简述工程索赔
工程索赔的名词解释是什么
工程索赔的名词解释是什么工程索赔是指在工程施工或建设过程中，由于各种原因导致合同双方出现争议，一方要求对方承担责任或给予经济赔偿的过程。
工程索赔牵涉到多个领域，包括工程设计、施工质量、材料选择、工期延误等方面的问题。
本文将就工程索赔的定义、主要原因和解决途径展开讨论。
首先，工程索赔是一种专业领域的非常重要的名词。
它对于建筑和工程行业来说至关重要，因为它关系到合同的履行、合作伙伴关系的维护以及项目的顺利进行。
在工程施工过程中，不可避免地会出现各种问题，如设计缺陷、施工质量问题或工期延误等。
这些问题可能会导致工程公司承担额外成本、遭受损失或面临法律诉讼。
因此，工程索赔的名词解释包括在工程项目中产生争议并向对方请求经济赔偿的过程。
然后，工程索赔的主要原因有很多。
首先，设计缺陷是导致工程索赔的常见原因之一。
一项工程的设计是否符合需求、是否满足安全标准，直接影响工程的质量和进度。
如果在工程实施过程中发现设计缺陷，建设方通常会提出索赔要求。
其次，工程施工质量问题也是导致索赔的常见原因之一。
如果工程施工质量不达标，可能会导致工程的安全隐患，进而引发索赔。
此外，工期延误也是引起索赔的主要原因之一。
如果工程项目的进度无法按照原定计划进行，相关方可能会提出索赔要求，要求对方承担责任并赔偿经济损失。
最后，工程索赔的解决途径有多种选择。
首先，当发生争议时，双方应积极展开对话，寻求和解。
通过协商和谈判，双方可以达成妥善的解决方案，避免进一步的法律纠纷。
如果协商无法达成一致，双方可以选择第三方进行调解或仲裁。
调解和仲裁机构可以根据相关法律法规和合同约定，公正地处理争议并作出裁决。
此外，如果争议严重，双方可以选择通过诉讼途径解决争议。
在此情况下，法院将根据法律规定和证据审理案件，并最终作出判决。
综上所述，工程索赔的名词解释涵盖了工程项目中产生争议并要求经济赔偿的过程。
它是建筑和工程行业中非常重要的概念，并且对于维护合同关系和保障工程顺利进行具有重要意义。
工程索赔内容包括哪些
一、工程索赔内容包括哪些1、工期延期索赔因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成的工期拖延，承保人向发包人提出索赔；如果由于承保人原因导致工期拖延，发包人可以向承包人提出索赔；由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承保人提出索赔。
2、工期加速索赔通常由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期引起承保人的人力物力财力的额外开支，承包人提出索赔；承包人指令分包人加快进度，分包人可以向承包人提出索赔。
3、工程变更索赔由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或附加工程，修改设计，变更施工顺序等，造成工期延误和费用增加，承包人由此向发包人提出索赔，分包人也可以向承包人提出索赔。
4、不可预见的外部故障或条件索赔既施工期间在现场遇到了一个有经验的承包商通常不能预见的外界障碍或条件，例如地质条件与预计的业主提供的资料不同，出现未预见的岩石淤泥或地下水等，导致承包人损失，这类风险通常由发包人承担，既承包商可以据此提出索赔。
5、不可抗力引起的索赔6、工程终止索赔由于发包人违约或者发生了不可抗力事件等造成工程非正常终止，承包人和分包人蒙受经济损失而提出的索赔；由于是承包人或分包人原因造成的导致工程非正常终止，或者合同无法履行，发包人可以提出索赔。
7、其它索赔如汇率贬值，汇率变化，物价变化，政策法令变化等原因引起的索赔。
工程索赔内容包括哪些二、什么是工程索赔建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释对此做了专门阐述。
三、工程索赔的主要原则有哪些第一，索赔必须以合同为依据。
遇索赔事件时，监理工程师应以完全独立的身份，站在客观公正的立场上，依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。
工程施工建设索赔(3篇)
第1篇一、索赔的定义索赔是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同，或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
二、索赔的原因1. 合同对方违约：如不履行合同义务、未正确履行合同责任等。
2. 合同错误：如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等。
3. 合同变更：如工程量的增减、工程价款的调整、工期变化等。
4. 工程环境变化：如法律法规、市场因素、自然条件的变化等。
5. 不可抗力因素：如恶劣气候条件、疫情、地震、洪水等。
三、索赔的分类1. 按索赔主体分类：承包商索赔、业主索赔。
2. 按索赔性质分类：工期索赔、费用索赔。
3. 按索赔原因分类：合同违约索赔、合同错误索赔、合同变更索赔、工程环境变化索赔、不可抗力因素索赔。
四、索赔程序1. 索赔申请：合同一方在发现索赔事由后，应立即向对方提出索赔申请。
2. 索赔通知：对方在接到索赔通知后，应在规定时间内予以答复。
3. 索赔证据：合同一方应提供充分、可靠的证据，证明其索赔的合理性和合法性。
4. 索赔协商：双方在协商过程中，可就索赔金额、工期等问题达成一致意见。
5. 索赔决定：如协商不成，可由第三方仲裁机构或法院作出最终决定。
五、索赔技巧1. 提前规划：在投标报价阶段，施工方应充分考虑索赔问题，为后续索赔奠定基础。
2. 仔细分析合同条款：施工方在签订合同时，应仔细分析合同条款，确保自身权益。
3. 保留证据：施工方在施工过程中，应保留相关证据，如施工记录、照片、视频等。
4. 及时提出索赔：施工方在发现索赔事由后，应及时提出索赔，以免错过索赔期限。
5. 妥善处理索赔争议：在索赔过程中，施工方应保持冷静，妥善处理索赔争议，争取自身权益。
总之，工程施工建设索赔是合同管理中的一项重要内容。
了解索赔的定义、原因、分类、程序以及索赔技巧，有助于合同双方在工程实施过程中妥善处理索赔问题，确保工程项目的顺利进行。
工程索赔知识点总结
工程索赔知识点总结1. 索赔的定义工程索赔是指在工程项目中，由于某种原因导致合同的一方提出对方承担责任的要求。
索赔通常是由于工程延期、工程变更、工程质量问题或者合同违约等原因引起的。
2. 索赔的种类工程索赔根据引起索赔的原因可以分为多种种类，常见的包括：- 延期索赔：由于各种原因导致工程无法按照合同规定的时间完成，影响到项目进度和工期，因此提出要求对方承担责任的索赔。
- 变更索赔：由于工程设计、规划或者其他原因的变更导致项目成本增加或者工期延长，因此提出要求对方承担责任的索赔。
- 质量索赔：由于工程质量问题导致损失或者影响项目进展，因此提出要求对方承担责任的索赔。
- 违约索赔：由于合同一方未能履行合同规定的义务而导致索赔的行为。
3. 索赔的流程索赔通常需要经过一系列的流程才能最终解决，包括：- 发起索赔：索赔方需要向对方发起索赔通知，明确列出索赔的理由、要求和证据。
- 对方回应：对方需要对索赔进行相应的回应，包括接受或者拒绝索赔，并提出自己的意见和证据。
- 协商解决：双方可以通过协商的方式尝试解决索赔纠纷，达成一致意见。
- 仲裁或诉讼：如果无法通过协商解决，双方可以选择仲裁或者诉讼的方式进行纠纷解决，最终由法院或者仲裁机构做出裁决。
4. 索赔的注意事项在发起索赔之前，索赔方需要注意以下几个事项：- 确认索赔的事实和证据，确保索赔的合理性和可行性。
- 遵守合同规定的索赔程序和时限，确保索赔的合法性和有效性。
- 合理选择索赔的方式和途径，根据具体情况选择协商、仲裁或诉讼的方式解决索赔纠纷。
5. 索赔的影响工程索赔对项目的影响非常大，不仅会导致项目成本增加和工期延长，还会对项目团队的合作关系和项目进展产生消极影响。
因此，索赔需要尽早解决，避免对项目造成更大的损失和影响。
在工程项目中，避免索赔的发生是非常重要的。
为此，需要从以下几个方面加强管理：- 合同管理：在签订合同时，明确约定各方的权利和义务，避免产生模糊和冲突的条款。
简述工程索赔的分类
简述工程索赔的分类工程索赔是指在工程项目实施过程中，由于各种原因导致工程发生问题或损失，施工方或业主可以提出索赔要求，以获得相应的经济赔偿或其他补偿措施。
根据索赔的性质和原因，工程索赔可以分为以下几类：一、设计变更索赔设计变更索赔是指由于设计文件的修改或变更导致工程发生额外的费用或延误的索赔要求。
在工程实施过程中，设计文件可能会由于设计缺陷、设计错误、设计变更等原因而需要进行修改或调整，这就导致了额外的工程费用或工期延误。
施工方或业主可以根据实际情况提出索赔要求，要求设计方承担相应的责任并进行经济赔偿。
二、施工变更索赔施工变更索赔是指由于施工方在工程实施过程中发生变更而导致额外费用或工期延误的索赔要求。
在工程建设过程中，由于各种原因，施工方可能需要对施工方案、施工工艺、施工方法等进行调整或变更，这就导致了额外的费用支出或工期延误。
施工方可以根据实际情况提出索赔要求，要求业主或设计方承担相应责任并进行经济补偿。
三、质量缺陷索赔质量缺陷索赔是指由于工程质量问题导致工程发生问题或损失的索赔要求。
在工程实施过程中，如果工程出现质量缺陷，如结构安全问题、施工质量不合格等，就会给施工方或业主带来损失或风险。
施工方或业主可以根据实际情况提出索赔要求，要求相关责任方承担相应责任并进行经济赔偿或修复工程。
四、工期延误索赔工期延误索赔是指由于各种原因导致工程工期延误而提出的索赔要求。
在工程建设过程中，由于天气、环境、施工方面的原因等，可能导致工程工期无法按照原计划完成。
施工方或业主可以根据实际情况提出索赔要求，要求相关责任方承担相应责任并进行经济赔偿或延期工程。
五、索赔争议解决索赔争议解决是指在工程索赔过程中产生的纠纷或争议的解决方式。
当施工方或业主提出索赔要求后，可能会面临对方的异议或拒绝赔偿的情况，这就需要通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。
在索赔争议解决过程中，双方可以根据合同条款和法律法规进行协商，最终达成解决方案。
建筑施工中的工程索赔
建筑施工中的工程索赔在建筑施工过程中，工程索赔是一种常见且重要的法律程序。
当施工项目发生变更、延误、质量问题或其他不符合合同要求的情况时，承包商有权向业主提出索赔要求。
本文将探讨建筑施工中的工程索赔的定义、原因、索赔过程及相关注意事项。
一、工程索赔的定义工程索赔是指承包商或供应商以某种形式向业主主张经济或非经济权益的一种行为。
通常情况下，工程索赔主要是出于对承包商在合同执行过程中遭受的经济损失的补偿要求。
这些经济损失可能涉及额外工作、延期完成、工程变更等方面。
二、工程索赔的原因工程索赔的原因可以归结为以下几个方面：1. 工程变更：施工项目可能因业主需求或设计变更而导致工作范围的调整，从而引发额外成本的产生。
2. 无序变更：有时工程变更可能并非按照正式程序进行，承包商可能在没有书面指令的情况下进行工作的调整，从而引发索赔的需求。
3. 延迟工期：延期可能导致承包商面临额外成本负担，包括现场管理费用、人力成本、设备租赁和材料管理等。
4. 设计错误或缺陷：如设计方案存在错误或缺陷，承包商需要重新设计或修改施工方案，从而增加工程成本。
5. 材料成本上涨：施工过程中，原材料价格可能发生变化，导致成本上涨，承包商有权要求业主支付额外费用。
三、工程索赔的过程工程索赔通常包括以下几个关键步骤：1. 通知业主：一旦发现索赔的可能性，承包商应及时通知业主，并提供相关证据和支持文件。
2. 形成索赔声明：承包商需要准备详细的索赔文件，包括索赔声明书、索赔计算明细和相关证据。
3. 协商和调解：双方可以通过协商和调解解决不同意见，尽量避免进入法律程序。
4. 提交索赔申请：如果协商和调解无法解决争议，承包商可以向法院或仲裁机构递交正式的索赔申请。
5. 法律程序：法院或仲裁机构将根据双方提交的证据和合同约定来做出决定，并最终确定索赔结果。
四、相关注意事项在建筑施工中进行工程索赔时，需要注意以下几点：1. 索赔文件的准备：承包商需要详细记录索赔的原因、过程和证据，确保文件真实可信。
工程索赔流程
工程索赔流程1. 简介工程索赔是指在工程合同履行过程中，由于一方违约或其他原因导致工程发生损失，索赔方可以向履约方提出补偿要求的一种法律行为。
工程索赔流程主要包括索赔准备、索赔提交、索赔审核和索赔结算等环节。
2. 索赔准备在进行工程索赔前，索赔方需要进行一系列准备工作。
具体步骤如下：2.1 收集证据索赔方需要收集相关证据，以证明工程损失的发生和由对方违约或其他原因导致。
证据可以包括但不限于合同、合同变更记录、施工记录、工程图纸和验收记录等。
2.2 计算损失索赔方需要详细计算工程损失的金额。
损失可以包括直接损失和间接损失。
直接损失指直接与工程合同违约或其他原因导致的损失相关联的费用，如材料费、施工费等；间接损失指由直接损失引起的其他损失，如延期费、人员费用等。
2.3 准备索赔文件索赔方需要准备索赔文件，包括索赔报告、索赔计算表、相关证据和附件等。
索赔报告应详细说明工程损失的发生原因、索赔的依据和要求等。
3. 索赔提交在完成索赔准备后，索赔方需要将索赔文件提交给履约方。
具体步骤如下：3.1 写索赔函索赔方需撰写索赔函，函中应包含索赔的基本信息，如索赔原因、索赔金额、索赔依据和索赔要求等。
3.2 送达索赔函索赔方需将索赔函送达给履约方。
通常索赔函可以通过挂号信、专人递送或邮件等方式送达。
3.3 确认送达索赔方需确保索赔函已被履约方收到，并保留送达证明作为备份。
4. 索赔审核索赔函送达后，履约方将进行索赔审核。
具体步骤如下：4.1 验证索赔文件履约方会核对索赔文件的完整性和准确性，并核实索赔依据和证据的合法性和真实性。
4.2 调查核实如有必要，履约方可能进行现场调查和核实，以进一步了解索赔事项的真实情况。
4.3 确定责任履约方根据审核结果和相关法律法规，确定是否承担责任以及责任的程度。
5. 索赔结算如果履约方认可索赔事项，需要进行索赔结算。
具体步骤如下：5.1 协商达成一致履约方和索赔方在索赔金额、赔偿方式等方面进行协商，并达成一致意见。
工程索赔的名词解释
工程索赔的名词解释工程索赔是指在建筑、工程或相关项目中，合同当事人因为合同约定未能达到的条件或因工程变更而引起的财务或时间损失所提出的补偿要求。
工程索赔通常涉及评估工期延误、额外成本以及其他相关损失。
一、背景介绍在任何工程项目中，许多因素可能导致工期延误或额外的成本支出。
这些因素包括：设计变更，施工期间的地质条件变化，法律法规的变化，恶劣天气条件，工人罢工等等。
由于这些因素的不可预测性和无法控制性，工程索赔在工程实践中变得非常普遍。
二、工程索赔的分类工程索赔可以按照以下几个方面进行分类：1. 期权索赔期权索赔是指承包商或供应商因为工期被延误而要求补偿的形式。
这种索赔通常是基于合同规定的完成时间，如果实际工期超过合同规定的工期，承包商或供应商可以提出索赔要求，以弥补由此引起的任何额外成本。
2. 资金索赔资金索赔是指承包商或供应商因为无法按照合同约定或支付条件收到应有的付款而提出的索赔。
资金索赔可以因为拖延付款、付款额度的调整或变更等原因而出现。
3. 变更索赔变更索赔是指承包商或供应商因为遭受额外成本或损失而提出的索赔。
这种索赔通常是由于业主要求进行设计、规格、工期或范围的变更而引起的。
承包商或供应商可以提出索赔以弥补由这些变更引起的额外成本。
4. 法律索赔法律索赔是指承包商或供应商因为受到侵权、违约或其他法律问题的损害而提出的索赔。
这种索赔可能与合同、保险、工伤或其他相关法律事宜有关。
三、工程索赔的解决方法工程索赔的解决方法通常包括以下几种：1. 协商解决双方当事人可以通过对话和协商来解决工程索赔。
这种方法可以减少成本和时间，同时也减少了双方之间的争议。
在协商解决的过程中，双方可以达成妥协并得到相对合理的补偿。
2. 仲裁解决如果协商解决失败或一方不同意协商解决，可以选择进行仲裁。
仲裁是一种非正式的争议解决方法，通过由中立的第三方仲裁员进行听证并最终做出决定来解决争议。
3. 诉讼解决如果仲裁也不能解决争议，当事人可以选择通过法院诉讼来解决工程索赔。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
简述工程索赔
摘要本文结合多年的实际工作经验,介绍了工程索赔的相关概念及其意义,探讨了工程索赔的分类、费用组成、计算方法以及索赔处理程序。
关键词工程索赔;索赔费用
1 工程索赔与控制
索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出索赔要求的行为。
在实际工作中,“索赔”是双向的,建设单位和施工单位都可以提出索赔要求,但建设单位索赔数量较小,而且处理方便。
可以通过冲账、拨付工程款、扣保证金等实现对施工单位的索赔;而施工单位对建设单位的索赔则比较困难一些。
通常情况下,索赔是指承包商在合同实施过程中,非自身原因造成的工程延期,费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求。
而业主对于属于施工单位应承担责任造成的,且实际发生了损失,向施工单位要求赔偿,称为反索赔。
2 工程索赔依据不同的标准可以进行不同分类,按索赔事件性质分类:
1)工程延误索赔。
因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的、承包人可提出索赔。
2)工程变更索赔。
由于发包人指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人可对此提出索赔。
3)合同被迫中止的索赔。
由于发包人不正当地终止或不属承包人原因而使工程终止,承包人有权提出以下施工索赔:盈利损失和补偿损失。
4)工程加速索赔。
由于发包人或监理单位指令施工单位加快速度,缩短工期,引起承包人的人工费、机械费、材料费增加,由此提出索赔。
5)不可预见引起索赔,如地质条件变化引起的,土方开挖遇见文物或地下构筑物等,图纸未说明,承包人可提出索赔。
6)其它索赔。
如货币贬值、汇率变化、物价上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。
索赔费用组成:
1)人工费。
包括人工费,停工损失费和工作效率降低损失费。
2)设备费。
可采用机械台班费,机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
3)材料费。
用量增加或价格上涨。
4)利息。
未按合同约定时间进行付款的,应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。
5)管理费。
指工程延误期间所增加的管理费和工程量增加等引起的管理费
6)利润。
由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,施工单位可列入利润。
索赔费用计算:
1)总费用法。
计算出索赔工总费用,减去原合同价,即为索赔金额。
这种方法简单但不尽合理。
适用于具体计算索赔金额很困难,或者不可能时。
2)修正总费用法。
这种方法是总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不确定的可能因素,对总费用法进行修改、调整、使其更加合理。
3)实际费用法。
该方法是按照个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值,然将各项费用汇总。
这种方法比较复杂,但能客观地反应施工单位实际损失,比较合理易于被当事人接受。
4)比例计算法。
此方法计算简单,与报价有密切关联。
对于已知合同措施费情况下,计算公式为:措施费=(业主延误工期÷合同工期)×合同措施费。
其他HSE费、其他措施费、管理费、保险等也可按此方法进行计算。
3 工程索赔的处理程序
3.1 建设工程索赔程序
索赔的提出:承包人向发包人的索赔应在索赔事件发生后,持证明索赔事件发生的有效证件和依据的索赔理由,按合同约定的时间向发包人递交索赔通知。
发包人应按合同约定时间对承包人提出的索赔进行答复和确认。
3.2 索赔的证据
1)基本要求包括:真实性、全面性、法律证明效力、及时性。
2)证据的种类包括:(1)招标文件、合同文本及附件;(2)来往文件、签证及更改通知等;(3)各种会谈纪要;(4)施工进度计划和实际施工进度表;(5)施工现场工程文
件;(6)工程照片、气象报告;(7)工地交接班记录;(8)建筑材料和设备采购、订货运输使用记录等;(9)市场行情记录、各种会记核算资料;(10)国家、法令政策文件等。
3.3 索赔报告
索赔报告的具体内容,随该索赔事件的性质和特点而有所不同,但从报告的必要内容与文字结构方面而论,一个完整的索赔报告应包括以下4个部分:
1)总论部分。
一般包括以下内容:序言;索赔事项概述;具体索赔要求索赔报告编写及审核人员名单。
文中首先应概要地论述索赔事件得发生日期与过程;承包人为该索赔事件所付出的努力和附加开支;承包人的具体索赔要求。
在总论部分末,附上索赔报告编写组主要人员及审核人员的名单,注明有关人员的职称、职务及施工经验,以表示索赔报告的严肃性和权威性。
总论部分阐述要简明扼要,说明问题。
2)根据部分。
本部分主要说明自己具有的索赔权利,这是索赔能否成立的关键。
根据部分的内容主要来自工程项目的合同文件,并参照有关法律规定。
该部分承包人应引用合同中的具体条款,说明自己理应获得经济补偿或工期延长。
根据部分的篇幅可能很大,其具体内容随各个索赔事件的特点而不同。
一般地说,根据部分应包括以下内容:索赔事件的发生情况;已递交索赔意向书的情况;索赔事件的处理过程;索赔要求的合理根据;所附的证据资料。
在写法结构上,按照索赔事件发生、发展、处理和最终解决的过程编写,并明确全文引用有关的合同条款,使发包人能历史地,逻辑地了解索赔事件的始末,并充分认识到该项索赔的合理性和合法性。
3)计算部分。
索赔计算目的,是以具体的计算方法和计算过程,说明自己应得经济补偿或延长时间,如果说根据部分的任务是解决索赔能否成立,则计算部分的任务是决定应得到多少索赔款额和工期。
前者是定性的后者是定量的。
在款额计算部分,承包人必须阐明下列问题:索赔款项的要求;各项索赔款的计算;如额外开支的人工费、材料费管理费和所失利润;指明各项开支的计算依据及证据资料,承包商应采用合适的计算方法。
但应注意开支款项的合理性。
并应指出证据资料的名称及编号。
4)证据部分。
证据部分包括该事件所涉及的一切证据资料,以及对这些证据的说明,证据是索赔报告的重要组成部分,没有详实可靠的证据,索赔时不能成功的。
索赔证据资料包括:政治经济资料(如政策性调整、税收费率调整、外币汇率变化);施工现场记录报表及来往函件(如施工日志、会审纪要、施工进度照片和录像等);工程项目财务报表(如:施工进度月报表及收款表、材料设备及附件采购单、付款收据、收款单据)。
总之,索赔是合同管理的重要环节,索赔有利于发包人和承包人双方自身素质提高和管理水平的提高,索赔是双方利益的体现。