防水工程施工合同
防水工程施工合同专业版6篇
防水工程施工合同专业版6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行防水工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________防水工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括屋面防水、卫生间防水、外墙防水等项目的施工。
具体细节见施工图纸及甲方要求。
二、合同工期1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
如有特殊情况，双方协商工期顺延。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币_______元（大写：_________元整）。
此价格包含材料费、人工费及其他相关费用。
具体造价根据施工图纸及甲方要求进行调整。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款；工程竣工并经验收合格后，支付工程总造价的____%；剩余____%作为质量保证金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照施工图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关防水工程规范及标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的___日内组织验收。
3. 验收标准：按照《建筑工程防水技术规程》等相关规范进行验收。
4. 验收时，如发现有不符合规范或合同约定的质量问题，乙方应当负责无偿修复并承担相应损失。
五、工程保修及服务1. 乙方承诺对工程免费保修____年，自工程验收合格之日起计算。
保修期内，如出现任何质量问题，乙方负责无偿维修。
2. 保修期满后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用另行商议。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应当承担违约责任，并支付因工期延误给甲方造成的损失。
【精编】防水工程施工合同(15篇)
防水工程施工合同(15篇)防水工程施工合同1甲方：(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)鉴于乙方有防水材料生产、经营资质和防水工程施工许可证，有承担甲方所属________项目地下室防水工程施工的技术、经济实力。
乙方在充分了解本工程实际情况后，全面接受甲方提出的以施工承包方式合作本项目地下室防水工程施工。
双方经充分协商，按照平等互利、自愿的原则，就承包________________项目地下室防水工程施工事宜达成以下协议：一、包方式：双包(包工、包料)二、承包工程内容及价款:三、质量要求:1、使用材料要求：出厂合格证、人防工程防水材料准用证等出厂检验报告齐全并在现场使用前按国家现行标准抽检合格(现场按已送样品批准使用);再生料含量不能超过20%;卷材芯层厚度不小1.5mm。
甲方对乙方材料进行抽验试验，质量达不到以上要求者，将承担本合同总价10%的违约赔偿。
2、施工要求：地下防水达到GB50208-20__规范要求，并满足设计要求。
3、保修期叁年，保修期内出现质量事故乙方负全责免费维修，因乙方防水材料及施工质量造成渗漏，由乙方返修，并由乙方赔偿因渗漏造成的所有损失。
四、工期：本项目工期遵从甲方安排统一进行施工。
五、结算及支付条款：1、本项目地下室底板及外墙防水工程完工后甲方验收认可，回填完成后20日内支付已完成工程价款的60%;主体工程封顶20日后支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付(质保期3年，无息)2、本项目地下室顶板工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的60%; 甲方主体工程封顶20日支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%, 留5%的质保金待期满后支付(质保期3年，无息)3、本项目屋面工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项己完成工程价款的70%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%,留5%的质保金待期满后支付(质保期3年，无息)4、本项目厨房、卫生间工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的 70%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付(质保期30年，无0息)六、验收办法：工程完工经甲方、建设单位、监理单位和政府相关质检部门共同验收。
防水工程施工合同(精选15篇)
防水工程施工合同(精选15篇)防水工程施工合同1发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况1、工程名称：防水补漏维修施工程2、工程地点：3、承包范围：卫生间4、承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
5、工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。
风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的'费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
6、工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照____防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
防水工程施工合同范文(8篇)
防水工程施工合同范文施工单位：_____公司（以下简称甲方）承包单位：_____有限公司（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_____防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则1、工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内3、工程内容：根据公司_____工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜（找平层上作基层处理）。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米____元；屋面’851’聚氨酯防水每平米____元。
结算时按实际面积结算。
四、质量标准：乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15_19_97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：1、甲方责任：（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。
（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
防水施工合同书(通用16篇)
防水施工合同书（通用16篇）防水施工合同书篇1甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其相关规定，经充分协商，甲方同意将工程防水施工及平安发包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订本合同，供双方遵照执行。
一、工程名称与地点：二、工程内容：1、甲方将工程屋面防水、厨房、卫生间防水及室内阳台(含全部机具设备及易损易耗件和场内转运)等全部防水工程，包质量、包平安、包工、包料方式全承包给乙方，材料要求为A、JS防水涂料(二涂厚度1mm)。
B、SBS卷材4毫米厚底部铺足冷底子油。
材料产品质量标准必需符合国家机关标准，并交给甲方验收合格后才能运用。
2、乙方承包范围内的全部材料由乙方自行供应，乙方所选购的主、辅材均应符合设计要求且为优质产品，防水材料运用符合合同约定，其施工过程中材料均应符合要求，乙方材料进场前并向甲方供应材料合格证、检测报告等资料原件，材料报检等费用由乙方负责。
三、工程工期及要求1、甲方通知乙方三日内必需进场。
2、本工程必需在年月日内完成。
乙方必需按甲方的工期要求合理支配其施工程序，拟定工程进度安排，按安排实施，确保工程如期完成。
3、乙方不得影响任何一道工序的施工，若造成任何一工序停工、返工、窝工时，概由乙方赔偿损失费。
4、因甲方缘由造成的工期延误，前工序不合要求。
如不干燥、不平整、不坚实、无坡水、有蜂窝洞、模板残留、瓦卷不合格、无子口管道沉隙缝，乙方工期顺延。
5、乙方必需遵守甲方人员的管理支配和甲方的各项管理制度。
6、每次工序做完后经甲方验收后，再进行其次次工序，否则自负其责任和有关费用。
7、已完工程成品爱护的要求：工程竣工交付业主前，由乙方负责其施工范围内的成品及半成品的爱护工作，出现损坏或丢失，由责任方无偿修理或赔偿。
四、工程承包价经双方协商，甲方将工程含本合同全部内容，综合费、协作费用、合理利润、风险防范费按A、JS防水涂料(二涂1mm厚)价格元/m( 元)。
防水工程施工合同
防水工程施工合同•相关推荐防水工程施工合同范本（通用5篇）随着人们法律观念的日益增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的防水工程施工合同范本（通用5篇），欢迎大家分享。
防水工程施工合同1甲方：乙方：为了确保工程顺利进行，如期保质完成施工任务，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则达成以下协议。
一、工程概况：工程名称：陕西省质量技术监督局招待所1、2、3号职工住宅楼工程地点：西安市咸宁西路30号院内二、承包方式：包工包料三、工作内容：陕西省质量技术监督局招待所1、2、3职工住宅楼，厨房、卫生间防水工程。
包括；材料的采购、运输、装卸，基层的清理，管道周围、门口特殊部位处理，涂料涂刷，畜水试验，成品保护、工完场清等。
四、工期要求：随甲方施工进度安排，每栋号每天必须完成一个楼层，在十月二十日前全部完成。
延误工期每天罚贰佰元。
五、甲乙双方责任：1、甲方负责提供现场的水、电、现有的垂直运输机械，水泥、砂子。
2、乙方进场后及时编制施工方案，交由甲方审核同意后方可按照施工方案进行施工。
3、乙方配备工程所需全部技术及施工人员，、小型机具及施工中所需要的材料及辅助材料。
4、乙方必须严格按照施工规范及技术交底、作业指导书施工。
5、乙方必须确保进场材料复试合格，如出现质量问题一切经济责任全部由乙方负责。
6、乙方对本分项工程全过程负责。
六、质量要求及成品保护：1、材料要求：材料选用Pso防水涂料;所有材料必须达到国家标准，并提供出厂合格证等材料证明。
2、涂刷厚度为1.2一1.5mm。
3、施工前将作业面上的尘土、杂物、油污，残留的灰浆硬块，有突出的部分处理清扫干净，确保基层干燥、平整，无空裂和起砂。
底子涂刷均匀。
对墙面四周，管件周围，门口等做好细部处理。
4、涂料涂刷均匀，牢固，厚度必须符合有关规范要求，每道工序完成后必须经监理、项目部质量负责人检查同意后方可进行下道工序。
防水工程合同书范本6篇
防水工程合同书范本6篇篇1防水工程合同书范本甲方（委托方）：地址：法定代表人/负责人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人/负责人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方从事防水工程施工，为明确双方权利义务，特订立本合同，共同遵守。
本合同具有法律效力，双方应予以履行。
第一条工程名称：防水工程第二条工程地点：__________第三条施工内容：1. 防水工程具体包括但不限于：_______2. 工程要求：_______第四条施工期限：______（含交工日期）第五条施工费用及支付方式：1. 总造价：______（大写：____________）2. 支付方式：_____（注：约定分期支付，应在签订合同后__日内支付首期款，工程过半时支付工程款的70%，完工后支付尾款）第六条质量保证：1. 乙方承诺工程质量符合国家标准、甲方要求，如工程出现质量问题，乙方承担全部责任，并免费修正。
2. 保修期为工程竣工之日起______年。
第七条保险责任：1. 乙方须购买合适的施工意外险，若发生人身伤亡、财产损失等事件，由乙方承担全部责任，并赔偿全部损失。
第八条违约责任：1. 如因乙方原因造成工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方承担相应责任，包括但不限于返工、赔偿等。
2. 如因甲方原因导致施工延期或不能按期完工，乙方有权要求相应的赔偿。
第九条解决争议：1. 双方因本合同引起的纠纷，应协商解决；协商不成的，提请______仲裁委员会仲裁。
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：本合同一式两份，具有同等法律效力。
篇2防水工程合同书范本甲方（委托人）：乙方（承包人）：甲方地址：乙方地址：鉴于甲方拟新建/改造/维修/其他防水工程，特委托乙方承担防水工程的设计、施工、监理等工作，甲乙双方经友好协商，依据有关法律法规，就本合同签订如下：第一条项目名称防水工程项目名称为（详细描述项目名称），均由乙方负责实施。
防水工程合同书范本5篇
防水工程合同书范本防水工程合同书范本精选5篇（一）合同编号：____甲方（委托方）：____乙方（承包方）：____签订日期：____签订地点：____第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在防水工程中的合作事宜，确立双方的权利、义务和责任。
第二条工程概况工程名称：____防水工程工程地点：____（详细地址）工程内容：____（具体施工部位和工作内容）工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止第三条工程质量要求乙方应按照国家相关防水工程标准和甲方的具体要求，保证工程质量达到约定标准。
第四条工程费用及支付方式工程总费用：____元。
支付方式：____（具体支付方式，如分期支付、一次性支付等）。
第五条施工准备甲方应提供施工所需的场地、水电等基本条件，并确保不影响乙方施工。
第六条施工进度乙方应根据合同约定的工程期限，制定详细的施工进度计划，并确保按时完成。
第七条安全与环保乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，采取必要措施保护环境，确保施工安全。
第八条工程验收工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后____天内组织验收，并在验收合格后____天内支付剩余工程款。
第九条违约责任如乙方未能按时完成工程，应向甲方支付违约金，计算方式为____。
如甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付违约金，计算方式为____。
第十条售后服务乙方承诺在工程验收合格后提供____年的免费维修服务。
第十一条争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条合同变更与解除合同一经双方签字盖章，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
合同的变更和解除应以书面形式进行。
第十三条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
第十四条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条附件本合同附件包括但不限于施工图纸、材料清单、施工方案等，附件与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑防水工程施工合同发包人（甲方）：广州市房屋开发建设有限公司承包人（乙方）：依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共合国建筑法》及其他法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况（一）工程名称：南沙港配套服务设施一期工程—招待所防水工程（二）工程地点：广州市南沙区龙穴岛（三）工程内容：以设计施工图纸所要求防水处理的全部工程内容施工。
第二条工程承包范围和方式（一）承包范围：南沙港配套服务设施一期工程--招待所防水工程（二）承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料检验费用、包验收合格、包基层部份清理、包售后服务的方式承包。
第三条合同工期（一）开工日期： 2006-09-10（二）竣工工期： 2007-01-30（三）遇到下列情况，影响工程施工的，工期按实际相应顺延：1、甲方不能按约定提供施工场地、接通施工用电、消除障碍物，疏通场地道路和提供其他必需的开工条件。
2、甲方不能按约定支付工程预付款、进度款的。
3、因承包范围、内容及标准修改或工程量增加。
4、甲方不能及时验收的。
5、土建工程不能按期施工的。
6、因不可抗力造成施工缓慢或停工。
第四条合同造价、预付款、进度款和结算（一）合同单价：①“水性PU”超强防水涂料2㎜厚价格21元/㎡。
②聚安脂2㎜厚价格25/元/㎡元。
③“贴必定”高密度聚乙烯自粘卷材价格25元/㎡。
（二）预付款：（三）进度款：1、甲方按乙方每月25日上报的施工进度，在下个月15日前支付给甲方核定的工作量的80%给乙方作为月进度款。
2、工程竣工验收后15个工作日内，甲、乙双方按本合同相应条款、设计图纸及设计变更通知结算，甲方在收到结算书之日起60个工程日内完成结算核算工作，否则，视为认可乙方之结算。
结算核算完毕两周内，甲方向乙方付款至合同总造价的95%。
余下的5%作为工程的质量保修金。
3、余下5%的保修金在两年的保修期满后6个月内付清。
（四）结算：1、按实际完成工程数量经双方共同确认计取。
第五条质量标准及保修（一）乙方必须按照国家、省和市颁布施行的施工技术规范、以及设计施工图纸的施工技术要求，精心组织施工，加强质量控制、工程质量标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》执行，达到合格标准。
（二）工程质量保修按中华人民共和国建设部2000年第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行。
（三）保修期：建筑防水工程保修期为五年。
第六条材料供应（一）工程所需材料及施工设备全部由乙方负责。
（二）工程所购材料符合国家、省、市有关建筑材料质量标准，有产品合格证，并按质检站规定的相关产品取样送检。
第七条责任（一）甲方责任：1、任命蔡李生为甲方现场代表，全面负责本合同工程的协调和管理。
2、对乙方提交的上月已完成的工程量报告，甲方应在10个工作日内进行确认并支付确认的工程进度款给乙方。
若超过约定期限3天仍未确定的，视为对乙方的工程量无异议，乙方可据此进行结算。
3、如工程中途因甲方原因停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应赔偿由此而造成乙方的停工、返工、人员和材料积压等的损失。
5、及时组织工程验收，按照约定支付工程款和结算。
6、在工地现场免费提床位供施工人员临时住宿，免费提供水电。
7、在现场免费提供一块材料堆放场地。
8、免费对乙方现场提供施工用电。
（二）乙方责任1、任命为驻工地的总负责人，全面负责本合同工程的施工质量和安全管理工作，发布乙方的信息以及收发来往文件。
2、根据国家现行有关规范规程及设计施工图纸进行防水专业工程的施工，对施工质量承担责任，文明施工等工作。
3、施工中如发现设计错误或严重不合理时，由乙方自行与建设单位、监理单位、设计单位联系。
4、做好施工原始记录，每月25日向甲方报送月（季）度施工计划和进度报表。
5、承担施工中因自身原因造成的停工、返工、材料损失等费用。
6、遵守现场的规章制度，服从甲方和管理和安排。
按照土建工程进度要求，密切配合土建施工。
第八条验收（一）隐蔽验收和中间验收工程具备隐蔽验收或中间验收的条件时，乙方在隐蔽前做好灌水试验工作并在之前24小时以书面形式通知甲方现场代表；甲方应当及时组织监理工程师验收，若超过通知时间24小时仍不进行验收的，则视为甲方已认可乙方自行验收，乙方可进行隐蔽和继续施工。
（二）竣工验收1、工程具备竣工验收条件时，乙方向甲方提交齐全有效的工程竣工资料及验收报告一式八份；甲方在收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收。
2、甲方自收到乙方送交的齐全有效的施工竣工资料及竣工验收报告后28天内不组织有关单位验收，视为竣工验收报告已被认可。
3、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告之日为工程实际竣工日期；工程按甲方要求进行修改后通过验收的，则修改后乙方送交竣工验收报告提请甲方验收之日为工程实际竣工日期。
4、工程竣工验收完毕，甲方负工程保管责任。
第九条结算（一）工程竣工验收合格后15天内，乙方向甲方提交结算报告及结算资料；甲方在收到结算报告及结算资料后60天内进行核对和确认。
（二）甲方在收到结算报告及结算资料后60天内未进行核对和确认，则视为甲方认可乙方提交的结算。
第十条违约责任（一）甲方：1、甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，按照应付工程款的万分之一向乙方支付违约金。
2、若工程中途停工缓建，甲方应在停工后28天内向乙方付清停工前的全部工程款。
3、若甲方不按合同约定确认工程量，支付工程款，乙方有权在发出通知后七天起暂停施工。
（二）乙方：1、工程质量不符合合同约定的，乙方无偿修理或返工，并承担对甲方造成的一切损失。
2、因乙方施工原因发生任何质量事故的均由乙方承担一切责任。
3、若因乙方原因造成逾期竣工，每逾期一天，乙方按照合同总额的百分之一向甲方支付违约金。
第十一条其他约定条款1、属乙方应办的各种手续由乙方自行办理如因手续办理不完备或违反有关规定而被有关部门罚款处理，均由乙方负责。
2、乙方在施工过程中劳保福利、一切工伤、工亡、质量、安全事故所造成的经济损失及引致的法律责任，由乙方自行承担。
3、工人上岗前必须进行安全培训,做好安全技术交底、安全教育，并符合劳动局有关要求，培训工作由乙方负责，并报甲方备案。
4、乙方在施工过程中所使用的劳动防护用品必须是经过国家认证的劳动防护产品。
5、工程完工验收后，必须立即将机具、设备移至不妨碍甲方进行下一步施工的地方。
6、甲方因建设单位修改设计图纸或其他原因需乙方暂停施工，除工期顺延外，并按实际停工（台班）天数，由甲、乙双方共同向建设单位索取停工费。
7、施工过程中必须严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。
8、乙方对安全生产措施费必须专款专用，保证投入使用，并将安全生产措施费的使用计划报现场管理项目经理部和甲方存档备查，如安全生产措施不投入或投入不足，甲方有权该项费用扣除，如因此而造成甲方品牌或信誉度受损的一切责任由乙方负责赔偿。
第十二条争议的解决方式合同履行过程中如果发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向人民法院提起诉讼。
第十三条附则本合同经双方签字盖章后生效。
本合同一式五份，甲方执三份，乙方执贰份。
甲方：广州市房屋开发建设有限公司乙方：法定代表人：法定代表人：签约代表：签约代表：经办人：签订日期：签订日期：工程质量保修书发包人（全称）：广州市房屋开发建设有限公司承包人（全称）：为保证南沙港配套服务设施一期工程--招待所在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括设计施工图纸所要求防水处理的全部防水工程。
具体质量保修内容双方约定如下：按承包人承包施工的工程内容。
二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、保修期：建筑防水工程保修期为五年。
2、其它约定：按部颁标准。
三、质量保修责任1、属于保修范围内的内容的项目，承包人应在接到修理通知24小时内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在保修期内，因承包人原因致使工程合理使用期限内造成质量问题的，由承包人及时组织返工，应承担返工的全部费用。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为审核确定的工程结算总价的5%。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满二年后6个月内，将剩余保修金一次无息返还给承包人。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）：广州市房屋开发建设有限公司承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：2006 年月日 2006 年月日。