泥水工施工承包合同2020
泥水承包合同
泥水承包合同泥水承包合同11篇在人们越来越相信法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
你知道合同的主要内容是什么吗？以下是店铺为大家收集的泥水承包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
泥水承包合同篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：双方本着“质量第一、安全第一”遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，在意见取得一致的基础上，针对福建省船舶工程技术新学校一期工程商定以下条款，以便双方共同执行。
一、工程名称：福建省船舶工程技术学校新校区一期。
二、工程地点：福州市马尾区建设路7号三、承包内容：本工程±0.00以上的所有的土建泥水工程，包括放样、砼的搅拌、浇捣、养护、砼界面处理、内外墙砌体的砌筑，内外墙、柱、梁、阳台、凸窗抹灰及二次结构砼浇注，其他小面积零星抹灰以及楼地面、屋面、楼梯间砂浆找平层，室外明沟、散水等图纸上要求土建部分的所有工序。
另包括建筑物内(卫生清理及建筑物四周2米内土建部分卫生清理)。
四、承包方式：包工不包料，甲方提供原材料，施工劳动力和施工机具由乙方自行负责。
五、质量要求：必须达到国家规范和本设计图纸的要求合格标准，并要满足建设、监理单位和甲方的质量要求。
六、工期要求：乙方应服从甲方施工进度计划要求安排施工，无条件密切配合，不得以任何理由延误工期，否则造成的一切损失由乙方负责，施工工期为主体结构封顶后土建90天内全部完成，若造成工期延误一天罚款人民币20xx元整。
七、双方责任：㈠甲方责任：⒈甲方应该及时向乙方提供原材料和混凝土、砂浆的配合比以及设计图纸。
⒉甲方应向乙方提供施工场地，并且负责与其他班组的协调工作。
⒊甲方每三层提供一个二级配电箱，其余末级箱和电缆由乙方自行负责。
㈡乙方责任：⒈乙方必须严格按照施工图纸和相关的施工技术规范操作施工，必须服从工程建设、监理单位及甲方对工程质量的检查和监督。
尤其是高温季节混凝土的施工一定要按规范施工，加强振捣的养护以及楼板砼浇注完必须使用木抹抹平后塑料薄膜覆盖好。
泥水工程承包合同范本
泥水工程承包合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就泥水工程承包事项协商一致，签订本合同，供双方共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 建筑面积：_____________4. 工程内容：包括但不限于墙面抹灰、地面铺设、天花板施工、门窗安装等泥水工程。
二、承包范围及承包方式1. 承包范围：乙方负责完成甲方指定的泥水工程，包括施工图纸所示的所有泥水作业，以及为完成工程所需的相关辅助工作。
2. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，乙方负责提供施工过程中所需的所有材料、设备、工具等，并保证材料的质量符合国家标准和甲方要求。
三、工程质量1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的每一个环节进行严格控制，确保工程质量。
3. 工程验收合格后，乙方应按照约定承担保修责任，对工程质量问题进行修复或更换。
四、工程进度1. 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程，如有特殊情况导致无法按时完成，乙方应提前向甲方说明，并协商解决。
2. 乙方应确保工程进度与甲方其他施工环节相协调，避免因乙方原因导致工程延期。
五、合同价格及支付方式1. 本合同总价款为人民币（大写）：_____________元整（小写）：_____________元。
2. 甲方支付乙方工程款的比例为：_____________%。
3. 工程验收合格后，甲方应在合同约定的时间内支付乙方工程款。
4. 乙方应按照甲方要求提供工程进度报告和工程验收资料，以便甲方进行支付。
六、违约责任1. 乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_____________%。
泥水工程承包合同范本
泥水工程承包合同范本泥水工程承包合同范本随着法律知识的普及，合同的用途越来越广泛，它可以保护民事法律关系。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编精心整理的泥水工程承包合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
泥水工程承包合同1甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢筋工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，供双方共同遵守执行。
一、工程概况（1）、工程名称：（2）、工程地点：（3）、建筑面积：二、承包范围及承包方式（1）、承包范围：根据甲方提供的建施、结施图纸中的一切土建泥水部分（如有更改图纸增减工程量相应增减），场地周围临时排水沟、场地平整等全部泥水工程及相关工作。
（2）、承包方式：按合同单价包工不包料、包辅材（砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤等）包质量、包进度、包风险、包工具、包小型机械费（砂浆机、搅拌机、手推车、小型切割机、混凝土振动器、平板振动器等）、包安全文明施工等全包形式。
三、质量管理（1）、本工程以施工图纸作说明，设计变更和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑工程检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；（2）、混凝土浇灌、砖砌体、抹灰、地砖及面砖粘贴施工时必须严格按照施工规范操作进行，密实度、平整度、垂直度其尺寸不得超过规范允许偏差；（3）、乙方在施工过程中，砖砌体及抹灰平整度不能满足要求和混凝土浇灌时出现蜂窝等现象造成的质量问题，其返工的一切工料费用由乙方承担，因返工影响工期的责任损失一改由乙方负责，并按情节轻重给予处罚，具体细节详见工地制定的处罚条例。
四、文明施工（1）、乙方在施工期间，应加强内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生；（2）、乙方在施工中要严格遵守现场文明施工环境保护规定，做到每天工完场清，材料堆放整齐，废料垃圾及时清扫干净。
泥水工程承包合同标准范文(3篇)
泥水工程承包合同标准范文发包方：_____（甲方）承包方：_____（乙方）为了加强双方互相合作，明确甲乙双方责、权、利、经双方协商，特签订如下条款，作为该工程施工承包合同的依据。
第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：第二条承包范围2.1本工程桩基完成后，从浇捣基础垫层至屋顶水箱及屋顶瓦片安装的所有泥水工作业，主要包括混凝土浇注及养护、墙体砌筑、室内外墙体粉刷（室内顶棚不粉刷，但暗角必须做平整，符合规范要求）、楼地面找平、楼梯找平等施工图纸内所有的泥水项目在内。
2.2本工程施工图纸中所有需用零星构配件浇捣、养护、安装、零星预制品构件和安装、砼保护层水泥砂垫块制作和安装都在承包范围内。
场内排水、砼主体养护、内外墙粉刷养护、以及所有场内建筑垃圾清理工作等全部由乙方总包。
2.3乙方各分项承包内所有职工劳动保护用品及安全帽、雨衣、且夜间施工餐费及工人住宿，一切由乙方自理。
甲方应提供3间约45平米的工棚给乙方做工具房及值班室。
第三条承包方式3.1本工程泥工的承包方式以包工不包料形式，甲方提供1台塔3.2乙方提供：两台以上350型砼搅拌机、砂浆机、斗车、平板振动器、插式振动机、振动棒等，其中二级配电箱以外以下的各级配电箱、电缆线、照明灯具等所有零星工具、机具及铝合金方盒由乙方提供，机具保养及修理费用由乙方自负。
第四条承包价格4.1以中标通知书的建筑面积2，单价按建筑面积元/㎡计算,本合同总价暂定为1111111元。
如有图纸变更增减的工程量根据实际情况经业主及监理单位签证后，在结算时应给予增减调整价款。
4.2本工程约定的工程质量为（以验收报告证明书为准）。
乙方在施工期间，如对施工质量无法保证或达不到质量目标和县标化要求，必须返工整改到合格为止，如由于质量问题造成的材料及人工费等经济损失，一切费用由乙方自负，在工程竣工结算时甲方按实际的经济损失扣回。
4.3乙方在施工过程中出现明显质量及工期无法按合同完成，甲方有权撤走乙方的施工班组，并可以调派其他施工班组进场施工，由此所增加的一切费用在乙方结算款中扣回。
泥水工施工承包合同(2020版)
泥水工清包工合同用人单位（甲方）：联系方式：承包人（乙方）：身份证号码：联系方式：按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定，招用（以下称乙方）为泥水工承包人。
双方根据“平等自愿、协商一致”的原则，签定本合同，确立劳动关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行。
一、工程概况：1、工种名称：泥水工2、工程地点：惠州博罗县石湾镇一品中央8栋206室3、承包范围：（ 1.拆除并运走入户花园花坛矮墙、栏杆基座瓷片、接待区与办公区之间隔墙、办公区与主卧房之间隔墙及书房、办公区、主卧房、客房的飘窗窗台、。
2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。
3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。
4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。
5.全屋厨卫墙面及全屋地面、踢脚线、门槛石（含杂物房、阳台及露台）砖类的铺贴. 6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。
7.厨房排水管包管.8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补）。
4、承包方式：人工总价包干（人工费总价为壹万元整）。
5、本工程自年月日开工，于年月日竣工（如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款 2 %）二、付款方式：完工验收合格后付款 %，其余 %为质量保证金（天后证明无质量问题付清全部余款）.三、施工工艺及标准：基本要求1 .必须在水电管线布置完毕，并经检验测量合格后，方可进入泥工施工阶段，以免造成返工，铺贴前要把工地清理干净，贴墙砖时要把墙面用水湿润再贴。
铺地砖时先用水泥浆刷一遍后再贴。
【毛墙除外】2.厨房，卫生间贴墙，地砖时要先保护好上下水口，防止水泥砂浆流入下水道。
3.泥工的工作特点是湿，脏，水泥，砖渣。
垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大，故每一位施工员都一定要做到完成一处工程，马上清理施工现场的垃圾，在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。
一．改动门窗位置1一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过（门叶，窗叶）的宽度加门套线。
2通过吊线，打水平尺，量角尺等方法确保墙体上门洞方正，窗洞两侧现地面垂直，所有转角是90度。
泥水施工承包合同范本
泥水施工承包合同范本甲方：（施工方名称）地址：统一社会信用代码：法定代表人：联系电话：乙方：（业主名称）地址：联系电话：鉴于甲乙双方就乙方位于（施工地址）的泥水施工事项达成一致意见，特签订本合同，请双方遵守以下约定：一、工程内容及要求：1. 甲方应按照乙方的委托，对位于施工地址的泥水工程进行施工。
2. 泥水工程应符合相关法律法规及工程质量标准，保证施工质量。
二、工程价款及支付：1. 工程价款为（具体金额）人民币，乙方需于工程完工后十日内一次性支付给甲方。
2. 工程价款包含人工、材料及其他费用，乙方应按照合同约定支付。
三、工期及交付：1. 工程工期为（具体时间），如因不可抗力或其他特殊原因导致工程延期，延期期限双方另行协商。
2. 工程完工后，甲方应通知乙方验收，乙方确认合格后方可交付使用。
四、违约责任：1. 若甲方未按照约定时间完成工程，每延期一日，甲方应支付给乙方违约金（具体金额）人民币。
2. 若乙方未按照约定支付工程价款，每逾期一日，应支付给甲方违约金（具体金额）人民币。
五、保证及保险：1. 甲方应对施工过程中可能引起的损失承担赔偿责任，并购买相应的保险。
2. 乙方应对施工过程中可能引起的人身及财产损失承担相应责任。
六、争议解决：本合同的履行和解释均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，应协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项：（双方可根据实际情况进行补充约定）八、合同变更：任何一方需变更合同内容，应经对方同意并签署书面变更协议。
本合同自双方签署之日起生效，有效期至工程完工交付使用之日止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
泥水工程承包合同模板(标准版)3篇
泥水工程承包合同模板(标准版)3篇Contract template of slurry project (Standard Version)合同编号：XX-2020-01甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日泥水工程承包合同模板(标准版)3篇前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。
本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：泥水工程承包合同模板2、篇章2：泥水工程承包合同模板3、篇章3：泥水工程承包合同(通用版)篇章1:泥水工程承包合同模板发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将宜昌xxx有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工，为搞好本工程，严把质量关，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面，为明确责任，双方平等自愿商定达成以下协议：一、承包方式及范围1、本工程承包方式：甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。
2、本工程承包范围包括：包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。
另外，乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。
二、承包单价本工程大包干单价：本工程耐磨地坪施工2.70元/m2，水泥收光2.00元/m2。
承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。
三、施工工期：施工期限：20xx年2月12日――20xx年2月12日（为期一年）双方约定不论农忙和工地多少情况如何，乙方必须保证至少有8———10人到场施工，工地多时合理调配施工，不能出现缺人现象。
泥水承包合同范本
泥水承包合同范本甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]工程名称： [工程名称]工程地点： [工程地点]第一条工程内容1.1 乙方负责本工程的泥水施工，包括但不限于泥浆制备、输送、排放及泥水处理等。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求进行施工。
第二条工程质量2.1 乙方必须保证工程质量符合国家和地方相关标准。
2.2 乙方应定期向甲方提供工程质量报告，并接受甲方的质量检查。
第三条工程期限3.1 本工程的施工期限为 [具体时间]。
3.2 乙方应合理安排施工进度，确保按时完成工程。
第四条工程价款4.1 本工程的承包价款为 [金额]。
4.2 甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工安全。
5.2 乙方应制定并执行应急预案，以应对可能发生的安全事故。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
6.2 如甲方未能按时支付工程款，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成，可提交至 [约定的仲裁机构或法院] 进行解决。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）： [甲方代表签字]乙方代表（签字）： [乙方代表签字]甲方盖章： [甲方公司章]乙方盖章： [乙方公司章]请注意，这只是一个基本的模板，实际合同应根据项目具体情况和法律要求进行详细制定。
在签订任何合同之前，建议咨询法律专业人士，确保合同的合法性和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
泥水工清包工合同
【本文档仅供参考，如发生法律纠纷，概不负责。
】
用人单位（甲方）：
联系方式：
承包人（乙方）：
身份证号码：
联系方式：
按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定，招用（以下称乙方）为泥水工承包人。
双方根据“平等自愿、协商一致”的原则，签定本合同，确立劳动关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行。
一、工程概况：
1、工种名称：泥水工
2、工程地点：惠州博罗县石湾镇一品中央8栋206室
3、承包范围：（ 1.拆除并运走入户花园花坛矮墙、栏杆基座瓷片、接待区与办公区之间隔墙、办公区与主卧房之间隔墙及书房、办公区、主卧房、客房的飘窗窗台、。
2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。
3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。
4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。
5.全屋厨卫墙面及全屋地面、踢脚线、门槛石（含杂物房、阳台及露台）砖类的铺贴. 6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。
7.厨房排水管包管.8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补）。
4、承包方式：人工总价包干（人工费总价为壹万元整）。
5、本工程自年月日开工，于年月日竣工
（如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款 2 %）
二、付款方式：
完工验收合格后付款 %，其余 %为质量保证金（天后证明无质量问题付清全部余款）.
三、施工工艺及标准：
基本要求
1 .必须在水电管线布置完毕，并经检验测量合格后，方可进入泥工施工阶段，以免造成返工，铺贴前要把工地清理干净，贴墙砖时要把墙面用水湿润再贴。
铺地砖时先用水泥浆刷一遍后再贴。
【毛墙除外】2.厨房，卫生间贴墙，地砖时要先保护好上下水口，防止水泥砂浆流入下水道。
3.泥工的工作特点是湿，脏，水泥，砖渣。
垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大，故每一位施工员都一定要做到完成一处工程，马上清理施工现场的垃圾，在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。
一．改动门窗位置
1一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过（门叶，窗叶）的宽度加门套线。
2通过吊线，打水平尺，量角尺等方法确保墙体上门洞方正，窗洞两侧现地面垂直，所有转角是90度。
二．防水处理工程
1.清理基层，粉水泥，砂浆，待水泥完全干固后，使用比较好的防水涂料，均匀粉刷在墙面，地面上。
水泥防水剂的使用一定要按照说明书上的比例操作，水泥防水的使用一定要按照说明书上的比例操作。
2. 包下水管时，特别注意不准封闭下水管道上的检修口。
三．墙地砖工程
1 .对进入现场的墙地砖进行开箱检查看材料的品种规格是否符合设计要求，严格检查相同的材料是否有色差，仔细查看是否有破损，裂纹，测量其宽窄，对角线是否在允许偏差范围内（2MM），检查平整，渗水度以及是否做过防污处理，发现有质量问题，应详谈告业主，请业主选择退货，如果业主坚持要用，须请业主签字认可。
2.计算瓷砖用量时以实际使用量*2-4%的损耗。
3.贴砖前，应检查各面的直度及表面平整度，检查阳角是否方正，如果超过允许值，必须把基层粉末抹平整后再开始贴砖。
4.贴面前，应充分考虑砖在阴角处的压向，要求从进门的角度看不到砖缝，一般先进门对面的然后再贴面，先贴切整板央，在贴下水管道处的阳角。
5.贴砖时，应先确定腰线的高度，（一般在1M左右，而且腰线不会被地柜，吊顶等物遮挡）
6.贴釉面砖之前，必须用水浸泡充分，以保持瓷砖镶贴牢固：同时在粘砖时，应在墙砖上抹一层厚度适宜的釉灰，用橡皮锤敲打平整，使四角都有水泥，以防墙砖贴出空鼓现象。
7.贴墙砖时，必须吊垂线和水平线，以保证墙砖的垂直度，表面平整度及纵横砖缝相互垂且对齐。
8.在阳角处，必须采用瓷砖的原边磨45度角相拼粘贴，使两砖在交角处吻合好成90度，并保证水泥顷之间饱满，无崩楞掉角及空角，无锐利锋口。
9.在拐角处非整砖宽度小于500MM时，应采用两块非整砖来代替整砖和非整砖，并将两块非整砖分开贴在墙面的两侧边缘处，以保证很好的视觉效果。
10.贴墙地砖时应注意压向，必须墙砖压地砖。
11.贴厨房、卫生间的地砖时。
应适当放坡以现场实际最大坡度放（坡度为4—8MM），并保证能使地面残水从地漏流尽而不积水。
阳台坡度为8—15MM（不封的话）。
12.贴地砖时，应先考虑从哪里贴起，既美观有不使砖的损耗最小，其次，拉纵横水平线时，应保证房间的最高处水泥砂浆有20MM，同时，应清扫地面并将地面浇湿后刷水泥浆，再贴砖，以防地砖起壳。
13.贴地砖时，基层用粗砂，水泥按3：1的比例加适量的水调和，达到既拧的紧有散的开的状态后找平拼板，再在地砖上抹一层素水泥灰进行粘贴，用橡皮锤敲打，使其四角与四周砖角平齐，并保证砂浆充实无空鼓（既找平）。
四、安全约定：
1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防
条例》和有关防火设计规范。
2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建
筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共各国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3 由于甲方确认的图纸，违反有关安全操作规程、消防条例和防火
设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，
导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
五、违约责任：
1. 乙方应保证承包期内不能缺工，若乙方没有合理原因缺工3天以
上并且未预先通知甲方，甲方有权要求乙方退场并另安排其它泥水班组进场施工，所发生的费用由乙方承担。
2 合同期内，乙方不能以任何理由要求增加工程款，且未经甲方同
意不能中途退场，如中途退场，所完成工程之款项不予结支。
由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。
3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程
成品，如造成损失，应照价赔偿。
4 甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设
备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发
生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止
协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
六、争议或纠纷处理：
1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2当事人不愿通过协商、调解或者协商调解不成时，双方可选择两种方式解决：
（1）向东莞市仲裁委员会申请仲裁。
（2）向人民法院起诉。
七、附则：
本合同正本两份，双方各执一份。
副本份，甲方执份，乙方执份。
12.2本合同履行完成后自动终止。
甲方：乙方：
盖章：盖章：
年月日。