合同告知书的任何修改或补充事项，需经双方书面协商一致后方可生效。
五、解除合同后的合作尽管我们解除了承包合同，但我们仍希望能够保持友好的合作关系。
如果有任何未来合作的机会，我们将非常愿意与您再次合作。
六、解除合同的确认请您在收到本解除承包合同告知书后，仔细阅读并签字确认。
请于收到通知之日起的五个工作日内回复，以便我们及时处理相关事宜。
解除土地承包合同告知书
解除土地承包合同告知书尊敬的XXX（承包方姓名）：您好！我方（以下简称“甲方”）与贵方于____年____月____日签订了《土地承包合同》（以下简称“合同”），合同编号为____，承包土地位于____省____市____县____乡镇____村，承包面积为____亩。
根据合同约定，合同期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
现鉴于以下原因，甲乙双方经协商一致，决定解除双方签订的《土地承包合同》：一、政策调整：根据我国农村土地政策调整，甲方所持有的土地将纳入土地整治范围，实行土地流转。
为确保国家政策顺利实施，经双方协商一致，决定解除合同。
二、合同到期：合同期限已满，双方未就续签合同达成一致意见。
为确保双方利益，甲乙双方经协商一致，决定解除合同。
三、双方协议：甲乙双方在其他方面达成一致协议，决定解除合同。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在此通知书中确认，自通知书送达之日起，双方解除《土地承包合同》。
合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，互相配合，确保合同解除事宜顺利进行。
一、甲方应在合同解除后____个工作日内，向乙方支付合同解除补偿款共计人民币____元整（大写：____元整），乙方应予以接收。
二、乙方应在合同解除后____个工作日内，将承包土地交还给甲方，并办理土地使用权变更手续。
三、合同解除后，双方对彼此在合同履行过程中所造成的一切损失，互不承担责任。
四、合同解除后，双方应继续保持友好合作关系，共同解决合同解除过程中出现的问题，确保双方合法权益。
五、本告知书自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
敬请予以关注。
特此告知！甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日。
解除承包合同通知
解除承包合同通知
尊敬的XXX公司：
根据双方达成的承包合同，我方作为承包商负责XXX项目的实施
工作。
然而，经过认真考虑和讨论后，我方决定解除该承包合同，并
向贵公司发出解除承包合同的通知。
首先，我方在签订合同之前对项目进行了详细的研究和评估，但在
实施过程中遇到了诸多的问题。
这些问题包括：
1. 贵公司未能按照合同约定的时间提供所需的资源和材料，导致项
目进度延误。
2. 贵公司未能充分合作和配合，难以解决日常工作中的困难和挑战，影响工程质量。
3. 贵公司对于一些重要事项的决策不够果断和及时，导致工程无法
顺利进行。
以上问题严重影响了工程的进展和质量，使得项目无法按照计划完成。
尽管我方多次提出解决方案并与贵公司进行沟通，但未能达成共
识和改善情况。
基于以上原因，我方决定解除承包合同。
根据合同的约定，我方在解除合同后有义务做以下事项：
1. 交付进行至今的工作成果，并协助贵公司顺利接手项目。
2. 归还合同约定的各类文件、资料等。
3. 解决因解除合同而产生的费用和赔偿事宜，确保双方权益的平等
和合理。
希望贵公司能理解我方的决定，并且能够通过友好协商解决解除合
同后的相关问题。
我方愿意积极主动地配合各项工作，确保项目的平
稳过渡和后续工程的顺利进行。
在此，我方对这一决定所可能带来的不便向贵公司表示诚挚的歉意，同时也希望贵公司能够尊重我方的决定，并予以理解和支持。
此致
敬礼
XXX承包商
日期：。
解除承包合同通知书模板
解除承包合同通知书模板
尊敬的合同承包方：
根据我们之间签订的《承包合同》，我方诚意履行合同义务并
达到双方的协议目的。
然而，在进一步的审慎考虑和经过充分讨论
之后，我们决定解除该承包合同。
特此向贵公司发出解除通知如下：
1. 合同名称：《承包合同》
2. 合同编号：[合同编号]
3. 签订日期：[签订日期]
4. 解除日期：[解除日期]
解除理由如下：
[在此处简要说明解除合同的原因，例如出现重大违约、对方
违反了合同约定或发生了无法克服的困难等。
]
解除后的权责安排如下：
- 双方应妥善处理已经完成的合同工作，并彼此交还相关的文件和资料。
- 在双方完成上述交接后，双方解除承包合同的一切权利和义务即告结束。
解除承包合同的决定是经过充分讨论和考虑得出的，并且我们认为这是目前最适宜和合理的解决方式。
我们希望贵公司能够理解我们的决定，并依据合同规定的解除程序进行协商和实施。
请您于收到此通知之日起的五个工作日内，书面确认您已经收到此解除通知，并同意按照合同规定的程序解除合同。
如果我们没有收到您的书面确认，我们将视为您同意解除合同。
我们将积极配合您完成解除合同过程中的工作，并与您保持良好的合作关系。
如有任何问题或需要进一步协商，请随时与我们联系。
此致
[您的公司名称]
[您的公司地址]
日期：[日期]
---
注意：本通知书的内容仅供参考，请根据实际情况进行修改和调整。
解除土地承包合同范本6篇
解除土地承包合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订土地承包合同，现因_____________原因，经双方协商一致，决定解除该土地承包合同。
为明确双方权益，特制定本协议，以兹证明。
一、协议目的双方同意解除原签订的土地承包合同，并达成以下协议内容，明确解除事宜及后续处理措施。
二、解除原因1. 双方经友好协商，一致同意解除土地承包合同。
2. 解除原因包括但不限于：_____________。
1. 自本协议生效之日起，土地承包合同即行解除。
2. 双方同意放弃在土地承包合同中的所有权益主张，包括但不限于未履行的合同义务、违约责任等。
3. 乙方应当将承包土地上的农作物、构筑物等清理干净，并将土地恢复至发包前的状态。
4. 乙方应将与承包土地相关的文件、证书等全部移交给甲方。
5. 双方应共同完成相关手续，包括但不限于注销登记、备案等。
四、权利义务关系处理1. 双方确认，本协议签订后，乙方不再享有原承包土地上的任何权益。
2. 甲方应支付乙方的款项（如有），应在本协议签订后____日内支付完毕。
3. 乙方应确保移交给甲方的资产完好无损，并承担移交前的所有费用和责任。
4. 本协议签订后，双方互不追究对方的违约责任。
双方同意，在解除土地承包合同过程中及本协议签订后，对涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中，如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
2. 在争议解决期间，双方应遵守行业惯例和法律法规，维护正常的生产经营秩序。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
解除承包合同通知
解除承包合同通知尊敬的合作伙伴：首先，感谢您一直以来对我们公司的信任和支持。
我们非常荣幸能够与您建立合作关系，并共同努力实现双方的发展目标。
然而，经过深思熟虑和充分的讨论，我们不得不向您发送本通知，宣布解除我们之间的承包合同。
我们深感遗憾，但相信这是我们双方共同利益的最佳选择。
在此之前，我们曾多次进行过沟通和协商，试图解决合作中出现的问题。
然而，尽管我们的努力，双方之间的分歧和困难依然存在，并且随着时间的推移，这些问题逐渐加剧，对我们的合作关系造成了严重的影响。
我们认为，这种状况已经严重影响了我们的合作效率和质量，无法继续推进我们的共同目标。
我们对此深感遗憾，但我们相信解除合同是当前情况下最合理的选择。
我们希望双方能够理解我们的决定，并为此付出一定的努力。
尽管我们决定解除合同，但我们仍然希望能够以友好的方式结束我们之间的合作关系。
我们愿意与您共同商讨解除合同的细节，并尽可能减少对双方的损失和影响。
我们希望能够通过协商达成一个公平、合理的解决方案，以确保双方的权益得到保护。
在此过程中，我们将尽一切努力保持合作关系的稳定和良好的合作态度。
我们希望我们的解除合同能够得到您的理解和支持，并且能够以一种和平、友好的方式结束我们之间的合作。
最后，我们再次感谢您一直以来对我们公司的支持和信任。
我们对我们之间的合作充满了感激之情，并希望您能够理解我们的决定。
我们相信，通过双方的努力和理解，我们一定能够找到一个解决方案，确保我们的合作关系能够在和平、友好的氛围中结束。
再次感谢您的合作。
此致敬礼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承包合同解除声明篇一：解除承包协议书(郭留福)解除承包协议书甲方：江苏德士龙车辆部件有限公司代表：雎一鸣乙方：郭留福、曹东甲方与乙方于XX年2月8日签订就乙方承包江苏德士龙车辆部件有限公司经营权，签订了《承包合同》一份（详见《承包合同》）。
在承包期间，甲方如约履行了自己合同中约定的出资义务，共计投资万元给乙方支配使用至今，但乙方至今未能依约向甲方提供担保，又拖欠甲方承包费、租金（代垫）、水电费（代垫）等，加之乙方经营期间的效益，并未达到当初对甲方的承诺，现乙方为避免双方的损失进一步扩大，向甲方申请提前解除承包，经双方多次协商，现达成如下协议，并自愿共同遵守：一、自XX年8月9日起，甲、乙双方解除之前签订的《承包合同》，但甲方保留根据该承包合同追究乙方违约责任的权利；二、乙方必须按照双方于XX年8月9日签订的《情况确认及减免协议书》和《还款协议书》如期、足额归还拖欠甲方的所有欠款；如乙方在约定期限内如约足额还款，则甲方自愿放弃追究乙方应承担的违约责任；如乙方未能如约履行前述《还款协议书》，则甲方取消减免额，乙方按实际欠费付款，并承担违约责任；三、乙方承包经营期间以甲方名义从事的各项经营往来和对外的债权债务（包括隐形、遗漏债务），现经过双方对账并确认，均由乙方享有和承担，与甲方无关，随后附经双方签字确认的书面《对账单》；四、乙方承包经营期间以甲方名义产生的各级税、费等，均由乙方负责、承担，与甲方无关；如存在违反法律规定的情况，则相应后果由乙方负责和承担；五、双方解除承包关系后，乙方须在日内撤离公司，并不得破坏公司现有的生产状况。
公司的生产设备及设施，生产原材料、辅料，办公用品及装修等，乙方不得带走。
办公用品及装修等确属乙方私人生活物品，乙方可在撤离公司时一并带走。
撤离公司时未带走的，视为放弃，甲方有权自行处置；六、乙方在撤离公司前，必须结清现有员工的工资、奖金、各项社会保险等，不得拖欠，如有遗漏未清的，由乙方负责清偿；七、本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议；八、本协议一式三份，甲方执一份，乙方每人各执一份。
甲方：江苏德士龙车辆部件有限公司乙方：代表：见证方：XX年8月17日篇二：解除承包合同协议协议甲方：渝北区乙方：渝北区为了我村的经济发展，规范财务管理制度，经村两委集体研究决定，与乙方达成如下协议：乙方于1999年1月1日承包原民合村农场，至2029年到期，承包经每年为800元（捌佰元整）缴款方式是每年一缴，到现在为止共缴纳了四年的承包金（3200元，即1999年1月1日至XX年12月31日）。
后因乙方经营不善，无法缴纳承包款，未履行承包协议义务，现经甲乙双方协商：乙方违约，终止合同，所欠承包款不再追收。
此协议甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：负责人：年月日年月日篇三：承包合同丢了怎么办篇一：购房合同丢失了怎么办购房合同丢了怎么办，购房合同不见了怎么解决，如何重新补办购房合同，需要什么资料和步骤，本文为您解答购房合同丢失的处理办法。
购房者和开发商签订购房合同后，该合同就是证明购房者购买房屋的合法凭证。
一份完整的购房合同共有四本：开发商二本，房管部门备案一本，购房者一本。
如果购房者要办理银行按揭的话，购房者所有的那本合同要放在银行质押。
开发商在办理房屋产权证书时，需要将所有的四本合同拿到房管部门才能够办理产权证书，缺少任何一本都不行。
所以购房者一定要妥善保管好自己的购房合同，如果丢失了，要及时采取相应的补救措施，而在不同的时期所采取的补救措施各不相同，大致可分为以下三种：一、在购房合同没有做预售登记前，如果购房者丢失合同，只需将剩余的合同作废，和开发商重新签订一份合同。
购房者需要支付的费用是一份合同的工本费，约二百元左右。
二、在购房合同做完预售登记，没开始办理银行按揭前，如果购房者丢失合同，所采取的措施是在报纸上刊登声明合同作废，到三个月期满后，拿着报纸去做预售登记的机关申请注销所签订的那份合同，然后和开发商重新签订一份合同，再去做预售登记。
这期间购房者需要支付的有刊登声明的费用，合同的工本费，新合同的印花税。
三、在购房合同做完预售登记，已经办理银行按揭后，如果购房者丢失合同，除需要办理第二种情况所办理的手续外，购房者还要和办理贷款的银行签订一份变更协议，并将新的合同放在银行质押，因为原先的购房合同已经注销了，换成新的合同，也就是说购房者和银行所签的借款合同里的合同号已经发生变化了，尽管购房合同里面的内容没有变化，但依据《合同法》规定，该借款合同已经发生变更，所以需要和银行签变更协议。
这期间购房者需要支付的费用和第二种情况基本相同。
此外，需要提醒购房者的是，在整个购房过程中，合同经常需要交接，而合同的丢失也并不都是发生在购房者身上，有些时候开发商、律师、银行由于过失也会出现丢失合同的情况。
所以在交接合同时一定要求对方出具书面的凭证，以证明自己已经将合同交给对方。
否则一旦发现丢失，大家互相推卸责任，最终吃亏的还是购房者。
篇二：村委会单方撕毁承包合同,如何获得补偿？安徽拆迁系列之：当事人状告村委会获赔近80余万元【案件概况】李先生是安徽省蚌埠市a县b乡c村人，XX年李先生承包了村里的10亩低产田，与村委会签署了《承包合同》并一次性缴纳了30年的承包款。
XX年，李先生栽种果树，一年后，果树的成活率达到95%以上。
同时，他又对原有的30年左右树龄的梨树、桃树、杏树、核桃树等600多棵大树进行修剪、嫁接改造。
为此，李先生投入机械费、苗木费、雇用劳力费、化肥、浇水等款项万元。
同年，李先生还在承包的部分土地里建造了鱼场，投资费用为12万元。
李先生在承包的土地上总计投资高达20多万元。
XX年5月，安徽省蚌埠“花园国道”工程开工，c村村委会找李先生谈话，一是要解除他与c村委会的承包协议，二是给他补偿6万元。
李先生向村委会工作人员询问国家征用土地的补偿标准，但对方答复说：“没有标准，没有文件，就这样赔偿解决。
”于是，通过四处打听，李先生找到了在拆迁领域口碑颇高的凯诺拆迁律师团，通过与贾启华律师及其律师团队的交谈，李先生发现这些律师确实非常专业，一针见血地就指出了村委会的违法性，将案件的难点和风险分析的也非常透彻，一番交谈之后，李先生已经下定决定要委托凯诺拆迁律师团来代理自己的案子了。
【办案掠影】凯诺拆迁律师团介入本案后，决定由领军人贾启华律师、时祯奎律师具体负责此案。
由于这是一起典型的征地安置补偿纠纷，若想维权，最容易取得胜算的突破口便是征地行为的合法性问题。
在详细地了解案情后，两位律师对安徽蚌埠征地行为的合法性产生了很大疑问。
两位律师共草拟了12份政府信息公开申请书指导李先生分别向相关部门申请政府信息公开。
通过信息公开的信息两位律师了解到，花园国道共占用c村90亩，90亩补偿均实际已拨付到村委会账上，其中李先生的补偿款总计万元也已经拨付到村委会账上。
得知这一结果，两位律师让李先生主动找到c村村委会希望村委会能够将补偿款发放给李先生。
但是c村委会代表公然声称：“万元全部到了村委会账上，之前答应给李先生给6万元已经不少了，还要咋的不管官司打到那里，输赢都不会再给他钱了，一分都不行!”两位律师得知无和解的可能后立即向法院提起了诉讼，要求c村村委会返还李先生征地补偿款万元。
法庭上经过两位律师的据理据争，村委会终于同意让法院帮助协调和解。
最终，村委会同意如数发放给李先生征地补偿款万元，本案也以李先生撤诉结案。
【律师说法】对于征地、拆迁行为，根据《土地管理法》和《城市房屋拆迁管理条例》的规定，政府有对相关信息进行公告、公示的职责和义务。
《政府信息公开条例》11、12条的规定对政府信息公开作出了更明确的规定：矛盾比较突出、公众反映强烈的征收或者征用土地、房屋拆迁及其补偿、补助费用的发放、使用，要求设区的市级人民政府、县级人民政府及其部门、乡(镇)人民政府主动予以重点公开。
篇三：购房合同丢了怎么办_买房合同_买房全攻略购房合同丢了怎么办啊购房合同丢了怎么办？如果发生这样的事，要及时采取相应的补救措施，而在不同的时期所采取的补救措施各不相同，大致可分为以下三种：一.在购房合同没有做预售登记前，如果购房者丢失合同，只需将剩余的合同作废，和开发商重新签订一份合同，购房者需要支付的费用是一份合同的工本费，约五十元左右。
二.在购房合同做完预售登记，没开始办理银行按揭前，如果购房者丢失合同，所采取的措施是在报纸上刊登声明合同作废，到三个月期满后，拿着报纸去做预售登记的机关申请注销所签订的那份合同，然后和开发商重新签订一份合同，再去做预售登记。
这期间购房者需要支付的有刊登声明的费用，合同的工本费，新合同的印花税。
三.在购房合同做完预售登记，已经办理银行按揭后，如果购房者丢失合同，除需要办理第二种情况所办理的手续外，购房者还要和办理贷款的银行签订一份变更协议，并将新的合同放在银行质押，因为原先的购房合同已经注销了，换成新的合同，也就是说购房者和银行所签的借款合同里的购房合同的合同号已经发生变化了，尽管购房合同里面的内容没有变化，但依据《合同法》规定，该借款合同已经发生变更，所以需要和银行签变更协议。
这期间购房者需要支付的费用和第二种情况基本相同。
购房合同丢了怎么办，这个很是简单，意见如下：如果是在购房合同没有做预售登记前丢失合同的，只需将剩余的合同作废，和开发商重新签订一份合同；如果是在购房合同做完预售登记，没有开始办理银行按揭前丢失的，应在报纸上刊登合同作废的声明，到期满后，拿着报纸去做预售登记的机关申请注销所签订的那份合同，然后和开发商重新签订一份合同，再去做预售登记；如果是在做完预售登记，已经办理好银行按揭手续后丢失的，则购房者除需要办理第二种情况所办理的手续外，还要和办理贷款的银行签订一份变更协议，并将新的合同放在银行，因为原先的购房合同已经注销了，要换成新的合同，也就是说，购房者和银行所签的借款合同里的合同号已经发生变化了，尽管购房合同里面的内容没有发生变化，但依据我国《合同法》的规定，该借款合同已经发生变更，所以需和银行签订变更合同。
一份完整的购房合同一般有四份：开发商两份，房管部门备案一份，购房者一份，但如果购房者要办理银行按揭的话，购房者所有的那份合同要放在银行里。
购房者与开发商签订完购房合同后，该合同就是证明购房者购买房屋的合法凭证，而开发商在办理房屋产权证时，需要将四份合同都拿到房管部门。
因此，要妥善保管自己的购房合同，如果不小心丢失，一定要及时采取相应的补救措施。
购房合同丢了怎么办，其实还是有补救措施的一般来讲，分两种情况：第一，如果购买的是期房，并且没有办理房产登记的购买者可以到当地(县级以上)人民政府房地产管理部门和土地管理部门查询。
根据我国《城市商品房销售管理办法》的规定，商品房预售，开发经营企业应当与承购人签订商品房预售合同，预售人应当在签约之日起30日内到上述两部门办理登记备案手续。