施工总包与分包合同
总包与分包安全管理合同3篇

总包与分包安全管理合同3篇篇1甲方(总承包方):法定代表人:地址:乙方(分包方):法定代表人:地址:鉴于:1. 甲方已中标某项目,并与业主单位签订了《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),现需将其中的部分工作交由乙方完成。
2. 为确保工程施工安全,明确双方在安全管理方面的权利和义务,依据相关法律法规,经双方协商一致,签订本合同。
一、合同范围及期限1. 合同范围:本合同适用于甲方将工程中部分工作分包给乙方的具体范围,包括但不限于施工区域内的安全生产管理、环境保护措施等。
2. 合同期限:自本合同生效之日起至乙方承担的所有分包工程竣工验收合格并完成保修期满之日止。
二、安全管理责任1. 甲方责任:(1) 提供必要的安全技术资料和安全操作规程;(2) 组织对乙方的安全教育培训和技术交底;(3) 监督检查乙方的安全管理工作,对发现的问题及时提出整改意见;(4) 协助乙方处理安全事故,配合调查事故原因。
2. 乙方责任:(1) 遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,制定并实施相应的安全管理制度;(2) 对其施工人员进行安全教育和培训,确保其具备相应岗位所需的安全知识和技能;(3) 落实安全防护措施,提供合格的安全设施和个人防护用品;(4) 定期进行安全隐患排查,及时消除安全隐患;(5) 发生安全事故时,立即采取有效措施防止事故扩大,并及时报告甲方及相关部门。
三、安全管理措施1. 双方应共同制定并实施具体的安全管理计划,包括但不限于风险评估、应急响应预案等。
2. 乙方应按照国家规定配备足够的专职安全管理人员,并保持其资质有效。
3. 施工现场必须设置明显的安全警示标志和防护设施。
4. 对于危险性较大的作业活动,必须事先制定专项安全施工方案,并经甲方审批后方可实施。
四、违约责任1. 任何一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。
2. 如因乙方原因导致发生安全事故,除依法承担相应法律责任外,还应向甲方支付违约金,具体金额按主合同相关条款执行。
分包单位与总包单位的合同6篇

分包单位与总包单位的合同6篇篇1合同协议书甲方(总包单位):___________________公司地址:____________________________________法定代表人:___________________ 职务:___________________联系电话:____________________ 邮编:____________________乙方(分包单位):___________________公司地址:____________________________________法定代表人:___________________ 职务:___________________联系电话:____________________ 邮编:____________________鉴于甲方为某工程项目的总包单位,乙方具备相关专业技术能力和施工经验,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方将部分工程分包给乙方事宜,达成如下合同协议:一、工程概况1. 工程名称:___________________工程项目。
2. 工程地点:____________________________________。
3. 工程内容:_________________________(具体分包内容)。
二、合同工期1. 分包工程开工日期:_______年____月____日。
2. 分包工程竣工日期:_______年____月____日。
3. 如遇下列情况,经甲方同意,工期相应顺延:设计变化、工程量增加、不可抗力因素等。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元整(¥________)。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款,具体支付细节按照双方另行签订的支付协议执行。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照设计文件、国家规范及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,并提供相关质量资料。
建设工程施工总包与分包协议(通用3篇)

建设工程施工总包与分包协议(通用3篇)建设工程施工总包与分包协议篇1总包单位:(以下简称甲方)分包单位:(以下简称乙方)为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包工程名称:工程地点:工程内容:分包范围:承包方式:进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定,签订本协议。
本协议为《建设工程施工分包合同》第条的补充条款,在双方《建设工程施工分包合同》签订的同时签定本协议,经双方签字盖章生效,具有同等法律效力,双方应认真履行。
第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
第二条甲方的具体责任一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产。
核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
二、在施工组织设计中编制安全技术措施,并分解到乙方分包项目。
督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并实施。
三、在安排乙方工作时,针对其施工内容、工艺要求,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。
分包单位与总包单位的合同5篇

分包单位与总包单位的合同5篇篇1甲方(总包单位):___________________乙方(分包单位):___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将部分工程分包给乙方事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:___________________2. 工程地点:___________________3. 工程范围:___________________二、合同工期1. 分包工程开工日期:_______年______月______日。
2. 分包工程竣工日期:_______年______月______日。
三、工程质量及验收标准1. 乙方应确保分包工程达到约定的质量标准,严格执行国家及地方相关施工规范、规程及标准。
2. 分包工程的验收标准按照总承包合同的约定及国家相关规范执行。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币________元(大写:_____________________元整)。
2. 支付方式:甲方按照实际完成的工程量结算,每______月支付一次进度款,竣工验收合格后支付至合同总价的______%,余款作为质保金,质保期满后无质量问题一次性付清。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度,确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方应按照文明施工要求,保持施工现场整洁有序。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)甲方负责整个工程的协调和管理,确保工程顺利进行。
(2)甲方应按合同约定支付工程进度款。
(3)甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督。
2. 乙方责任与义务:(1)乙方应按照合同约定完成分包工程,确保工程质量。
(2)乙方应按时向甲方报送施工进度计划和完成情况。
(3)乙方应配合甲方进行工程验收,并提供必要的技术资料。
(4)乙方应遵守安全生产和文明施工要求。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
施工专业分包合同和施工承包合同

施工专业分包合同和施工承包合同是建筑行业中常见的合同类型,它们在施工过程中起着重要的作用。
本文将对这两种合同进行详细介绍,包括合同的定义、内容、特点和注意事项等。
一、施工专业分包合同1. 定义施工专业分包合同是指施工总承包单位将其承担的施工任务中的一部分,按照合同约定,分包给具有相应资质的专业分包单位完成的一种合同形式。
2. 内容施工专业分包合同主要包括以下内容:(1)分包工程的范围和内容:明确分包单位承担的施工任务,包括工程名称、工程地点、工程量等。
(2)分包合同价款:约定分包工程的价款,包括合同金额、支付方式、支付时间等。
(3)质量标准:明确分包工程的质量要求,包括工程质量标准、验收合格条件等。
(4)工期要求:约定分包工程的施工期限,包括开工日期、竣工日期等。
(5)合同履行:包括分包单位的施工组织、人员、材料和设备等,以及总承包单位对分包单位的协调、管理和服务等。
(6)违约责任:约定双方在合同履行过程中出现的违约行为及相应的法律责任。
(7)争议解决:约定双方在履行合同过程中发生的争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
3. 特点施工专业分包合同具有以下特点:(1)专业性:分包单位具有特定专业的施工能力,能够完成特定部位或专业的施工任务。
(2)独立性:分包单位独立承担合同约定的施工任务,不受总承包单位的管理和指挥。
(3)平等性:分包单位和总承包单位在合同中地位平等,双方相互尊重、平等协商。
4. 注意事项签订施工专业分包合同时,应注意以下事项:(1)明确分包工程的范围和内容,避免因工程范围不明确导致的合同纠纷。
(2)合理确定分包合同价款,防止出现过高或过低的价格导致合同不公平。
(3)约定合理的工期要求,确保分包工程按时完成。
(4)明确质量标准,确保分包工程的质量符合要求。
(5)双方在合同履行过程中,要严格遵守合同约定,履行各自的义务。
二、施工承包合同1. 定义施工承包合同是指发包人(建设单位)与承包人(施工单位)之间,就承包人承担施工任务,发包人支付价款的合同。
建设工程施工分包合同范本6篇

建设工程施工分包合同范本6篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方(总承包方):__________乙方(分包方):__________鉴于甲方有关项目(以下简称“工程”)的总包工程合同,与乙方就分包的小样施工项目达成一致,为明确双方权利与义务,特订立本合同,供履行。
第一条分包工程:1. 乙方承担本合同规定范围内的分包工程的施工任务,工程的招标、设计、发包、验收由甲方负责。
乙方应按照本合同规定的施工周期和质量标准,完成相应的施工任务。
2. 乙方应遵守所在地的施工管理规定,确保施工安全和工程质量,如发生质量问题或者安全事故,乙方须承担相应的责任和经济赔偿。
第二条价格与支付:1. 乙方将按照合同规定的价款,以及其他可能另行签订的费用支付标准,定期或阶段性向甲方申请付款。
2. 甲方收到乙方的支付申请后,应在_________天内审核并支付,一旦甲方未能按时付款,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
第三条安全与环保:1. 乙方必须严格遵守施工安全和环保法规,确保工程施工过程中的安全,保障环境的纯净。
2. 如乙方在施工中违反相关法规,导致事故或者环境污染,乙方应承担相应的法律责任并赔偿相应的经济损失。
第四条完工验收:1. 乙方完成分包工程后,甲方负责组织验收,验收合格后,甲方应及时支付尾款。
2. 若乙方未按期完成施工任务,甲方有权利终止合同,并要求乙方偿还已支付的合同价款。
第五条违约责任:1. 乙方如对工程质量造成严重影响,或延误工程进度,甲方有权终止合同,并要求乙方承担相应的经济赔偿责任。
2. 若乙方未能按照合同约定的标准完成施工任务,甲方有权要求乙方重新施工,直至工程达到合同约定的质量标准为止。
第六条其他事项:1. 本合同的有效期限为______年,自双方盖章生效。
2. 对于未尽事宜,双方可另行商议,并签署补充协议。
甲方(总承包方):_________乙方(分包方):_________日期:_________建设工程施工分包合同结束。
住建部建设工程施工劳务分包合同4篇

住建部建设工程施工劳务分包合同4篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同一、甲方(总承包方)委托乙方(劳务分包方)对建设工程项目的部分劳务进行分包处理,双方本着诚实守信、平等自愿的原则,经友好协商达成如下合同:二、乙方应当按照甲方的设计要求和规定完成所分包的劳务,并且不得擅自变更工程质量要求、设计要求、建设进度和其他相关要求。
三、乙方应当按照甲方指定的标准和要求进行劳务组织和施工,并且必须按时完成所承包的分包工程,保障项目整体工程进度。
四、乙方应当严格遵守国家相关法律法规和建筑施工安全生产规定,确保不发生人身伤亡事故和建筑工程质量事故。
五、乙方应当主动配合甲方进行相关工程质量检查和验收,并且接受甲方的决定和处理意见。
六、乙方应当按照本合同规定的价格进行劳务分包,不得擅自要求提高分包价格,也不得采取变相涨价的方式。
七、乙方应当按照甲方的要求提供劳务分包保函,确保按时按质完成分包工程,并且承担相关违约责任。
八、乙方不得以任何理由擅自解除合同,如确实需要解除合同必须提前书面通知甲方,且需承担相应违约责任。
九、本合同一式两份,甲方与乙方各持一份,自双方签字盖章之日起生效,合同期限自工程开工之日起到劳务分包任务完成之日止。
十、对于本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,并一致签署补充协议;若发生争议,按照双方友好协商的原则解决,协商不成的可通过法律途径解决。
合同签署人:甲方(总承包方):______乙方(劳务分包方):______日期:______此为建设工程施工劳务分包合同,双方应严格按照以上规定执行,确保工程质量与工期,保障双方合法权益。
篇2住建部建设工程施工劳务分包合同一、合同主要内容(一)当事人甲方(发包方):名称:法定代表人:地址:乙方(总承包方):名称:法定代表人:地址:丙方(劳务分包方):名称:法定代表人:地址:(二)工程概况项目名称:建设地点:工程内容:工期:(三)合同依据本合同依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等法律法规所订立。
施工总包合同及分包合同

施工总包合同及分包合同一、施工总包合同1. 定义及特点施工总包合同是指业主与施工总承包单位就整个建设工程项目的施工任务签订的合同。
施工总承包单位负责整个工程的设计、采购、施工、竣工试验、缺陷责任期保修等工作。
该合同具有以下特点:(1)合同对象单一:业主与施工总承包单位签订合同,合同对象唯一。
(2)合同范围广泛:施工总承包单位承担整个建设工程的施工任务,包括设计、采购、施工等。
(3)合同期限较长:施工总承包合同期限通常较长,从工程开工到竣工试验、缺陷责任期保修等。
(4)合同金额较大:施工总承包合同金额通常较大,因为它涵盖了整个建设工程的施工任务。
2. 合同条款施工总包合同一般包括以下条款:(1)定义与解释:对合同中使用的术语、词语进行定义和解释。
(2)合同标的:明确施工总承包单位承担的工程范围、工程量、工程质量等。
(3)合同价格:明确合同总价、付款方式、进度付款等。
(4)合同期限:明确工程的开工日期、竣工日期、缺陷责任期等。
(5)工程质量:明确工程质量标准、验收程序等。
(6)合同履行:明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任。
(7)合同变更:明确合同变更的条件、程序和责任。
(8)合同解除:明确合同解除的条件、程序和责任。
(9)违约责任:明确双方在违约情况下的责任、赔偿等。
(10)争议解决:明确双方在合同履行过程中发生争议的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
(11)其他条款:包括但不限于合同的生效、终止、保密、知识产权保护等。
3. 合同履行施工总包合同的履行主要包括以下方面:(1)施工总承包单位按照合同约定,完成工程的设计、采购、施工等任务。
(2)业主按照合同约定,支付合同价款,并提供施工所需的场地、资料等。
(3)双方共同参与工程验收,确保工程质量符合合同约定。
(4)施工总承包单位在缺陷责任期内负责工程维修、保养,确保工程正常使用。
二、分包合同1. 定义及特点分包合同是指施工总承包单位将建设工程的一部分或专业性较强的施工任务,分包给具有相应资质的分包单位签订的合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工总包与分包合同
总包方:XXX
分包方:XXX
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规,根据总包方《工程项目管理实施细则》、《施工现场管理标准》、《质量〃环境〃职业健康安全一体化管理手册》以及其他各项管理制度的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致,订立本总包工程分包施工合同。
一、分包项目概况
1、分包项目名称:XXXXX
2、分包项目地址:XXXXX
3、分包项目的施工组织形式:XXX
4、分包项目的施工内容及范围:详建设工程施工合同XX
二、分包项目工期
1、分包项目开工日期:XXXX月XX日
2、分包项目竣工日期:XXXX月XX日
3、分包项目工期总日历天数:XXX
三、价款1、工程分包和劳务分包:
金额暂订(大写):XXXX元(人民币)其中:工程分包:XXX元(人民币)劳务分包:XXX元(人民币)2、主体工程甲供(或委托乙方购买)
钢材、砼等主要材料、设备小计XXXXXXX元(人民币)。
四、质量标准:合格五、甲乙双方责任与义务1、甲方责任与义务(1)具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。
(2)做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。
(3)甲方派驻该项目的项目经理:XX、项目技术负责人:XX、财务负责人:XX、质量员:XX、安全员:XX。
(4)协助乙方做好工程预(结)算工作。
(5)协助乙方回收工程款。
若建设方未能按合同规定及时拨付工程款,甲方不承担代垫资金的义务,且乙方不得以此追究甲方责任,但甲方可协助乙方追收欠款。
(6)代乙方缴纳各种税费(含个人所得税等)。
(7)管理好项目公章。
2、乙方的职责与义务
(1)组建施工队伍,派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等,负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容,负责工程项目部日常管理工作,乙方项目负责人:
(2)接受甲方对工程质量、安全进度监督,并接受甲方在主合同中对业主的所有承诺,接受甲方对工程进度款的控制,以保证工程顺利实施。
(3)该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用,其人员必须按国家要求持证上岗。
(4)该项目所有材料、设备,甲方可委托乙方采购和租赁,乙方所购(租)材料、设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的有效性及检验单位必须具有法定检验资格,并保证材料设备规格、质量符合标准和具有出厂证明,做好材料设备的检验试验,确保材料设备性能符合工程要求。
(5)乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任,当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时,甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人,而不需经乙方同意,且乙方不得有任何异议。
由乙方引起的经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损,甲方将对乙方处以判决书中应付总额20%的违约金。
(6)乙方必须按照国家规定办理工程责任保险,并按保险条例执行,在工程施工全过程中的人身、设备、安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。
(7)本工程禁止乙方对外分包和转包。
(8)乙方应及时做好竣工资料,工程预结算、决算资料。
(9)政府相关部门、建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知,如工程质量、进度、安全、文明施工、环保等,乙方必须在整改期限内按规范要求整改完毕,并书面给予回复,否则,甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。