停工通知书格式
停工函件的格式及范文
停工通知书管金沙字[xx]号：你(单位)在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。
如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
xx市xx区管委会行政执法局(公章)xx年xx月xx日当事人：承办人：【停工函】尊敬的XX单位：根据有关法律法规和合同约定，我方（发出单位）因XXXX原因，决定暂停与贵方（接收单位）的施工合同。
为确保双方权益，现将有关事项通知如下：一、停工时间本次停工时间为自XXXX年XX月XX日起，至XXXX年XX月XX日止。
具体停工时间可根据实际情况进行调整。
二、停工原因本次停工原因为XXXX，具体原因可依据实际情况填写。
如因不可抗力因素导致停工，请在函件中注明相关情况。
三、停工期间工作安排在停工期间，贵方应做好以下工作：1.暂停现场施工，并确保现场安全；2.配合我方做好现场看护和资产管理；3.积极与我方协商解决本次停工问题；4.其他有关事宜，双方协商解决。
四、复工安排在停工期间，我方将积极协调解决影响施工的问题，并在停工期满后及时通知贵方复工。
贵方应按照合同约定和通知要求，及时组织施工，确保项目顺利进行。
五、其他事项六、本函件一式两份，贵方和我方各执一份。
如有未尽事宜，双方可协商解决。
特此通知！（发出单位名称）（盖章）（发出日期）停工通知书接收单位：XX公司停工原因：经检查发现，你公司在施工过程中存在严重的安全隐患和质量问题，为确保工人安全和工程质量，决定对你公司进行停工处理。
停工时间：从XXXX年XX月XX日起，至整改完毕并经审查合格后通知复工为止。
停工范围：你公司所承揽的所有工程项目。
执行要求：请你公司立即停止所有施工活动，撤离现场施工人员，确保施工现场安全；同时积极配合相关部门进行调查和处理，直至整改完毕并经审查合格后，方可申请复工。
工地施工停工通知书四篇
停工，指停止工作或生产。
那么工程停工通知书格式是怎样的呢下面给大家带来工地施工停工通知书，供大家参考!工地施工停工通知书范文一：你单位施工的工程，根据我站年月日监督检查，发现存在以下质量问题：违反了第条规定，现责令你单位暂停施工，停工时间从年月日开始。
特此通知。
签发人：质量监督站盖章年月日签收人：年月日注：1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后，应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。
2、本通知书一式4份，质监、建设、监理、施工单位各1份。
工地施工停工通知书范文二监督备案号：编号：江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。
4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。
□立即对工程全面停工整改。
在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。
整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
安检员：兴化市建筑安全监察站工地施工停工通知书范文三：你单位施工的工程，经检查存在下列重大安全生产隐患：。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令你单位立即停止部位的施工。
停工通知书模板3篇
停工通知书模板3篇你知道关于停工通知书怎么写吗?它又有哪些讲究?下面橙子给大家带来停工通知书范文，供大家参考!停工通知书范文一建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人停工通知书范文二尊敬的业户/施工单位：20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：停工时间：20XX年9月15日—20XX年9月17日，注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
停工提示：1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
xxxx年月日停工通知书范文三公司各部门、各监理部：由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。
除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。
停工通知书范文（范本）
停工通知书范文停工通知书范文篇一：停工通知书停工通知书平安府停〔201X〕号建房户：经X XXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXX XXX 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人：XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX二〇一二年月日篇二：工地停工通知书篇三：责令停工通知书责令停工通知书户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：接收人：二〇一三年月日的责令停工通知书户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：接收人：二〇一三年月日的篇四：停工通知书范本停工通知书（编号： 201X—）工程名称：内乡县南环线施工单位：南阳市宛通公路工程技术有限公司篇五：停工通知书 2 停工通知书采掘队：春节将至，根据鹤济公司指示精神，经矿领导研究决定，我矿定于2月4号放假，2月17日开工，共放假13天。
在停工期间你单位应对井下未完工的两个作业地点1、新暗斜井落底砌台阶工程；2、主斜井底车场落底工程。
做好以下安排：1、对新暗斜井处要回收物料、工具。
停工通知书模板3篇_通知_
停工通知书模板3篇你知道关于停工怎么写吗?它又有哪些讲究?下面小编给大家带来停工通知书范文，供大家参考!停工通知书范文一建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人停工通知书范文二尊敬的业户/施工单位：20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：停工时间：20XX年9月15日—20XX年9月17日，注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
停工提示：1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
年月日停工通知书范文三公司各部门、各监理部：由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。
除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。
停工通知书模板3篇
接受人
停工通知书范文二
尊敬的业户/施工单位：
20XX年中秋节将至， 为让广大业主过一个祥和安静的节日， 我司 将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工（含单项工程施工）， 现提醒阁下注意以下事项：
停工时间：
20XX年9月15日一20XX年9月17日，
注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发 火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止 被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
xxxx
年月日
停工通知书范文三
公司各部门、各监理部：
由于近期腊月，气温下降且春节临近， 监理工程项目将陆续停工， 经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日（农历正月二十二）。除公司机关及公司安排工作的人员外， 原则上 依据监理项目停工或复工情况， 各项目监理人员放假和复工时间由总 监安排并报公司综合部备案， 否则考勤无效。 放假期间公司给予职工
员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。 停工提示：
1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆 放于公共区域（路面、梯间）的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏 水事故。
停工通知书模板
你知道关于停工通知书怎么写吗?它又有哪些讲究?下面橙子给 大家带来停工通知书范文，源自大家参考!停工通知书范文一
停工通知书（通用15篇）
停工通知书停工通知书（通用15篇）现如今，用到通知的地方越来越多，通知大多属于知照性的下行公文。
还是对通知一筹莫展吗？下面是小编为大家收集的停工通知书，希望对大家有所帮助。
停工通知书篇1xx县建设局：7月x日，我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查，发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题：1、《城乡规划法》学习培训工作不到位，仅1人参加自治区培训;2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”;3、城市近期建设规划，住房建设规划没有按程序通过批准;4、城市控制性详细规化编制覆盖率为44%，未达到规定要求;5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立，未建立并实施乡村规划许可证制度;6、无批前批后公示，无规划网页，资料缺乏时效性;7、无规划委员技术审查单，未开展规划动态信息监测，规划信息没有及时统计;8、规划编制经费不足，部分规划编制工作比较滞后，规划指导作用没有完全发挥，边规划边建设，建了拆，拆了建现象依然存在，造成城市居民，农村村民拆迁户损失过大，引起了一定的上访案件发生;9、乡、镇规划管理机构还不健全，乡镇规划助理员配备不到位，没有切实发挥作用，日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。
10、县执法队伍薄弱，执法机构不健全，城乡规划执法范围过大，执法人员配备不足、执法力量不够，执法交通工具、缴费严重短缺，不能及时发现和制止违法建设。
检查人员：检查部门：xx建设局20xx年7月12日停工通知书篇2公司各部门、各监理部：由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日（农历正月二十二）。
除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。
放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴，补贴随工资一起发放。
施工停工通知书_通知_
施工停工通知书通知，是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。
下面小编给大家带来施工停工，供大家参考!施工停工通知书范文篇一平安府停〔20xx〕号建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人：XXXXXXXXXXXXXXXX施工停工通知书范文篇二________________________：经查实，您(单位)从事___________________________行为，违反规定，现管理处勒令：请立即停止上述行为：1.限期_____天恢复或____________处理好。
2.赔偿经济损失____________元(人民币)。
3.没收__________________。
4.______________________。
限于_______天内到_________接受处理，逾期加倍处罚，并按规定强制执行。
若有疑问或异议，请于_________年____月____日前到__________查询或复议。
检查员：证号：___________________管理有限公司_________________________管理处___________年________月______日施工停工通知书范文篇三工程施工停工通知书编号：施工：你在施工，因违反规定，经检查组(安全检查员)检查，施工危及营业线行车安全。
应立即停工并措施，保障营业线列车安全运行。
特此通知。
复工前书面报告我，复查合格后才能复工。
发出通知：姓名; ：接收通知：姓名：：附注：本通知书一式五份，主送施工，抄送建设、铁路局安监室、主管处，自存。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除
停工通知书格式
篇一：停工通知书
停工通知书
平安府停〔20XX〕号
建房户：
经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知
()送达人：
接受人：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二〇一二年月日
篇二：停工通知单
长沙政和工程项目管理有限公司
工程暂停令
工程名称：山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程编号：20002。