2018年建设工程补充协议书-word范文 (14页)
补充协议范本工程施工
补充协议范本工程施工补充协议范本：工程施工补充协议编号：2021-XX-XX-001当事各方：甲方（委托方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX建筑有限公司为了进一步明确双方在工程施工过程中的责任和义务，解决遇到的问题，并确保工程顺利进行，甲乙双方达成以下补充协议：一、项目概述1.1 项目名称：XXX工程1.2 工程地点：XXX市XXX区XXX路XXX号1.3 工程规模：工程总建筑面积为XXX平方米，共分为X个部分。
1.4 工程内容：包括但不限于土建施工、设备安装、装饰装修等。
二、工程进度2.1 原工期计划：根据原合同约定，工期为XXX个月。
2.2 延期协商：由于工程中遇到的某些不可抗力等特殊情况，导致工期无法按时完成。
甲乙双方协商决定将工程延期XXX个月，具体工期延期至XX年XX月XX日，必须在此日期前完成。
三、工程费用3.1 原工程造价：根据原合同约定，工程总造价为XXX万元。
3.2 变更费用：由于工程施工中发生了一些变更，甲乙双方对工程造价进行重新核定。
经协商一致，确定工程变更费用为XXX万元。
变更费用应在本补充协议签订之日起XX日内支付。
四、工程质量4.1 工程质量保证：乙方承诺按照国家相关标准和工程规范进行施工，确保施工质量符合合同约定。
4.2 质量监督：甲方有权对工程质量进行监督，并有权要求乙方进行整改。
4.3 质量问题解决：如发现工程存在质量问题，乙方需及时采取措施进行修复，并承担因此产生的费用。
五、争议解决5.1 协商解决：对于因工程施工引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。
如无法协商解决，则应提交至双方一致认可的仲裁机构进行仲裁。
5.2 仲裁裁决：仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。
六、其他条款6.1 本补充协议自双方签字之日起生效，对双方均具有法律约束力。
6.2 未经双方书面同意，本协议不得进行任何形式的变更或解除。
6.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
工程建设合同补充协议范文
工程建设合同补充协议范文
甲方：（委托方）
乙方：（承包方）
一、项目基本情况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程规模：
4.合同金额：
5.工期：
二、合同的补充和修改
1.工期：根据实际施工进度和双方协商一致的情况下，工期可以予以调整，但不能超过原合同的合理限度。
2.付款条件：根据工程进展情况和资金使用需求，双方可以协商修改付款条件，但付款比例的调整不得超过原合同的合理范围。
3.变更和索赔：如遇工程变更或额外工作等情况，应根据变更发生的原因、变更后的工程量、费用等进行合理的变更和索赔协商。
4.质量标准：根据工程技术要求以及行业标准，如果甲方对工程质量有其他要求和调整，应与乙方进行协商并签订补充协议。
5.违约责任：双方应确保按照合同约定履行各自的义务，如出现违约情况，应根据合同约定进行违约责任的承担和解决。
三、其他事项
1.安全生产：乙方应确保施工过程中的安全生产，配备必要的安全设备和人员，并遵守相关法规和标准。
2.工程保险：甲方有权要求乙方购买必要的工程保险，确保工程质量和人员安全，并及时向甲方提供保险单等相关文件。
3.知识产权：如合同涉及知识产权相关的内容，双方应协商明确权利和义务，并保障知识产权的合法权益。
4.争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
5.本补充协议的效力：本补充协议经甲、乙双方签字，具有与原合同同等的效力。
本补充协议总计1200字以上。
甲方（委托方）乙方（承包方）。
建筑工程施工补充协议范本
建筑工程施工补充协议范本一、背景二、协议内容2.1 协议目的本协议的目的是对原建筑工程施工合同进行补充，明确双方在施工过程中可能出现的变更、延期、费用调整等事项的处理方式，以确保项目的顺利进行。
2.2 协议条款2. 双方同意，在补充协议生效后，相关变更事项的责任和义务将按照补充协议的约定执行。
补充协议应以以书面形式提供，并由双方签字确认生效。
6. 双方同意，在施工过程中，如有必要对施工计划、质量要求、材料规格等进行调整，应及时商议并签署书面补充协议确认。
7. 双方同意，补充协议的签订不得影响原建筑工程施工合同中其他条款的效力。
8. 本协议自双方签字确认之日起生效，具有法律效力。
2.3 协议生效方式本协议的生效方式为书面形式，经双方签字确认后生效。
双方可通过邮寄、、电子邮件等方式进行签字确认。
2.4 协议争议解决方式本协议如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，双方同意通过仲裁解决。
三、协议补充说明3.1 补充事宜本协议仅限于补充和解释相关变更、延期和费用调整事项，并不涉及其他方面的内容。
3.2 协议变更双方同意，如有必要变更本协议的任何条款，应通过书面形式进行协商并签署新的补充协议。
四、法律适用和争议解决本协议的解释和执行适用相关法律、法规。
若发生争议，双方应通过友好协商解决协商不成的，提交中国仲裁委员会（简称“仲裁委员会”）按其届时有效的“仲裁规则”进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
五、其他条款本协议的补充事项、效力、生效方式等未尽事宜，由双方另行协商确定，并作为本协议的补充条款，具有同等法律效力。
签署人员甲方（盖章）法定代表人（签字）日期乙方（盖章）法定代表人（签字）日期六、声明。
补充协议书范文10篇
补充协议书范文10篇补充协议书范文10篇补充协议书篇1甲方：_______乙方：________依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：第一条：房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的坐落于________市_______区_______________________________________，产权证第___________号，建筑面积__________平方米的房产一套。
第二条：付款方式1.双方议定上述房产出售价格为________________________元整。
此房价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。
2.甲方收到乙方定金______________________元整，待乙方交全款后，即可为乙方准备办理过户手续。
3.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。
第三条：合同变更1.在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。
2.本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第四条：违约责任本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。
第五条：合同争议的解决本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第九条：本合同共____页，一式____份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。
第十条：其他约定_____________________________________________________________________ _________________________________________________甲方：________乙方：________身份证号：________身份证号：________电话：________电话：________现住址：________现住址：________签约日期：________签约日期：_______补充协议书篇2补充协议（）甲方：乙方：（北京）资产管理有限公司为了寻求双方的共同发展，经过甲乙双方协商一致，就双方于年日签订的《融资战略合作协议》达成补充协议如下：一、具体地区项目合作1、甲方授权乙方设立的“北京投资管理中心（有限合伙）”为项目定向私募基金；基金募集完成后，乙方及合伙企业亦同意债权投资于甲方在项目。
建筑工程施工补充协议书(标准版)
建筑工程施工补充协议书(标准版)
一、背景
根据原始施工合同的约定，为了解决在工程实施过程中出现的一些问题并确保工程顺利进行，本补充协议书特制定。
二、问题描述
在施工过程中，以下问题需要得到解决：
1. 材料供应商更换：由于某种原因，原定的材料供应商无法如期供应所需材料。
2. 工期延误：由于不可抗力等原因，工程进度出现延误。
3. 工程范围变更：由于设计调整或其他原因，工程范围发生变更。
三、解决方案
为了解决上述问题，双方达成以下协议：
1. 材料供应商更换：双方同意由乙方（施工方）在保证质量的前提下，寻找合适的替代供应商，并及时通知甲方（建设方）。
甲方同意对替代供应商提供的材料进行验收。
2. 工期延误：双方同意在工期延误的情况下，不对对方追究责任。
工期延误结束后，双方将共同协商调整工程进度，并尽最大努力加快工程进度。
3. 工程范围变更：若工程范围发生变更，双方同意在变更后重新评估工程造价，并进行必要的合同调整。
变更后的工程范围将作为补充协议的附件，并由双方签字确认。
四、其他条款
1. 本补充协议书的内容与原始施工合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议书自双方签字之日起生效，并作为原始施工合同的补充。
3. 本补充协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
甲方（建设方）：__________________
签字：__________________
日期：__________________
乙方（施工方）：__________________ 签字：__________________
日期：__________________。
工程补充协议范本
工程补充协议范本甲方：XXX公司乙方：XXX工程承包公司签订日期：XXXX年XX月XX日一、双方基本信息：甲方为XXX公司，注册地为XXX，法定代表人为XXX，以下简称甲方；乙方为XXX工程承包公司，注册地为XXX，法定代表人为XXX，以下简称乙方。
二、协议或合同的目的和背景：甲方与乙方根据双方之前签订的工程承包合同，就工程进度、质量等方面进行补充协议，以确保工程顺利进行。
三、具体的条款和条件：1. 工程进度：双方约定工程进度应按照原合同中的时间节点进行，如有延误，应及时协商解决。
2. 工程质量：乙方承诺保证工程质量符合国家相关标准，如发现质量问题，应及时整改。
3. 工程款项：双方约定工程款项支付方式及时间，如有变动，应在书面通知后生效。
四、保密事项：双方同意在合作过程中保守对方的商业秘密和机密信息，未经对方同意不得向第三方透露。
五、不可抗力因素的处理：如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商延期或解除合同，但须提供相关证明文件。
六、协议终止的条件：协议终止条件包括但不限于：双方协商一致、严重违约等情况下，可解除合同。
七、违约和争议解决方式：如一方违约，应承担相应责任；如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成可向有关部门申请仲裁。
八、其他附加条款：1. 本补充协议为工程承包合同的补充，具有同等法律效力；2. 双方如需变更本协议内容，须经双方书面同意后生效。
本工程补充协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：XXX工程承包公司签字：__________ 签字：__________。
【2018-2019】我司承诺此协议真实有效-优秀word范文 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==我司承诺此协议真实有效篇一：合同承诺书承诺书致舜元建设（集团）有限公司：年月日，贵司与我司就工程签订了一份专业分包合同，合同的名称为。
该合同为备案合同，不是双方真实的意思表示，该合同双方不做实际履行。
我司就该合同向贵司做以下承诺：1、该合同约定的工程是业主指定分包的，并且工程款是业主直接支付我司，因此我司不会向贵司主张支付工程款；2、我司在施工中严格遵守工期、质量、安全的要求，因工期、质量、安全等问题产生的纠纷，我司会积极解决，给贵司造成的经济损失，我司承诺承担赔偿责任。
3、因施工产生的分包商和实际施工人的工程款、材料商的材料款、民工工资等款项我司承诺会积极支付，如果给贵司造成经济损失，我司承诺承担赔偿责任。
4、我司承诺承担本工程的保修义务，如果因工程质量、保修等问题给贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。
5、因本工程产生的业主索赔、政府罚款等均由我司承担，给贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。
6、因本工程引发的一切债权债务纠纷及工程责任，均由我司承担；给贵司造成损失的，我司承担一切赔偿责任。
（盖章）年月日篇二：合同承诺书范本合同承诺书范本1、我方同意甲方在总价不变情况下，对我方投标单价中存在的不平衡情况进行协商调整；2、我方同意根据施工过程中工程量增减情况，在保持分包合同单价不变情况下，按甲方认可实际工程量进行结算。
我方无条件接受在施工过程中，甲方进行调整的挖、填方区位置。
若涉及到运距变化，则按分包合同单价进行调整结算；2、我方保证接到进场通知后，按合同文件和进场通知书的要求，配备全部管理人员、技术人员和机械设备、物资，对本工程全面管理，满足相关部门履约检查，保证全部工程不分包、不转包；同时接受贵单位的检查、验收。
如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方解除合同的处理，自身承担一切责任。
2018年某工程,建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同-范文word版 (21页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==某工程,建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同篇一：工程监理案例分析题建设工程监理案例分析题目录：1某工程建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。
施工总承包单位按照施工合同的约定，将桩基工程分包给一家专业施工单位。
(3)2 监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。
甲施工单位依法选择了乙施工单位作为分包单位。
.................................................................4 33 某地方重点建设工程，建设单位依法委托某监理单位协助其组织施工招标，并进行施工阶段监理。
................................................................ ............................................. 5 6 某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。
经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。
建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。
乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。
在施工过程中，发生了如下事件。
................................................. 6 7 某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018年建设工程补充协议书-word范文
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
建设工程补充协议书
建设工程补充协议书怎么填写呢?以下是小编的建设工程补充协议书，请参考!
建设工程补充协议书【1】
发包人：________
承包人：________
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况
1、工程名称：________
2.工程地址：________
3.建筑面积：________
4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5.设计单位：________
6.监理单位： ________
二.工程内容及承包范围。