防雷工程合同
屋面防雷工程施工合同(4篇)
屋面防雷工程施工合同甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：_____工程地点：_____第二条工程承包范围_____第三条工程工期1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天;2.主要节点工期：_____3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
建筑施工劳务合同范文节选!第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：_____第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
建筑施工劳务合同范文节选!5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_____其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
防雷整改合同3篇
防雷整改合同3篇篇1防雷整改合同甲方（委托方）：______ 公司乙方（承揽方）：______ 公司鉴于甲方拟进行防雷设施整改工程，为确保设施的质量和安全，经双方协商一致，特订立本合同。
一、工程名称：防雷设施整改工程二、工程地点：______（具体地址）三、工程内容：1. 对现有的防雷设施进行检查，列出存在的问题及整改方案。
2. 更换老化或损坏的防雷设施，确保设施的正常运行。
3. 进行设施漏电保护测试，保证设施的安全性。
四、工程工期：从合同签订之日起______（具体工期）内完成。
五、工程费用：1. 整改费用总额为______元（大写）。
2. 工程费用包括设备更换、人工费、材料费等。
3. 工程费用支付方式为：按照工程进度分期支付，具体支付时间双方另行商议。
六、质量保证：1. 乙方保证整改设施符合国家相关标准和规定，确保设施的稳定性和可靠性。
2. 在整改工程完成后，乙方提供一年的免费维护服务。
3. 若整改设施出现质量问题，乙方将承担全部责任并协助甲方进行维修或更换。
七、违约责任：1. 若乙方在工程期限内未完成整改工程，将按照每日______元的违约金向甲方赔偿。
2. 若乙方所提供的设施不符合要求，需承担相应的违约责任。
八、合同变更和解除：1. 双方一致同意可以根据工程实际情况适时变更合同条款。
2. 若因不可抗力因素导致工程无法继续，双方可协商解除合同。
九、合同生效：本合同自双方盖章后即时生效。
甲方（委托方）：______ 公司签字：______ 日期：______乙方（承揽方）：______ 公司签字：______ 日期：______以上为双方一致同意订立的防雷整改合同，自双方盖章后生效。
愿双方能够密切合作，确保工程的顺利进行和质量保障。
篇2防雷整改合同为了避免雷电引起的危险和损失，对雷电防护设施进行定期维护和整改是非常重要的。
为了确保防雷设施的有效性和安全性，业主需要与专业的防雷设施维护公司签订防雷整改合同，明确防雷维护工作的内容、责任和期限。
有关防雷工程服务合同3篇
有关防雷工程服务合同3篇篇1甲方（委托方）：______________________乙方（承接方）：______________________鉴于：1. 甲方拥有位于_________（详细地址）的建筑物/设施，为确保该建筑物/设施的安全性及符合相关法律法规的要求，甲方希望委托乙方进行防雷工程的设计、施工及相关服务。
2. 乙方具备国家规定的资质证书，能够按照国家标准和行业规范完成防雷工程，并愿意接受甲方的委托。
经甲乙双方友好协商，达成如下条款：一、服务内容1. 乙方应根据甲方提供的图纸资料，对甲方指定的建筑物/设施进行防雷工程设计，并提交设计方案供甲方审核确认。
2. 乙方负责采购符合国家标准的防雷材料，并保证所用材料的质量合格。
3. 乙方需按照设计方案进行施工安装，并确保工程质量达到国家及行业标准。
4. 工程完成后，乙方应向甲方提供完整的竣工图和技术文档。
5. 乙方需对工程进行为期一年的保修服务，在此期间内因施工或材料质量问题导致的问题由乙方负责免费维修。
二、服务费用与支付方式1. 本合同总金额为人民币（大写）：____________元整（￥________），包括但不限于设计费、材料费、人工费等所有费用。
2. 支付方式：- 合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；- 主体工程施工完毕并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的60%；- 全部工程竣工验收合格并提交完整技术文档后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余10%尾款。
三、工期与验收1. 本合同约定的工程总工期为______天，自乙方收到预付款之日起计算。
2. 工程完工后，乙方需通知甲方组织验收，验收标准参照国家现行相关标准执行。
3. 若因不可抗力因素导致工期延误，双方可协商调整工期。
四、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总额0.5%的违约金；若逾期超过15天仍未完成，则甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
防雷工程施工合同
防雷工程施工合同
1. 合同双方
甲方：[甲方名称]
乙方：[乙方名称]
2. 工程基本信息
工程名称：防雷工程施工
工程地点：[工程地点]
工程范围：[工程范围]
工程工期：[工程工期]
3. 工程价款及支付方式
甲方向乙方支付的工程价款为：[工程价款]
支付方式：工程完成后，甲方将全额支付工程价款给乙方。
4. 工程质量要求
4.1 乙方应按照相关法律法规和工程规范要求进行施工，保证施工质量符合相关标准。
4.2 施工过程中，乙方应采取必要的安全措施，确保施工期间不影响周边环境和他人的安全。
4.3 乙方应按照相关标准和设计要求，保证防雷工程的可靠性和稳定性，确保工程达到预期效果。
5. 担保责任
5.1 乙方应对其施工过程中的质量问题和安全责任承担相应的修复和赔偿责任。
5.2 如乙方在施工期间未能按时完成工程或工程质量存在严重问题，甲方有权要求乙方进行整改或追究相应的违约责任。
6. 违约责任
6.1 如甲方未按合同约定的时间支付工程款项，甲方应按照合同约定支付违约金。
6.2 如乙方未按合同约定的时间完成工程，乙方应按照合同约定支付违约金。
7. 法律适用和争议解决
7.1 本合同的签署、履行和解释均受法律的管辖。
7.2 本合同双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可通过仲裁方式解决。
8. 合同有效期
本合同自双方签署之日起生效，有效期为[合同有效期]。
9. 其他事项
9.1 除非双方达成书面协议，本合同不得进行任何形式的转让。
9.2 本合同附件包括：[合同附件列表]。
防雷工程服务合同6篇
防雷工程服务合同6篇篇1甲方（客户）：_________________________乙方（服务提供商）：_________________________鉴于甲方需要防雷工程服务，乙方具备相关资质和能力，双方根据中华人民共和国有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本次防雷工程服务事项达成如下协议：一、服务内容1. 乙方将为甲方提供防雷工程服务，包括但不限于防雷设施设计、施工、检测、维护等。
2. 服务范围涵盖甲方的建筑物、设备、线路等所有需要防雷保护的设施。
二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、服务费用1. 甲方应按照合同约定的方式和时间支付服务费用。
2. 服务费用总额为人民币____元（大写：____元整）。
3. 支付方式：甲方应在合同签署后____日内支付总服务费用的____%作为预付款，服务结束后支付剩余款项。
四、服务质量与保证1. 乙方应保证提供的服务质量符合国家和行业相关标准。
2. 乙方在服务过程中应确保甲方的财产安全及人员安全。
3. 乙方应提供必要的售后服务，对于甲方在使用过程中遇到的问题，乙方应及时给予技术支持和解决方案。
五、知识产权与保密条款1. 双方应对本合同涉及的技术信息和商业信息予以保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
2. 乙方在服务过程中产生的知识产权归属于乙方，但甲方在合同约定范围内有权使用。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定提供服务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按约定支付服务费用，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
防雷工程服务合同书7篇
防雷工程服务合同书7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（服务方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所需的防雷工程服务事宜，达成如下协议：一、服务内容乙方为甲方提供防雷工程服务，包括但不限于：防雷设施设计、施工、检测、维护等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
二、服务期限本合同服务期限自合同签订之日起至__________止。
期间，乙方应按甲方的要求提供防雷工程服务。
三、服务费用1. 甲方应按照乙方提供的服务内容和时间，向乙方支付相应的服务费用。
2. 服务费用总额为人民币________元（大写：_________元整）。
具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方服务费用总额的30%作为预付款；（2）服务完成后，经甲方验收合格，支付剩余款项。
四、服务质量与要求1. 乙方应确保提供的防雷工程服务符合国家相关标准和规范；2. 乙方应根据甲方的需求，制定合理的服务方案，并按时保质保量完成；3. 乙方在服务过程中，应确保甲方的财产安全及人员安全；4. 甲方有权对乙方的服务质量进行监督，并提出合理的意见和建议。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密；2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同相关信息。
六、违约责任1. 若因乙方服务质量不符合国家相关标准和规范，导致甲方财产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；2. 若甲方未按合同约定支付服务费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金；3. 若因不可抗力导致本合同无法履行的，双方应及时沟通，协商解决。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
防雷工程合同范本(7篇)
防雷工程合同范本为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范，杜绝因防雷设施不合格而返工的现象，根据《____市雷电灾害防御管理办法》的规定，经甲、乙双方协商，约定如下：一、甲方负责对乙方____项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。
二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明)，并填写申请表。
甲方在乙方资料完备的情况下，一个工作日内完成审核、提出审查意见，符合要求的发给审核证书。
三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试，并填入相应报告表。
此表是防雷工程验收的重要依据。
预计施工监审时间为：_______________________。
四、根据____市物价局文件(渝价[____]4____号)规定，乙方应缴纳：1、图纸设计审核费____元。
(工程预算的____‰)2、施工监审费____元。
(每次____元)两项费用总计____元(大写____万____仟____佰____拾____元)。
五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理;乙方有义务提供准确的资料，及时联系甲方，对甲方提出的问题及时整改。
六、以上条款，甲、乙双方如有违反，将按照《中华人民共和国气象法》、《____市防御雷电灾害管理办法》的有关规定，给予处罚。
甲方(签章)：__________乙方：______________年____月____日防雷工程合同范本（二）建设(发包)单位：____单位施工(承包)单位：____防雷技术有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就____系统防雷工程的施工事项经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1、1工程名称：____防雷工程。
1、2工程地点：____企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。
1、3工程内容：____研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。
防雷工程服务合同6篇
防雷工程服务合同6篇第1篇示例：防雷工程服务合同甲方（委托方）：鉴于甲方拟对其工程项目进行防雷工程服务，现委托乙方进行相关工作，双方经过友好协商，达成如下合同：第一条项目内容甲方委托乙方进行以下工作：1. 现场勘察：对工程项目现场进行雷电情况的勘察分析，包括雷电频率、雷电强度、对周边环境的影响等进行调查并提出建议。
2. 设计方案：根据现场情况制定专业的防雷设计方案，并提供合理的防雷设备配置。
3. 安装施工：对防雷设备进行安全、规范的安装施工，并按照相关标准进行验收。
第二条服务标准1. 乙方应当根据相关法规、标准、规范，及时、安全地完成防雷工程服务。
所提供的设计方案和设备配置，均应当符合国家相关标准和甲方的需求。
2. 乙方应当保证其提供的防雷设备具备质量保证，并严格按照设计方案进行安装施工。
3. 乙方应当就工程实施过程中所遇到的问题，及时与甲方进行沟通，并积极提供解决方案。
第三条服务费用1. 甲方应当按照合同约定的时间和进度支付服务费用，具体金额为（具体金额）。
2. 若发生项目增加或减少的情况，需重新商定服务费用。
第四条知识产权1. 乙方在履行合同过程中所提供的设计方案、施工图纸等技术资料，均属于乙方的知识产权，不得擅自复制、转让或使用于其他项目。
2. 甲方对乙方提供的技术资料应当保密，不得泄露给第三方且不得用于其他目的。
第五条违约责任1. 若甲方未能按时支付服务费用的，应当支付违约金，违约金数额为所欠服务费用的百分之（具体比例）。
2. 乙方未能按合同约定的时间和质量完成防雷工程服务的，应当承担相应的违约责任，包括但不限于承担相关修复费用、违约金等。
第六条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日生效，至工程项目验收合格并支付服务费用之日终止。
2. 对于因不可抗力因素导致的服务延迟或工程质量受损，双方协商解决，如无法协商一致则按国家相关法律规定履行。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广州市建设工程施工合同
合同编号：
发包人：
承包人：
工程名称：
工程地点：
签约地点：
签订日期：年月日
建设工程施工合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：直击雷防护工程
工程地点：
承包范围：按本工程防雷设计图纸施工，工作内容：（1）接地极焊接（利用桩筋）；（2）承台钢筋焊接；（3）地梁钢筋通长焊接；（4）地梁钢筋与承台钢筋焊接；（5）地网钢筋焊接；（6）避雷引下线焊接（利用柱筋）；（7）引下线与均压环焊接；（8）天面避雷网焊接；（9）天面Ф10热镀锌圆钢避雷带的制安；（10）天面Ф14镀锌避雷短针的制安；（11）电阻检测端子安装；（12）接地电阻检测。
承包方式：乙方以包工、包料、包质量、包安全、包报建、包验收的方式进行承包。
工程造价按建筑面积每平方米元计算，总建筑面积为平方米。
第二条工程造价：
合同造价暂定为人民币（大写）：，（小写：元）含安全生产措施费、税金，最终工程价以甲方认可的结算书为准。
第三条工期
合同日期累计为天（日历天），自年月日开工至年月日完工，并按甲方提供的施工计划，配合和满足甲方施工进度为准。
第四条工程质量标准
工程质量必须符合设计图纸要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准：《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002），达到合格标准。
第五条材料、设备的要求
1、工程所需设备由乙方负责供应至工地，并向甲方提供有关材料的合格证明及材料检测、试压件的检验报告，检测费用由甲方负责。
2、工程所需全部施工机具设备、安全设施等全部由乙方负责供应及承担费用。
第六条工程款支付、结算方式
合同签订后，乙方机械设备进场（开工）后15天内甲方预付工程款10000.00元整，工程进度款按每月核定上月工作量的60%支付，工程完工经防雷检测所检验合格达到验收标准后，并将工程施工资料整理达到资料验收合格标准，送交甲方和结算审定后30个工作日付至结算款的95%，余额5%作为工程质量保修金，保修期2年满后30天内无息返还。
乙方每次收取工程款时，必须按收取金额提供工程发票，否则，甲方有权拒绝付款。
第七条双方的责任
甲方责任：
1、向乙方提供施工图纸与说明书和有关的技术资料2份。
2、甲方派为驻工地代表，对工程进度、工程质量安全进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收及签证手续，监督乙方按规定搞好各项技术资料及报表整理，负责与建设单位签证、解决应由甲方解决的问题，以及其他事宜。
3、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的3天内会同设计方进行处理。
4、乙方工程施工质量、进度不能满足合同要求时，甲方有权解除合同有权作出更换施工队和作出扣罚工程款的决定。
乙方责任：
1、在开工前7天组织完成施工图纸会审，并编制施工组织设计方案，送交甲方审核作为甲方检查监督执行施工计划的依据。
2、乙方派为现场负责人，负责现场工作联系和处理工程质量、安全、文明施工、工程进度、交工验收等事宜。
3、严格遵守国家相关法律、法规及各项规章制度、严格按照施工图纸及说明和施工质量、技术规范和操作规程进行施工，乙方保证施工的防雷工程质量符合国家规范要求，符合图纸设计要求。
4、在施工过程中的任何变更必须经过防雷所、设计院和监理单位的同意后，方可施工。
5、根据施工进度，定期对施工、防雷设施进行检测并记录、填写防雷手册。
6、进场施工的管理人员、工人必须服从甲方项目部和现场管理人员的指挥，严格执行甲方的工地管理制度。
对不服从指挥和违反工地管理制度经教育仍不改正或故意违反者，甲方有权要求将其调离工地处理，乙方必须无条件执行。
7、负责办理施工队伍人员的安全、施工期间劳保福利、工伤保险等有关手续。
一切工伤、工亡、质量安全事故所造成的经济损失以及相关法律责任均由乙方自行承担。
8、乙方提供的防雷工程所用的材料包括辅材必须有合格证书，规范要求送检的必须送检，费用由乙方承担。
9、工程完工检查合格后，乙方负责向甲方提交完整的竣工资料一式4份。
10、工程施工完毕，由甲、乙双方及监理单位和防雷检测所四方共同验收，验收时发现不合格项时，乙方应免费整改直至验收合格为止。
11、负责办理防雷报建及验收手续（包括：验收合格后领取《防雷装置验收合格证》）。
第八条违约与处罚
1、乙方不得将其承包的工程转包给他人，如乙方将其承包的工程转包、分包将承担违约责任，甲方有权解除合同，乙方赔偿由此给甲方造成的所有损失。
2、乙方逾期完工或因质量问题返工而逾期完工的，每逾期一天，按合同总价的0.5%向甲方缴纳违约金。
并承担由此而造成建设单位对甲方处罚的连带责任。
3、违约责任按建设单位与甲方签订的建设工程施工总合同违约条款执行。
第九条其他条款
1、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明深夜施工等的规定。
否则，造成的损失和有关部门按规定给予处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负责。
2、所有隐蔽签证项目，必须经建设单位、监理签证认可后，才能有效。
3、属乙方应办的各种手续由乙方自行办理，如因手续办理不完备或违反有关规定而被有关部门罚款处理，均由乙方负责。
4、乙方必须根据国家、省、市有关的劳动工资最新规定给所招用的员工办理用工手
续、签订劳动合同、发放工资。
工人上岗前必须按有关要求进行安全教育培训，做好安全技术交底工作，并报甲方备案。
乙方在施工过程中，有关员工的工资和劳保福利、工伤工亡、质量、安全事故以及劳资纠纷所造成的经济损失及引致的法律责任，由乙方自行承担，甲方无需承担任何责任。
5、若因建设单位未能按合同规定及时拨付工程款，造成甲方未能及时向乙方支付工程款时，乙方不得以任何借口拖欠或克扣工人工资。
6、施工过程中必须严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。
7、乙方对安全生产措施费必须专款专用，保证投入使用，并将安全生产措施费的使用计划报现场管理项目经理部和甲方存档备查，如安全生产措施费不投入或投入不足，甲方有权将该项费用扣除，如因此而造成甲方品牌或信誉受损的一切责任由乙方负责赔偿。
8、根据广州市劳动和社会保障局《关于广州市建筑施工企业农民工先行参加工伤保险的通知》穗劳社工伤〔2007〕3号文件规定，甲方已按分包合同价的3‰代乙方缴纳工伤保险费，该代缴费用在乙方工程款中扣减，如结算价大于合同价的按实结算（小于不退款）。
9、乙方除履行本合同规定条款外，还必须履行甲方与建设单位签订的工程直击雷防护工程施工总承包合同中与乙方相关的条款。
10、只有在甲方收到建设单位应拨付全部工程款的前提条件下，乙方才符合向甲方申请工程款的条件。
否则，乙方无权要求甲方垫付工程款或直接向甲方追讨工程款，并放弃向甲方请求支付款项的权利。
11、双方在此特别约定，本工程项目的债权债务双方均各自承担，未经对方书面同意，均不得擅自向第三方转移。
如有违约，违约方除承担造成对方因本工程纠纷而发生的有关诉讼的律师费、差旅费、诉讼费等费用外，还必须按所转移或诉讼标的总金额的3倍向对方支付违约金。
第十条合同纠纷解决
合同履行过程中，若发生争议或经济纠纷，双方协商解决。
若双方协商不成，可向广州仲裁委员会申请裁决。
本协议书从签订之日起生效，工程竣工、结清工程款之日自然失效。
本合同正本贰份，双方各执壹份。
发包人：承包人：
签约代理人：签约代理人：
电话：电话：
合同签订日期：年月日。