工程项目的索赔管理开题报告.doc
工程施工工期索赔报告
工程施工工期索赔报告一、背景及索赔要求我方作为某工程施工的承包商，与业主方签订了一份详细的工程施工合同，规定了工程的开工日期、竣工日期以及相关的工程款项支付条款。
然而，由于业主方的原因，工程施工过程中出现了工期延误，给我方造成了额外的经济损失。
因此，我方依据合同条款及相关法律法规，向业主方提出工期索赔。
二、索赔成立理由1. 根据合同规定，业主方应提供合格的施工场地，并确保施工所需的各项条件满足工程进度需求。
然而，在工程施工过程中，业主方未能按时提供合格的施工场地，导致工程进度受到影响，工期延误。
2. 合同中明确规定，若由于业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应的工期延误责任，并支付承包方因此产生的额外费用。
根据实际情况，工期延误的原因并非我方责任，故业主方应承担工期延误的后果。
三、索赔依据1. 工程施工合同的相关条款，明确了业主方的义务和责任，以及工期延误时的赔偿条款。
2. 国家相关法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等，为我方索赔提供了法律依据。
3. 实际工程施工过程中的记录，包括工程进度报告、工期延误时间表、额外费用支出凭证等，为我方索赔提供了事实依据。
四、索赔事项概述由于业主方原因，工程施工过程中出现了工期延误，具体延误时间自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX天。
在此期间，我方未能按照合同规定完成工程进度，导致了以下额外费用的产生：1. 人员窝工费用：由于工期延误，我方部分施工人员无法按计划进行其他工程项目的施工，导致人员窝工，额外费用共计XX万元。
2. 设备闲置费用：工期延误期间，部分施工设备无法投入使用，导致设备闲置，额外费用共计XX万元。
3. 材料浪费费用：工期延误导致部分原材料无法按计划使用，造成材料浪费，额外费用共计XX万元。
五、索赔要求1. 业主方应承认工期延误的责任，并根据合同条款支付我方因此产生的额外费用，共计XX万元。
2. 业主方应按照合同规定，延长工程竣工日期，确保我方有足够的时间完成工程施工。
基于风险分析的工程索赔管理研究的开题报告
基于风险分析的工程索赔管理研究的开题报告一、研究背景工程索赔是指在工程项目实施过程中，发生因各种原因引发的争议和分歧，一方提出的权利要求和经济赔偿请求。
在工程建设中，由于不可控的因素，工程项目难以完全按照计划实施，因此工程索赔管理十分重要。
风险是工程项目实施过程中难以完全掌控的因素，因此基于风险分析的工程索赔管理研究的意义重大。
二、研究目的本研究旨在探讨基于风险分析的工程索赔管理模式，为工程项目实施中的索赔纠纷提供有效的管理手段。
三、研究内容本研究将围绕以下内容展开：1. 工程索赔的基本概念和类型。
介绍工程索赔的定义和分类，以及工程索赔的起源和发展历程。
2. 风险分析的基本方法和应用。
介绍风险分析的概念和分类，包括定性风险分析和定量风险分析。
探讨风险分析在工程索赔管理中的应用。
3. 基于风险分析的工程索赔管理模式。
针对不同类型的工程索赔，分析其可能存在的风险因素，建立对应的管理模式。
提出基于风险分析的工程索赔管理策略。
4. 实例分析。
选取具体的工程案例，进行基于风险分析的索赔管理实践。
通过实例分析验证所提出的工程索赔管理模式的有效性和可行性。
四、研究方法本研究将采用文献研究方法和案例研究方法相结合的方式进行，具体步骤如下：1. 文献研究：对相关领域的文献进行查阅和梳理，了解工程索赔和风险分析的研究现状、发展趋势和应用情况。
2. 案例研究：选取一些典型的工程案例，对其涉及的索赔纠纷进行详细分析和解决方案的提出，验证所提出的工程索赔管理模式的有效性和可行性。
五、研究意义本研究探讨基于风险分析的工程索赔管理模式，为工程项目管理者提供一种新的管理思路和方法。
将有助于提高工程项目实施的管理水平和风险控制能力，降低工程索赔和纠纷的风险和成本。
同时，将有助于推动工程索赔管理领域的研究和实践，促进工程建设行业的健康发展。
承包商的工程索赔管理研究与实践的开题报告
承包商的工程索赔管理研究与实践的开题报告一、研究背景与研究意义工程索赔是建设工程中常见的一种纠纷处理方式，但目前在我国工程施工过程中依然存在着一些承包商面临索赔难题的情况。
在此背景下，对工程索赔管理进行研究和实践具有重要意义。
首先，承包商在工程施工过程中可能会受到多种因素的影响，如人员调整、工期延误、不可预见的天灾等，在此情况下，承包商必须要对索赔进行合理处理，以避免金钱和信誉等方面受到损失。
因此，对工程索赔的管理方式进行研究和实践，有助于提高承包商的管理水平，降低其面临索赔风险的可能性。
其次，对于建设工程项目而言，索赔是一种常见的纠纷处理方式，也是工程管理中的一大难题。
对于建设工程各方来说，合理和有效地处理索赔纠纷，是保障工程质量、提高工程管理水平的关键所在。
因此，对于工程索赔管理研究和实践，有助于提高建设工程项目的管理水平和质量，推进不同各方之间的合作和信任。
综上所述，对工程索赔管理进行研究和实践，对于承包商和建设工程项目各方，具有深远的意义和重要的价值。
二、研究目标和研究内容研究目标：本研究旨在对工程索赔管理进行深入研究，明确承包商在工程施工过程中面临的索赔难点，分析其原因，并提出相应的管理对策。
通过研究和实践，旨在提高承包商的管理水平和索赔处理能力，促进工程各方之间的合作与信任，保障工程质量和项目成功落地。
研究内容：1. 工程索赔基本概念、类型和原因的梳理2. 分析工程施工中承包商面临的索赔问题及其主要原因3. 研究工程索赔管理的方法和策略4. 基于案例分析的工程索赔管理实践5. 评价工程索赔管理的效果和进一步完善索赔管理体系的建议三、研究方法和技术路线研究方法：1. 文献调研法：对相关史料和文献进行梳理和调研，掌握工程索赔的基本概念、类型和管理方法等相关知识。
2. 个案分析法：通过个案分析，深入掌握工程索赔的典型案例，了解索赔管理的实际操作和应对策略。
3. 经验总结法: 以承包商的工程施工经验为基础，分析施工过程中可能遇到的问题，总结出有效处理索赔的管理办法和策略。
建筑工程索赔报告
建筑工程索赔报告日期：[填写日期]报告编号：[填写编号]报告对象：[填写报告对象]1. 项目概述本报告旨在对[填写项目名称]建筑工程项目中发生的索赔事件进行详细说明。
本项目的合同编号为[填写合同编号]，工程开始日期为[填写工程开始日期]，工程竣工日期为[填写工程竣工日期]，合同金额为[填写合同金额]。
该项目的建设方为[填写建设方]，承包商为[填写承包商]。
2. 索赔事件描述2.1 事件一[此部分详细描述第一个索赔事件，包括事件发生的时间、具体情况以及给项目造成的影响。
]2.2 事件二[此部分详细描述第二个索赔事件，包括事件发生的时间、具体情况以及给项目造成的影响。
]3. 索赔要求基于上述索赔事件的发生和对项目的影响，我们提出以下索赔要求：3.1 赔偿金额鉴于索赔事件对项目造成的直接和间接损失，我们要求对应的赔偿金额为[填写具体金额]。
3.2 工期延误补偿由于索赔事件导致工程延误，我们要求承包商对工程延误所造成的额外费用进行补偿。
3.3 其他要求除了上述赔偿金额和工期延误补偿外，我们还要求承包商承担[填写其他要求]。
4. 相关证据为了支持本报告中的索赔要求，我们提供了以下相关证据：4.1 索赔事件记录[列出索赔事件的记录、照片、报告等相关证据]4.2 工程进度记录[提供工程进度记录表]5. 赔偿责任和争议解决根据合同条款，承包商应对在工程中发生的索赔事件负责，并承担相应赔偿责任。
若对索赔要求有争议，我们将进行协商解决、仲裁或诉讼等程序，以确保我们的合法权益得到保护。
6. 结论基于对索赔事件的详细描述和相关证据的分析，我们坚信本报告中提出的索赔要求是合理且有依据的。
希望承包商能够认真考虑并按照要求进行合理赔偿和补偿，以维护项目的顺利进行和双方的良好合作关系。
附：相关证据材料清单[列出附带的相关证据文件清单]以上为建筑工程索赔报告的内容。
感谢您的关注与支持。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
浅谈工程索赔及管理程序资料的开题报告
浅谈工程索赔及管理程序资料的开题报告一、选题背景及意义随着经济的快速发展和工程建设的不断推进，工程索赔及管理程序资料的相关问题也逐渐凸显。
一旦出现工程索赔或管理程序资料的纠纷，将直接影响到工程项目的进展和经济效益，严重的还会导致施工方和业主的关系破裂。
因此，建立工程索赔及管理程序资料的开题报告有重要的现实意义。
二、研究目标本研究旨在探讨工程索赔及管理程序资料的开题报告的制定过程，以及制定开题报告的重要性和程序。
三、研究内容本研究的主要内容包括：1. 工程索赔及管理程序资料的概念和意义，对该问题的深入阐述和说明。
2. 开题报告的概念和作用，解释制定开题报告的原因和必要性。
3. 制定工程索赔及管理程序资料开题报告的步骤和方法，详细介绍开题报告的内容和流程。
4. 工程索赔及管理程序资料的风险及其应对策略，分析工程索赔及管理程序资料所涉及的风险，并提供解决方案。
5. 实例分析，结合实际工程案例，深入探讨工程索赔及管理程序资料的开题报告制定过程。
四、研究方法本研究采用文献研究法、实证研究法、案例研究法和数学统计法等方法，通过对文献资料的搜集和分析、经验案例的实证分析和数学统计方法的应用，对工程索赔及管理程序资料的开题报告的制定过程进行全面系统的研究与分析。
五、预期结果本研究旨在探讨工程索赔及管理程序资料的开题报告的制定过程和必要性，并运用实证研究法和案例分析法，分析工程索赔及管理程序资料的风险及其应对策略，为工程项目的顺利进行提供参考。
六、论文结构本研究共分为五个章节。
第一章为绪论，主要阐述工程索赔及管理程序资料的背景及研究意义、研究内容、研究方法和预期结果等。
第二章介绍工程索赔及管理程序资料的概念和意义。
第三章阐述开题报告的概念和作用，解释制定开题报告的原因和必要性。
第四章介绍制定工程索赔及管理程序资料开题报告的步骤和方法，并分析工程索赔及管理程序资料的风险及其应对策略。
第五章结合实际工程案例，深入探讨工程索赔及管理程序资料的开题报告制定过程，并提出研究结果与结论。
施工索赔分析及应用研究的开题报告
施工索赔分析及应用研究的开题报告一、课题背景在工程建设过程中，由于施工方面的一些原因，可能会出现工程款项和合同纠纷等诸多问题，其中最重要的就是施工索赔问题。
施工索赔是施工行业常见的诉讼纠纷之一，其影响范围和影响程度非常大。
如何有效的进行施工索赔分析及应用，成为当前需要解决的问题。
二、研究意义本研究的意义在于探讨施工索赔分析及应用的方法，帮助施工行业人员更好的进行施工索赔分析及应用，提高工程建设的顺利进行。
三、研究内容本研究主要包括以下几个方面：1.施工索赔的概念及相关法律法规的解读；2.对施工索赔的案例进行分析；3.施工索赔案件处理的流程及方法；4.施工索赔的应用技巧及实践经验。
四、研究方法本研究采用文献研究与案例分析相结合的方法，通过对相关文献的资料搜集和案例分析进行深入探讨，从而探讨出施工索赔分析及应用的有效方法。
五、预期成果通过本研究，预计可以总结出以下两个方面的成果：1.研究结果可以提供施工行业人员施工索赔解决方案的参考，可以指导争议方有效地解决问题。
2.研究过程中积累到的实践经验，可以进一步优化施工索赔解决的方法和流程，提高施工索赔的效率和准确率。
六、研究进度安排本研究进度如下：1.前期准备（6月）：收集施工索赔相关文献资料，制定研究方法和框架。
2.中期实施（7-11月）：对施工索赔的案例进行分析，总结相关实践经验，确定施工索赔应用技巧。
3.后期总结（12月）：撰写研究成果报告，进行实验验证，完善研究成果。
七、参考文献1.李仁新，冯小强，匡天佑.施工索赔理论及应用研究[D].北京：北京交通大学，2013.2.雷忠伟，刘玲玲.施工合同索赔证据规则研究[D].辽宁：大连理工大学，2013.3.陶欢，柏文娟，谭希.施工索赔的类型、规避与解决措施[J].建筑经济，2010（S2）:163-165.4.田立芳.施工索赔与防范措施探析[J].中国市政工程，2016（7）:91-94.5.鲁汉中.施工索赔评估探析[J].中国矿业大学学报，2015（5）:644-649.。
建筑工程索赔报告
建筑工程索赔报告报告对象：XXXX公司报告主题：建筑工程索赔日期：XXXX年XX月XX日1.简介根据我方与贵方签订的合同要求，我方于XXXX年开始承担贵公司位于XXX地区的建筑工程项目。
然而，由于一系列不可预见的因素和贵方的一些操作，我们的工程进度受到了严重影响，并造成了额外的成本支出和项目延迟。
因此，我们通过本报告，提出索赔请求。
2.索赔原因2.1.无法预见的变更在工程过程中，存在一些无法预见的变更，包括但不限于设计变更、指标变更、技术要求变更等。
这些变更导致了工程的重新评估、重新设计和重新施工，从而延长了工期并增加了成本。
2.2.环境限制我们在工程施工过程中遇到了许多环境限制，包括但不限于恶劣天气、临时或永久性土地使用权问题、周边交通限制等。
这些限制导致施工工期被迫延长，增加了我们的成本。
2.3.材料延迟部分材料供应商未能按照合同要求的时间提供所需材料。
由于延迟，我们不得不采取替代方案或重新安排施工计划，从而增加了项目的成本和工期。
2.4.设计错误我们在施工过程中发现了一些设计错误，这些错误需要重新设计和实施，导致额外的成本和工期延误。
2.5.贵公司的操作错误在工程施工期间，贵公司的一些操作错误导致了工期延长和额外成本的产生。
比如，我们在贵公司施工前对工程场地进行了清理和准备工作，但贵公司未按照约定排除所有障碍物。
3.索赔金额计算根据以上索赔原因和涉及到的工程范围，我们对额外成本和工期延误的损失进行了详细计算。
计算涵盖了以下方面：3.1.直接成本直接成本包括了重新设计和施工所需的额外材料、人力资源、设备租赁和现场管理费用。
根据我们的内部记录和外部报价，我们计算了具体的直接成本。
3.2.间接成本间接成本包括了工程延期给我们其他工程项目造成的影响，包括生产力损失、额外人力成本和项目重组费用等。
我们根据过去类似项目的数据和合理预测，估算了相应的间接成本。
4.索赔请求根据以上计算结果，我们正式向贵公司提出索赔请求。
索赔开题报告
学院：计算机与通信学院专业：计算机科学与技术学生姓名：田真学号：201103010224 指导教师：冯剑2016年4 月6 日开题报告填写要求1．开题报告（含“文献综述”）作为毕业设计（论文）答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。
此报告应在指导教师指导下，由学生在毕业设计（论文）工作前期内完成，经指导教师签署意见及所在专业审查后生效。
2．开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按此电子文档标准格式（可从教务处网页上下载）打印，禁止打印在其它纸上后剪贴，完成后应及时交给指导教师签署意见。
3．“文献综述”应按论文的格式成文，并直接书写（或打印）在本开题报告第一栏目内，学生写文献综述的参考文献应不少于10篇（不包括辞典、手册），其中至少应包括1篇外文资料；对于重要的参考文献应附原件复印件，作为附件装订在开题报告的最后。
4．统一用A4纸，并装订单独成册，随《毕业设计（论文）说明书》等资料装入文件袋中。
4．索赔要求提高文档管理的水平索赔要有证据，证据是索赔报告的重要组成部份，证据不足或没有证据，索赔就不能成立。
由于建筑工程比较复杂，工期又长，工程文件资料多，如果文档管理混乱，许多资料得有到及时整理和保存，就会给索赔证据的获得带来极大的困难。
因此，加强文档管理，为索赔提供及时、准确、有力的证据有重要意义。
承包商应委派专人负责工程资料和各种经济活动的资料收集，并分门别类地进行归档整理，特别要学会利用先进的计算机管理信息系统，提高对文档工作的管理水平，这对有效地进行索赔有很重要的意义。
总之，施工索赔是利用经济杠杆进行项目管理的有效手段，对承包商、业主和监理工程师来说，对处理索赔问题水平的高低，反映了他们对项目管理水平的高低。
索赔随着建筑市场的建立和发展，将成为项目管理中越来越重要的问题。
工程索赔现状分析我国工程索赔是从20世纪80年代在云南鲁布革引水发电工程首次采用国际工程管理模式中出现而开始的，索赔概念也自此进人中国。
工程施工索赔报告(3篇)
第1篇一、项目背景本项目为某市某住宅小区建设工程，项目合同金额为人民币壹仟万元整。
我方为承包商，业主为甲方。
合同签订日期为2021年5月1日，开工日期为2021年5月15日，竣工日期为2022年5月15日。
二、索赔事件概述1. 事件原因：在项目施工过程中，由于甲方未按合同约定提供施工现场，导致我方无法按期开工。
同时，甲方在施工过程中频繁变更设计，导致我方施工进度延误。
2. 事件时间：2021年6月1日至2021年10月31日。
3. 事件影响：我方施工进度延误，导致工程成本增加，设备闲置，人员窝工。
三、索赔理由1. 甲方未按合同约定提供施工现场，导致我方无法按期开工。
根据《建设工程施工合同》第十七条第一款规定：“甲方应按照合同约定的时间、地点，提供施工现场。
”我方在合同约定的时间内，多次向甲方提出施工现场问题，但甲方未予解决，导致我方无法按期开工。
2. 甲方在施工过程中频繁变更设计，导致我方施工进度延误。
根据《建设工程施工合同》第二十一条第一款规定：“甲方应按照合同约定的设计图纸进行施工。
”但在施工过程中，甲方多次变更设计，导致我方施工进度延误。
四、索赔金额1. 工期延误赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十七条第一款规定：“因甲方原因导致工期延误的，甲方应向承包商支付工期延误赔偿金。
”根据实际情况，工期延误赔偿金额为人民币叁拾万元整。
2. 设备闲置赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十八条第一款规定：“因甲方原因导致设备闲置的，甲方应向承包商支付设备闲置赔偿金。
”根据实际情况，设备闲置赔偿金额为人民币壹拾万元整。
3. 人员窝工赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十九条第一款规定：“因甲方原因导致人员窝工的，甲方应向承包商支付人员窝工赔偿金。
”根据实际情况，人员窝工赔偿金额为人民币伍万元整。
综上所述，我方共计索赔金额为人民币肆拾伍万元整。
五、结论我方根据《建设工程施工合同》的相关规定，认为甲方在项目施工过程中存在违约行为，导致我方施工进度延误，设备闲置，人员窝工。
工程项目施工索赔管理(3篇)
第1篇一、施工索赔的概念施工索赔是指承包商在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己过错，而应由对方承担责任的情况所造成的损失，向对方提出给予补偿或赔偿的权利要求。
二、施工索赔的原因1. 施工环境的多变性和特殊性：工程项目规模大、技术性强、投资大、工期长，易受社会环境、经济环境、技术环境、法律环境的影响，使工程项目施工的成本和工期计划与实际存在差异。
2. 施工合同的多样性和理解的差异性：施工涉及的合同种类繁杂多样，经常出现合同文件的不严谨、遗漏甚至矛盾，导致合同双方对合同的理解出现偏差。
3. 施工建设主体的复杂性和多元性：一个工程项目往往涉及很多单位，如业主、承包商、分包商、供应商、监理工程师等，各方面的社会关系、经济关系、技术关系复杂，容易出现一方失误而引发他方损失，进而引发经济纠纷和施工索赔。
三、施工索赔的程序1. 索赔意向通知：在索赔事件发生后，承包商应在合同规定的时间内向业主提出索赔意向通知。
2. 索赔报告编制：承包商应根据合同规定和实际情况，编制详细的索赔报告，包括索赔事件发生的原因、损失情况、索赔金额及计算依据等。
3. 业主审核：业主收到索赔报告后，应组织相关部门对索赔报告进行审核，并在规定时间内给予答复。
4. 索赔谈判：若业主对索赔报告提出异议，双方可进行索赔谈判，协商解决索赔问题。
5. 索赔决定：在谈判无果的情况下，双方可申请仲裁或诉讼，由仲裁机构或法院作出最终决定。
四、施工索赔对策1. 加强合同管理：在签订合同时，应明确双方的权利和义务，避免合同条款不严谨、遗漏或矛盾。
2. 提高索赔意识：承包商应加强对索赔知识的了解，提高索赔意识和能力。
3. 建立健全索赔台账：对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记，形成完整的资料。
4. 优化索赔流程：简化索赔程序，提高索赔效率。
5. 加强沟通协调：加强与业主、监理工程师等各方的沟通协调，确保索赔工作顺利进行。
总之，工程项目施工索赔管理是保障承包商权益的重要手段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大连理工大学工程管理专业本科生毕业设计（论文）
开题报告
根据、有理有节的索赔要求是在正确履行合同基础上本应该得到的合理补偿。
2、索赔专门人才缺乏
有关专家认为，工程项目管理的核心是合同管理，而合同管理的关键又是索赔管理。
索赔既是一门科学，也是一门“艺术”，参与索赔管理工作的人员要有广博的知识结构，既要熟悉有关法律的规定和各种条例，又要具有相当丰富的施工管理经验，能全面掌握施工的各个环节，同时还需具备一定的财会贸易、公共关系等在内的知识，这样才能使索赔有理有节。
而在我国建筑施工企业，“T”型人或“金字塔”型人缺乏，企业内部知识结构不合理、知识素质不高；懂经济管理的人才甚缺。
识别、培养和凝聚高水平的人才已成为全行业最为重要的问题之一。
3、索赔经验及索赔实例资料贫乏
索赔管理虽在我国经历了三十几年的发展，取得了一定的成就，也解决了不少的事件。
但其经验还处于探索期间，其研究处于理论研究阶段。
我国承包商对索赔还仍然较为模糊，对索赔经验的总结较少，不能很好的收集、整理、总结。
实际上，一些典型的工程索赔案例一直都应作为施工承包商作为类似工程索赔工作的依据。
由于研究的深度达不到西方一些发达国家的研究，因此我国在进行相关索赔研究工作的时候应该借鉴西方国家的一些成功案例。
4、“人情纽结”较严重
在我国建筑市场领域里，承包商和业主、监理方之间存在较严重的“人情纽结”。
承包商为了今后能在未来工程中取胜或不必引来一些麻烦，对业主拖欠工程款、各种指令都照单全收，很少拿起法律的手段来赢得自己的利益。
5、索赔意识薄弱，对索赔管理的重要性没有引起足够的认识
索赔是合同的法律赋予正确履行合同免受意外损失的权利。
索赔是当事人保护自己避免损失、增加利润、提高效益的重要手段。
我国由于受传统思想的束缚及其相关机制不够健全等因素的影响，索赔发生率很低。
近年来，由于经验教训的积累，施工承包企业逐渐提高了对施工索赔的认识并给予了最大的重视，一些大型公司为此成立的专门的机构，针对索赔进行细致的研究，现如今已取得明显的成果。
6、法律法规不健全
索赔管理相关的法律法规还无法满足建筑工程的要求，以致于人们不习惯用法律手段和合同措施解决问题，造成了很多有法不依的现象。
三、研究目标
工程索赔是利用经济杠杆进行项目管理的有效手段，索赔的健康开展对于培育和发展建设市场，促进建筑业的发展，提高工程建设的效益，起着非常重要的作用。
本文通过。