配电箱采购合同范本(精选十篇)
配电箱配电柜采购合同模板
配电箱配电柜采购合同模板甲方（采购方）：乙方（供应方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方配电箱配电柜产品事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条产品名称、规格、数量和质量1.1 产品名称：配电箱配电柜1.2 产品规格：详见附件《产品规格书》1.3 产品数量：详见附件《产品数量清单》1.4 产品质量：乙方应保证其所提供的产品符合国家及行业相关标准，产品质量应符合附件《产品规格书》中所述的技术要求和性能指标。
第二条合同价格2.1 产品总价：人民币【】元（大写：【】元整），具体金额详见附件《产品数量清单》。
2.2 合同价款包括产品包装、技术资料、运输费、安装费、调试费及保险费等。
第三条交货期限3.1 乙方应按照甲方要求的时间节点【】日前将产品运输至甲方指定地点。
第四条交货地点和方式4.1 交货地点：甲方指定地点。
4.2 交货方式：乙方负责将产品运输至甲方指定地点。
第五条质量保证5.1 乙方应对所供产品承担质量保证责任，自产品交付甲方之日起【】年内，如产品出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
5.2 质保期内，乙方应在接到甲方维修或更换通知后的【】小时内给予答复，并在【】日内完成维修或更换。
第六条付款方式6.1 双方同意采用以下付款方式：（1）预付款：合同签订后【】日内，甲方支付合同总价款的【】%。
（2）进度款：产品交付后【】日内，甲方支付合同总价款的【】%。
（3）质保金：合同总价款的【】%，自产品交付之日起【】年内无质量问题，甲方支付给乙方。
第七条违约责任7.1 乙方未按照约定的时间、数量、质量交付产品的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。
7.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。
第八条争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
配电箱箱体采购合同范本
配电箱采购合同范本甲方（采购方）：乙方（供应方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任的原则，就甲方购买乙方配电箱箱体产品事宜，达成如下协议：一、产品名称、规格、数量及总价1.1 产品名称：配电箱箱体1.2 产品规格：详见附件一《产品规格书》1.3 产品数量：详见附件一《产品数量清单》1.4 产品总价：详见附件一《产品总价清单》二、产品质量2.1 乙方应保证所供配电箱箱体产品符合国家标准、行业标准及甲方要求，并具备合格的出厂检验报告、合格证等相关质量证明文件。
2.2 乙方应保证所供产品在正常使用条件下，具有稳定的性能和可靠的质量，自验收之日起质保期为1年。
2.3 质保期内，如产品出现质量问题，乙方负责免费维修、更换或退货，并承担由此产生的相关费用。
三、交货及验收3.1 乙方应按照甲方要求的时间和地点交付产品。
3.2 甲方对乙方所供产品进行验收，验收标准及方法详见附件二《验收标准及方法》。
3.3 产品验收合格后，甲方应出具书面验收报告。
四、付款及结算4.1 双方确认产品数量和质量无异议后，甲方按照附件三《付款及结算方式》进行付款。
4.2 甲方付款后，乙方应提供正规发票。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间、地点交付产品的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：延迟交付产品金额×0.5%。
5.2 甲方未按照约定时间付款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：未付款金额×0.5%。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为1年。
7.2 本合同附件一《产品规格书》、《产品数量清单》、《产品总价清单》、《验收标准及方法》、《付款及结算方式》均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
7.3 双方应遵守国家有关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益。
配电箱供货合同模板6篇
配电箱供货合同模板6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（需方）：XXXXXX乙方（供方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购配电箱事宜，达成以下协议：一、合同标的1. 甲方本次向乙方采购的配电箱型号、规格、数量及技术要求如下：（具体信息填写）2. 甲方应根据实际使用情况，提前向乙方提供具体的采购计划。
二、价格与支付方式1. 甲方本次向乙方采购的配电箱单价及总金额如下：（具体信息填写）2. 甲方应在合同签订后支付乙方部分货款，剩余货款在验收合格后支付。
具体支付方式和时间如下：（具体信息填写）三、交货与验收1. 乙方应根据甲方的需求，按照约定的时间、地点和方式，将配电箱送达甲方指定地点。
2. 甲方在收到配电箱后，应及时进行验收。
如有任何质量问题或不符合项，应及时通知乙方，乙方应负责处理。
3. 甲方应在验收合格后，向乙方出具验收报告。
四、违约责任1. 甲方如未按照约定时间支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
具体计算方式如下：（具体信息填写）2. 乙方如未按照约定时间交付配电箱，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金。
具体计算方式如下：（具体信息填写）五、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。
六、合同生效与终止1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同的修改和补充，必须经双方协商一致，并以书面形式进行。
修改和补充的部分，为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
3. 本合同在履行完毕后自动终止。
如有其他未尽事宜，双方可另行协商处理。
甲方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日篇2甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公正、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方配电箱事宜，达成如下协议：一、产品名称、型号、数量及规格甲方购买乙方的配电箱，型号为_________，规格为_________，数量为_________台。
配电箱采购合同范本
配电箱采购合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：（委托方地址）
联系人：（委托方联系人）
电话：（委托方联系电话）
乙方：（供应商名称）
地址：（供应商地址）
联系人：（供应商联系人）
电话：（供应商联系电话）
鉴于甲方对配电箱有采购需求，乙方愿意接受甲方的委托，双方通过友好协商达成以下配电箱采购合同：
第一条产品规格
甲方向乙方订购配电箱，具体规格及要求如下：
（在此列出具体的配电箱规格、型号、数量、容量要求等）
第二条价格与支付条件
1. 乙方同意按以下价格向甲方销售配电箱：
（在此填写具体的单价和总价）
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付货款给乙方：
（在此填写具体的支付方式和时间要求）
第三条交货与验收
1. 交货时间：乙方应按预定时间将配电箱送至甲方指定地点。
2. 验收标准：甲方有权对配电箱进行质量检验。
如发现质量问题，乙方应负责更换或修复。
3. 运输责任：配电箱在运输过程中如遭损坏，责任由乙方承担。
第四条违约责任
1. 若乙方未按约定时间交货，甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 若乙方提供的配电箱不符合规格要求或质量有问题，甲方有权要求乙方负责更换或退还货款。
第五条解决争议
双方因本合同引起的任何争议，应友好协商解决。
若协商无果，双方同意将争议提交至供应商所在地的仲裁机构进行调解或裁决。
第六条合同变更
本合同未经双方书面同意不得变更或解除。
第七条合同生效
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签署后生效。
甲方（盖章）：日期：
乙方（盖章）：日期：。
配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)
配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)配电箱采购合同1XXX教育局：我校10KV配电箱2022年12月29日由四川省岳池县石垭建安总公司进行安装施工，当时由于施工需要，将配电箱临时安装于校园西南角。
配电箱柜采购合同(3篇)
配电箱柜采购合同(3篇)配电箱柜选购合同篇一依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经双方协商全都，签订本合同，并共同遵守。
合同条款如下：一、标的、数量、价款及交货期掌握箱合同价电器元件价格明细表配电箱设计型号：4kw+3kw配电箱设计型号：4kw+3kw电器元件价格明细表配电箱设计型号：2kw电器元件价格明细表配电箱设计型号：11kw二、合同价款：本合同价格即合同总价为人民币壹万叁仟伍佰贰拾伍元肆角陆分(小写￥13525.46元)。
本合同价格包括合同设备包装、技术资料、技术效劳等费用，还包括合同设备的检验费、税费、装卸费、运输费(从制造厂至工程施工现场)、安装费、调试费及保险费等。
三、交货时间：合同签订生效之日起20天四、交货地点：海南博鳌国宾馆工地现场五、交货方式：卖方送货六、全部权的转移1、货物的全部权在货物到达买方工地且买方支付到货款后，由卖方转移至买方。
2、在货物全部权转移到买方之前，卖方需对货物的全部直接或间接损失负责，全部权转移给买方后由买方负责。
七、付款方式：1、货全部送到工地，安装完毕，且经相关部门验收合格，并按国家有关规定供应完整的竣工资料后买方一次性支付合同总价的95%。
2、余合同总价的5%，买方于一年质保期满后7个工作日内支付给卖方。
3、买方支付款项时，卖方应向买方出具相应金额的发票，否则买方有权拒绝付款。
八、交货文件：1、出货后，卖方须以电邮、传真或快递的形式向买方供应发货清单复印件一份。
2、装运货品时，卖方须将操作手册、图纸各一份一并装入箱内。
3、卖方在货物到货后需向买方供应到货清单、质量证明书等。
4、收货人：电话: 九、运输包装：1、卖方负责安排运输和支付运费，以确保按合同规定的交货期按时交货。
在运输过程中由于运输缘由造成的任何货物损失由卖方担当。
2、全部货物须一次直达装运。
假如由于卖方少发货或其他任何卖方失误造成实际发货次数多于合同规定的次数，由此造成的运输费用，均应由卖方负担。
配电箱采购合同模板
配电箱采购合同模板甲方（采购方）：乙方（供应方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。
一、标的、数量、价款及交货期1. 标的：配电箱（以下简称“货物”）。
2. 数量：根据甲方提供的图纸和 specifications，乙方应按照甲方要求的数量提供货物。
3. 价款：本合同货物总价款为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于货物的生产、包装、运输、保险等费用。
4. 交货期：乙方应按照甲方要求的交货日期交付货物。
二、质量标准1. 乙方提供的货物应符合国家、行业标准和甲方要求的技术规格、参数。
2. 乙方应保证货物的质量，不得存在缺陷，否则乙方应承担相应的责任。
三、交付及验收1. 交付：乙方应按照本合同约定的交货期和交货地点将货物交付给甲方。
2. 验收：甲方应按照本合同约定的技术规格、参数对货物进行验收。
如货物不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改或者退货。
四、售后服务1. 乙方应对甲方提供的货物进行安装、调试和培训，确保货物正常运行。
2. 乙方应提供货物终身售后服务，对于非人为损坏的货物，乙方应在接到甲方通知后【】小时内予以维修或更换。
五、付款方式及期限1. 付款方式：本合同货款分两次支付，第一次付款为合同总价款的30%，第二次付款为合同总价款的70%。
2. 付款期限：第一次付款在合同签订后【】日内支付，第二次付款在货物验收合格并满足合同约定的付款条件后【】日内支付。
六、违约责任1. 如乙方未按照约定时间、数量交付货物，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
2. 如甲方未按照约定时间支付货款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
配电箱合同范本3篇
配电箱合同范本3篇篇一配电箱合同范本甲方（采购方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________乙方（供应方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________一、产品名称、规格、数量及价格1. 产品名称：配电箱2. 规格型号：[具体规格型号]3. 数量：[具体数量]4. 单价：[具体单价]5. 总价：[总价]二、质量标准1. 乙方所供应的配电箱应符合国家相关标准及行业规范。
2. 配电箱的质量应符合甲方的要求，并经过甲方验收合格。
三、交货地点及时间1. 交货地点：[具体交货地点]2. 交货时间：[具体交货时间]四、付款方式1. 甲方应在合同签订后[具体百分比]的预付款；2. 乙方将配电箱交付给甲方并经甲方验收合格后，甲方应支付合同总价的[具体百分比]；3. 剩余合同总价的[具体百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
五、包装及运输1. 乙方应负责配电箱的包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 运输费用由乙方承担。
六、验收1. 甲方应在收到配电箱后的[具体天数]内进行验收。
2. 如甲方在验收过程中发现产品存在质量问题，应及时通知乙方，乙方应负责更换或修复。
3. 验收合格后，甲方应签署验收报告。
七、质保期1. 乙方对所供应的配电箱提供[具体质保期]的质量保证。
2. 在质保期内，如配电箱出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应按未支付款项的[具体百分比]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的时间交付配电箱，每逾期一天，应按合同总价的[具体百分比]向甲方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配电箱采购合同范本（精选十篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如工作总结、工作计划、工作报告、活动总结、实习报告、演讲稿、规章制度、心得体会、自我鉴定、其他范文等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of educational materials for everyone, such as work summaries, work plans, work reports, activity summaries, internship reports, speeches, rules and regulations, experiences, self-evaluation, and other sample articles. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同范本（精选十篇）配电箱采购合同范本篇1需方：供方：签订日期：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
一、货物清单及单价(详见清单报价表)说明：1.清单报价中的产品采用ABB产品，双电源开关采用梅兰日兰产品。
2.本合同所列材料均符合国家及相关行业标准执行，签订合同时提供法人身份证复印件、或法人委托书及被委托人身份证复印件、公司证照复印件。
3.合同中单价包括材料费、运输费用、辅材、制造费、维修费、质保金、税金等全部费用，乙方提供材料发票给甲方。
4.所有配电箱必须注明箱号(按图纸箱号为准)，并在每个箱内附上接线图、配置图。
5.合同签订后，不得有任何涂改、串改，否则视为无效。
二、合同价款及支付方式2.结算价格：按照甲乙双方确认实际送货安装的合格数量及报价表中的单价下浮价进行结算，如需增加报价表以外的货物或报价表中的货物需更改，由甲乙双方商定后，及时调整价格，签订补充协议。
3.价款支付：(1)合同签定后，甲方付给乙方总价的20%作为合同预付款。
(2)乙方按甲方的要求分批供货到甲方指定现场，发货前甲方需支付总价30%的发货款。
(3)全部货物按期送到甲方指定现场，经甲方全部验收合格后，办理结算。
在次月的10日左右付至结算价的80%，整体工程竣工验收合格后次月10日付至结算价的95% 。
(4)保修期1年，从整体工程竣工验收合格之日起计算。
结算价余留5%作为工程质保金，待工程质保期满后次月10日，甲方付清质保金。
乙方向甲方提供全部发票。
(5)支付方式：甲方可采用银行承兑汇票或支票、汇款等方式支付。
三、材料要求1.乙方提供的材料应与货物清单报价表中的品牌、型号、质量、颜色完全一致。
(箱面有铭牌标示)2.乙方提供材料质量应符合国家标准、行业标准、产品必须符合国家关于环保的要求。
(CCC认证及型式试验证书)3.材料的质量资料证明(检测报告、出厂合格证、营业执照)必须齐全，并应随材料一起提供，如为进口物资需提供报关单等资料，所有上述资料一式四份并盖上单位公章(合同签订单位)方为有效。
4.乙方必须保证其提供的产品不存在与第三方的权利纠纷，若导致侵犯了第三方的权利，从而引起的索赔由乙方承担。
5.乙方的承诺：向甲方所销售的货物(包括零部件)价格为同类产品在同行业内或乙方提供给其所有客户中的最优价，若不是，经甲方核实，乙方无条件应退还全部差价。
四、保修1. 产品在使用期间如未出现任何工程缺陷，或乙方在接到保修通知后及时采取了有效的保修措施，乙方在约定保修期满后，可向甲方申请支付保修金。
2. 保修期内，如因货物的设计或产品性能不符合要求，或非使用方使用原因的质量问题，则由乙方负责维修或更换。
如保修工作不及时，甲方将自行购买材料进行维修，所产生的相关费用在乙方保修金中给予扣除。
乙方同意，甲方所采购之材料价格由甲方确认即可扣款，如费用超出保修金额，甲方有向乙方追讨的权利，且扣除保修金后，并不免除乙方的保修责任。
五、交期及相关事宜1. 交货方式：乙方负责送货到施工现场2. 年月日前送货完毕。
(以甲方要求的实际时间确定)3. 交货地点：工程施工现场六、包装及运输1. 乙方负责产品包装及运输，费用由乙方负担。
2. 乙方办运输保险，保险费由乙方支付，该保险受益人为乙方，出险由乙方自行向保险公司索赔。
3. 货物在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。
4. 乙方包装标准必须保证该产品不受短途或长途运输影响，避免外观破损问题，到现场后直接投入使用。
5. 若有特殊要求，另做补充说明。
七、材料的验收和工程服务1. 产品的质量需符合国家质量、环保标准和行业标准。
A. 验收：1)交付时，乙方应向甲方提供相关产品的检测报告文件及相关规定需提供技术文件等。
2)材料进场时，首先与清单报价中的产品内容进行对照，然后根据材料的质量标准进行现场抽查，进口材料应由材料供应商提供生产厂家的质量检查标准、报关单，国产材料应按照国家建筑材料工业局颁布标准进行开箱检查。
3)材料到现场后由甲方现场工程技术人员、监理工程师、业主单位有关人员对材料进行验收。
业主方、监理单位、甲方等任何一方的验收合格都不能免除合同方产品的质量责任。
安装调试完毕后，由三方验收合格后产品由甲方负责保管，发生丢失、破坏由甲方负责。
B. 工程服务：1)如甲方有必要，乙方应派技术人员在现场指导施工，给施工方提供必要的技术支持。
2)乙方所供材料质量保证期为一年。
(双电源切换箱除外，为两年)八、违约责任1. 乙方违约责任1)产品质地、品种、规格、质量不符本合同规定与清单报价表的产品有出入时，甲方同意能使用者，按质论价;如不能使用的，乙方必须负责保退、保换。
由于上述原因致延误交货时间，乙方应在甲、乙双方协商时间内补齐所缺产品。
2)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装。
并承担返修或重新包装的费用。
如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应承担延期交货的全部责任，并按不符合同规定包装的货物价值3%的罚金付给甲方。
3)产品错发到货地点或接货单位(接货人)，除按合同规定负责运达到货地点或接货单位(接货人)外，因此而多付的运杂费和造成延期交货的由乙方承担全部责任。
4)产品交货时间：①货到工地时间以实际甲方要求交货时间为准。
②每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值0.5%的罚金。
5)乙方有义务和责任保护甲方的合同、文件、资料图纸和数据。
未经甲方同意，乙方对甲方的相关资料及文件不得擅自修改、复印和告知第三人。
6)乙方若提供的产品为品牌产品，必须保证其提供产品的真实度。
2、甲方违约责任1)甲方有义务和责任保护乙方合同、文件、资料图纸和数据。
未经甲方同意，甲方对乙方的相关资料及文件不得擅自修改、复印和告知第三人，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方将有权向甲方索赔因此所带来的全部损失。
2)因甲方原因引起供货不及时造成供货延误由甲方承担由此造成的损失。
九、不可抗力甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。
在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免于承担违约责任。
十、合同变更或解除1、合同签订后，不能擅自变更或解除。
如乙方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，甲方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除。
但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除的手续，如给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
未办理变更或解除的手续前，仍按原合同履行。
2、本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。
合同附件与本合同具有同等效力。
经双方确认往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。
3、乙方违反本合同约定，经甲方二次催告，仍未改正的，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担全部违约责任。
十一、争议本合同项在执行中如发生争议或纠纷，由双方当事人协商解决，协商不成的，由乙方所在地法院诉讼解决。
十二、合同份数及生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力，合同自签订之日起生效。
本合同履行完毕之日失效。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：日期：日期：配电箱采购合同范本篇2甲方：乙方：第一条工程概况项目名称：罗马假日花园3.5.7.9.1楼项目地点：长武县召仁大街东段路南第二条产品的名称：配电箱，规格，型号[按实际内配件定] ，元件;采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表合同总价(小写)人·民币：(大写)合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。
第三条交货地点：罗马假日花园工地现场甲方指定地点第四条交货时间：20xx年月日提供配电箱，如有调整以甲方提供的日期为准。
第五条产品质量要求5.1 乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。
5.2 产品质量取得CCEE认证，符合IEC、DGB08-20-98、GB-10063等相关国家及地方本行业标准。
5.3 产品质量以产品封样为准。
5.4 产品质量标准为优等品。
5.5 乙方承诺所提供产品合格率为100%，若需方对产品质量发生异议时，以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准。