______办公楼建设合同详细版
办公楼建设工程承包合同完整版.doc(2024精)
办公楼建设工程承包合同完整版一、合同背景和目的1.1 合同背景本合同由甲方和乙方签订，甲方拟建办公楼，乙方作为承包商负责建设工程。
本合同旨在明确双方的权利和义务，保障项目的顺利进行。
1.2 合同目的本合同的目的是规定双方在办公楼建设工程中的各项责任、义务和权利，并确保工程按照合同约定的质量、进度和规模完成。
二、合同主要条款2.1 合同名称本合同的名称为《办公楼建设工程承包合同》。
2.2 合同生效日期本合同自双方盖章之日起生效，并持续有效直至工程竣工验收全部完成。
2.3 项目描述甲方拟建办公楼，总建筑面积为平方米，位于市街号。
2.4 工期本项目工期为个月，具体时间以工程进展情况确定。
2.5 工程价款2.5.1 总价款本工程的总价款为万元，由甲方按照合同规定的支付方式向乙方支付。
2.5.2 工程款支付方式支付方式如下：工程款分期支付，每月支付一次；工程质量合格，达到相应工程进度时，支付对应比例的款项；工程全部完成并通过竣工验收后，支付尾款。
2.6 质量要求2.6.1 建筑质量要求乙方在承包工程过程中，应确保建筑质量符合国家相关标准和甲方要求，确保建筑物结构牢固、防水、隔热、抗震，并达到相应的安全等级。
2.6.2 环保要求乙方应遵守国家相关环保法规和标准，确保工程过程中不对环境造成污染，采取相应的环境保护措施。
2.7 违约责任2.7.1 甲方违约责任甲方未按合同约定的支付方式和时间支付工程款的，应向乙方支付违约金，并承担由此产生的延误和损失。
2.7.2 乙方违约责任乙方未按合同约定的质量、进度和工程要求完成工程的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、其他条款3.1 变更和解除合同任何一方在未经对方同意的情况下，不得擅自变更合同的内容或解除合同。
3.2 争议解决双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同生效本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方盖章之日起生效。
办公楼施工简易合同
办公楼施工简易合同甲方：（公司名称）乙方：（承包商）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着互利、平等、自愿的原则，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行办公楼施工达成如下简易合同：第一条工程范围和工期1.1 工程名称：办公楼新建工程。
1.2 工程内容：本工程分为主体工程和装饰工程。
主体工程包括地基、框架结构、外墙和屋面隔热防水等基础设施工程，装饰工程包括室内装修、电气、水暖、空调、消防等相关装饰工程。
1.3 工期：工期为12个月。
第二条工程款及付款条件2.1 工程款总额为人民币（***）万元，不含增值税。
2.2 工程款的支付约定如下：（1）甲方应在乙方工程竣工验收合格之后的五个工作日内向乙方支付工程款的50%；（2）甲方应在乙方工程竣工验收合格后的一个月内向乙方支付工程款的30%；（3）甲方应在乙方工程竣工验收合格后的三个月内向乙方支付工程款的20%；第三条施工进度管理3.1 乙方应制定详细的施工计划，明确工期，加强施工现场的管理，保证按期完成工程。
3.2 甲方有权对工期进行监管，并在必要时要求乙方提供工程进度情况及工程进度计划的详细报告，乙方应积极配合。
第四条施工质量和安全管理4.1 乙方应按照行业规范及标准，严格按照工程设计和规范、合同要求的施工质量标准，确保施工质量达到合同约定要求。
4.2 乙方应加强安全生产，保障施工人员的安全和人身财产安全。
4.3 如发现施工质量问题、安全生产事故及时报告甲方，并采取应急措施，保护甲方的利益和安全。
第五条材料及设备采购5.1 在保证施工质量、进度、安全的前提下，乙方有权自行采购所需的材料、设备。
5.2 乙方采购的材料和设备应符合国家和行业安全、环保、节能、新技术要求，并能提供相应的质量保障措施。
5.3 如甲方有任何要求，乙方应尽合理努力满足，并以书面形式提供材料报价及相关手续。
第六条合同解除及违约责任6.1 双方同意自行履行合同，如发生不能履行合同的情况，由违约方承担相应的违约责任。
办公楼建设工程承包合同完整版.doc
办公楼建设工程承包合同完整版1. 合同基本信息•合同编号： [合同编号]•合同签订日期： [签订日期]•合同甲方： [甲方名称]•合同乙方： [乙方名称]•项目名称： [项目名称]•工程地点： [工程地点]2. 合同背景和目的为了规范办公楼建设工程的承包关系，甲方与乙方达成了本合同，旨在明确双方的权利、义务和责任，并约定相关事项。
3. 工程范围和勘查3.1 工程范围甲方委托乙方进行办公楼建设工程，包括设计、施工、材料采购、设备安装等。
具体工程范围详见附件A。
3.2 勘查乙方在接受甲方委托前，已进行了必要的勘查工作，确保工程可行性和可靠性。
4. 设计和施工4.1 设计乙方负责办公楼建设工程的设计工作，确保符合相关法律法规和行业标准。
设计工作应在[日期]前完成，并提交给甲方进行审核和批准。
4.2 施工乙方应按照合同约定和相关法规进行施工。
施工期限由双方商定，应在施工合理时间内完工。
甲方有权对施工进度进行检查，并要求乙方加快进度或采取其他措施。
5. 质量和验收5.1 质量控制乙方应采取必要的措施，确保工程质量符合合同规定和相关标准要求。
施工期间，乙方应配备专业人员对施工过程进行监督和检验。
5.2 验收工程完工后，甲方有权对工程进行验收。
若工程不符合合同规定的质量要求，乙方应承担相应的责任并进行整改。
验收合格后，甲方应及时支付工程款项。
6. 变更和索赔6.1 变更合同生效后，如需变更合同内容，须经双方协商一致，签订书面变更协议。
变更后的合同内容具有同等法律效力。
6.2 索赔若发生工程相关的索赔事件，双方应及时协商解决。
如无法协商达成意见，可提交仲裁委员会进行裁决。
7. 合同履行和解除7.1 合同履行双方应按照合同约定的各项内容履行自己的义务和责任。
7.2 合同解除若双方协商一致或根据法律法规规定，可解除合同。
解除合同后，应按照已完成的工程进度支付相应的费用，并进行结算。
8. 违约和争议解决8.1 违约责任若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
村委会办公楼修建工程施工(合同)
村委会办公楼修建工程施工合同一、合同背景本合同由村民委员会与施工方签订，旨在规范村委会办公楼的修建工程施工过程，确保工程质量和工期的达成。
双方均同意并遵守本合同的条款和规定。
二、合同条款1. 总体建设目标本工程旨在修建一座符合村委会需要的现代化办公楼，满足村委会的工作需求。
施工方应按照合同要求进行施工，确保工程质量和质量达标。
2. 工程内容本工程包括办公楼的基础设施、结构、装修等方面的施工工作。
3. 工期要求施工方应按照双方约定的工期完成工程，确保工程按时交付使用。
4. 技术要求施工方应按照相关法律法规和工程设计要求进行施工，确保工程质量达标。
施工方应派遣具备相应资质和经验的专业人员进行工程施工。
5. 施工方责任施工方应按照合同约定的工程量和质量要求，按时完成工程，并保证工程的质量符合相关标准和规范。
6. 村委会责任村委会应按时支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助，保证施工顺利进行。
7. 付款方式支付工程款项分批进行，根据工程进度完成比例确认款项支付。
具体支付方式双方另行协商一致。
8. 违约责任任何一方违反本合同条款的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿守约方因此造成的一切损失。
三、合同变更和解除1. 合同变更双方在履行合同过程中，如需对合同进行变更，应经双方协商一致，并签订补充合同进行修改。
2. 合同解除在下列情况下，本合同可以解除：（1）合同期间双方协商一致解除；（2）任一方出现重大违约行为；（3）经法院判决或仲裁机构裁决解除合同。
四、争议解决1. 争议解决方式双方如发生争议，首先应通过友好协商解决。
如协商不成，可以提交相关争议仲裁机构进行仲裁。
2. 法律适用和管辖本合同签订、履行过程中如发生法律纠纷，适用法律，并由合同签订地的人民法院进行管辖。
五、其他条款本合同经双方签字盖章后生效，并成为双方之间的法律文件，合同的附件与合同本身具有同等法律效力。
合同签订地：村委会办公楼修建工地村民委员会（盖章）: ____________________施工方（盖章）: ____________________日期：____________________。
写字楼建设工程施工合同
写字楼建设工程施工合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建甲方写字楼工程事项，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______写字楼建设工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。
1.4 工程立项批准文号：_______1.5 资金来源：甲方自筹。
第二条工程承包范围2.1 乙方承包范围：本工程的全部施工内容，包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。
第三条合同工期3.1 开工日期：_______3.2 竣工日期：_______3.3 合同工期总日历天数：_______天。
第四条工程质量标准4.1 工程质量标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关法律法规和规范要求执行。
第五条合同价款5.1 金额（大写）：_______元（人民币）。
5.2 支付方式：双方协商确定。
第六条组成合同的文件6.1 组成本合同的文件包括：1）本合同协议书；2）中标通知书；3）投标书及其附件；4）本合同专用条款；5）本合同通用条款；6）标准、规范及有关技术文件；7）图纸；8）工程量清单；9）工程报价单或预算书。
6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条合同条款解释本合同第二部分《通用条款》中分别赋予彼此的词语含义在本合同中相同。
第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工。
第九条违约责任9.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
办公楼工程建设施工合同
办公楼工程建设施工合同合同编号：XXXXX双方在平等、自愿的基础上，据有关法律法规，严格执行工程监理制度和建设标准，签订以下办公楼工程建设施工合同。
第一条项目概述1.1 项目名称：某某公司办公楼工程1.2 项目地址：某某市某某路XX号1.3 项目建设内容：建设一栋办公楼1.4 项目建设规模：地上5层，地下1层，建筑面积约为XXXX平方米。
1.5 项目建设周期：本工程总工期为XX个月。
第二条工程价格和支付方式2.1 工程总造价为XXX万元人民币。
2.2 支付方式：本工程款项总共分为X期支付。
第三条承包人的责任和权利3.1 承包人须按照合同规定的图纸和设计要求，按照建设标准，承担建筑质量和工期的责任。
3.2 在施工期间，承包人应该严格执行施工安全规范，保证施工区的安全，防止发生安全事故，承担应有的法律责任。
3.3 承包人应该配备符合要求的人员和物资设备，严格按照合同约定的施工进度完成工程，确保高质量建造。
3.4 承包人应该在合同约定的工程竣工日期之前交付该项目，保证工程品质。
3.5 承包人应该认真遵守合同规定，建立健全工程资料管理制度和监理制度，及时向业主提交经过审核后的工程资料，同时保管好施工期间产生的任何工程纪录等资料。
第四条业主的责任和权利4.1 业主应该及时向承包人提交图纸和设计要求，明确工程进度和质量要求，并及时向承包人提供变更通知书。
4.2 业主应该按时支付工程款项。
4.3 业主有权在不影响工程质量和进度的情况下随时进入工地查看工程进展情况。
第五条安全质量控制5.1 承包人负责落实安全防护措施，确保安全作业、安全生产和施工安全。
5.2 施工过程中，承包人应该按照相应工程质量标准进行材料选择，执行施工验收标准。
5.3 承包人应该按照规定向业主提交工程质量检测材料，经由监理人认定后进行结算。
5.4 业主应该委托第三方技术监理机构进行检验检测，确保施工质量达到相关的技术标准。
第六条违约责任6.1 在施工期间，承包人必须按合同约定进度和施工质量要求完成工程，如未按期交付或未达到合同质量要求，应承担逾期交付、质量不合格产生的一切经济损失和法律责任。
办公楼建设工程承包合同(模板)完整版.doc
办公楼建设工程承包合同完整版1. 合同概述本合同由甲方（建设单位）和乙方（承包单位）共同签订，为办公楼建设工程承包合同。
根据双方自愿以平等、自愿的原则，为保障工程质量、合法权益，特订立此合同。
2. 工程范围本合同中的工程范围包括但不限于内容：•办公楼建设工程的设计、施工、材料采购、设备安装、试运行等。
3. 合同期限本合同有效期从甲、乙双方共同签字之日起生效，至工程竣工并经验收合格之日终止。
合同期限为 12 个月。
4. 合同价款合同价款总额为人民币 1,000,000元（大写：壹佰万元整）。
具体的支付方式和时间安排如下：•预付款：乙方在本合同签订后的第1个月内，甲方支付合同价款总额的 20%（即人民币 200,000 元）作为预付款。
•进度款：工程进展到一定程度时，甲方按照进度款支付计划支付相应的款项。
•最终结算款：工程竣工并经验收合格后，甲方支付尚未支付的余款。
5. 工程质量标准乙方应按照国家相关法律法规、技术标准和合同要求，保证承包工程达到质量标准：•建筑结构：符合国家标准和设计图纸要求，具有足够的强度和稳定性。
•电气设备：符合国家电气安全标准，有效运行且无故障。
•供水和排水系统：符合国家标准，正常运行，无渗漏和堵塞现象。
6. 违约责任任何一方未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
违约方应支付守约方相应损失的赔偿款，如双方就损失金额无法达成协议，可依法解决。
7. 争议解决本合同履行过程中产生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商未果，可向所在地人民法院提起诉讼。
8. 合同变更和解除在合同履行过程中，如确有必要变更合同的内容，须经双方协商一致，并出具书面补充协议。
如因不可抗力等特殊情况，致使合同无法继续履约，双方可协商解除合同。
9. 其他•本合同的附件包括甲、乙双方签字盖章的合同正本以及相关技术文件、图纸等。
•本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
•本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
办公楼建设合同8篇
办公楼建设合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方办公楼建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________办公楼建设项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：本工程包括办公楼的土建、水电安装、装修等。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期如需调整，甲乙双方需协商一致并签订书面补充协议。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币________元整（￥________元）。
2. 付款方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点和比例如下：（1）基础工程完成并验收合格后，支付总造价的XX%；（2）主体工程完成并验收合格后，支付总造价的XX%；（3）装修工程完成并验收合格后，支付总造价的XX%；（4）工程竣工验收合格并移交后，支付剩余款项。
四、工程质量和验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准及甲方的要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复并承担相应损失。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应遵守国家有关安全生产、文明施工的规定，采取严格的安全防护措施，确保施工现场安全。
如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 乙方在施工过程中，应采取措施防止对周边环境和设施造成影响。
因乙方原因造成的环境污染和破坏，乙方应承担相应责任。
六、违约责任及赔偿损失范围甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方办公楼建设事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________办公楼建设项目。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：GD/FS-4181
（合同范本系列）
______办公楼建设合同详
细版
The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation.
编辑：_________________
单位：_________________
日期：_________________
______办公楼建设合同详细版
提示语：本合同文件适合使用于当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。
文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。
甲方:_____________
乙方：____________
甲方在______________建办公楼一幢，甲乙双方协商，甲方将此建筑工程承包给乙方施工，特订立如下合同：
一、承建方式：包工包料、分期付款。
二、楼房规格、建筑面积：见图纸。
三、承包价款：_________元人民币（含
__________等一切费用。
基础深度超过________米以外部分由甲方负责；乙方负责屋内安装好水、电设施，屋外由甲方负责。
四、质量要求：按设计图纸施工，经得起质检，
符合国家质量要求。
五、其他要求：
1．门窗：铝合金框架，厚度不低于
________MM，宽度不低于________公分，玻璃厚度不少于________MM。
2．墙砖按国家要求使用符合质量要求的环保砖。
3．楼梯扶手为不锈钢（________CM）。
4．卫生间：配一个小池、水龙头，腰墙不得低于________米，门不得低于_____元的塑钢门。
5．大门为铝合金（________MM），外加推拉不锈钢门，所有房门必须做包门（锁每把不少于____元）。
6．室内线：电线为________MM铜线，外加导管。
7．屋内通水、通电，每间房一个插座、一个墙壁开关，一个日光灯。
8．一楼窗外加防护网。
9．外墙三方水泥拉毛，前墙做外墙漆，室内刮仿瓷________遍。
六、付款方式：第一层浇完平顶付_____万元，第二层浇完平顶付_____万元，第三层浇完平顶付
_____万元，余款在房屋验收合格交付后一次性付清。
七、附属建筑（围墙等）另行计算。
八、安全要求：乙方施工应注意安全，不能违规操作，如出现安全事故，责任由乙方承担（含经济责任）。
九、开工时间：________年_____月____日：竣工交付时间：________年____月_____日（因天气等不可
抗拒原因除外）。
十、以上合同条款自签字时起生效，双方必须遵守，本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（签字）：____________
乙方（签字）：____________
_________年______月_____日
可在这里输入个人/品牌名/地点
Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here。