合同范本之开发商商铺销售合同
开发公司商铺销售合同
开发公司商铺销售合同合同编号：_______甲方（开发商）：_______乙方（购买方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方开发的商铺事宜，达成如下协议：第一条商铺基本信息1.1 商铺位于_______市_______区_______街道_______号，建筑面积为_______平方米。
1.2 商铺用途为_______，土地使用权性质为_______。
1.3 商铺销售价格为人民币_______元/平方米，总价为人民币_______元。
第二条付款方式及时间2.1 乙方同意在签署本合同时支付人民币_______元作为定金，定金在乙方按约履行本合同义务后转为购房款。
2.2 乙方应按以下付款计划支付购房款：（1）签署本合同后_______日内支付定金；（2）自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，按月支付按揭贷款；（3）除定金及按揭贷款外，乙方应于_______年_______月_______日前支付剩余购房款。
2.3 乙方未按约定时间支付购房款的，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的定金。
第三条交付及办理产权登记3.1 甲方应按照合同约定的交付时间将商铺交付给乙方使用。
3.2 乙方应按照合同约定的时间办理产权登记手续，并承担相关费用。
3.3 因甲方原因导致乙方无法办理产权登记的，甲方应承担相应责任。
第四条售后服务4.1 甲方承诺在本合同约定的商铺交付后，提供_______年的质保期。
4.2 甲方应在质保期内对商铺进行维修、保养，并承担相应费用。
4.3 乙方在质保期内发现商铺存在质量问题的，有权要求甲方进行修复。
第五条违约责任5.1 甲方未按照合同约定交付商铺的，应支付乙方违约金，违约金为合同总价款的_______%。
开发商售房合同范本5篇
开发商售房合同范本5篇篇1售房合同甲方（开发商）：_______________乙方（购房人）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就下列房屋的买卖事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 房屋坐落于_______________，具体地址为_______________，建筑面积约为______平方米，使用面积约为______平方米，属房屋所有权为_______________。
2. 房屋土地使用权具体情况为_______________。
3. 房屋交付时间为_______________。
4. 房屋标准总价为_______________，其中乙方首付________元，剩余款项分期支付。
5. 房屋交付标准为_______________。
6. 房屋装修标准为_______________。
第二条买卖方式1. 乙方在签署本合同时支付首付款项，从而确认购房意向。
2. 乙方应在_______________日内办妥按揭贷款手续，融资金额不足的由乙方自行解决。
第三条房屋交付1. 甲方应在约定日期将房屋按照标准要求交付乙方，并办理产权过户手续。
2. 甲方交付的房屋在墙体、地面、天花板、窗户等方面应符合国家建筑标准，房屋的安全性、实用性应得到保证。
第四条房屋质量保证1. 甲方对房屋的质量承担保修责任，自交付之日起计，保修期为一年。
2. 甲方在保修期内应负责维修和保养房屋，对因设计、工程、材料等问题导致的房屋质量问题负责解决。
第五条产权过户1. 甲方应在房屋交付之日起15个工作日内办理房屋的产权过户手续，乙方应提供所需材料并配合完成。
2. 关于房屋的土地权属、规划等情况如有变化，甲方应及时告知乙方，并保证其权益不受损害。
第六条违约责任1. 任何一方未能履行本合同约定内容，应承担相应的违约责任。
2. 乙方在签署本合同时支付首付款项，若未能按时办理按揭贷款手续或拒绝支付尾款，则视为违约，甲方有权解除合同并没收首付款项。
房地产销售代理合同范本6篇
房地产销售代理合同范本6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，就甲方委托乙方进行房地产销售代理事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方拥有合法权属的房地产项目，现委托乙方进行销售代理。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保双方在项目销售过程中的合作顺利进行。
二、代理事项及范围1. 乙方代理甲方销售房地产项目，包括但不限于商品房、别墅、商铺等。
2. 代理期限为合同签订之日起至项目销售完毕或合同终止之日止。
3. 乙方负责项目的市场调研、策略制定、宣传推广、销售执行等工作。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方应提供项目的相关证件及资料，确保项目的合法性和真实性。
（2）甲方应配合乙方进行市场调研及策略制定工作，及时提供反馈意见。
（3）甲方应按约定支付乙方的代理费用。
（4）甲方应确保项目的工程质量及交付标准，对购房者承担相应法律责任。
2. 乙方权利义务（1）乙方应尽职尽责进行项目调研、策略制定及销售工作。
（2）乙方应定期向甲方报告销售进度及市场情况。
（3）乙方应遵守法律法规，不得擅自更改销售价格、销售方案等。
（4）乙方应协助甲方处理售后问题，提供必要的支持和协助。
四、代理费用及支付方式1. 代理费用标准：双方根据项目的具体情况，约定代理费用为销售额的____%。
2. 支付方式：甲方按销售进度支付代理费用，具体支付时间和金额按照双方另行约定的补充协议执行。
五、合同违约责任1. 若甲方违反合同约定，未按时支付代理费用，乙方有权解除本合同并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方在代理过程中存在违法行为或严重违反合同约定，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
3. 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的，应及时通知对方，并可在协商一致后减免相关责任。
商铺购买合同范本（4篇）
商铺购买合同范本甲方：(卖方)地址：联系电话：法定代表人：（卖方法定代表人姓名）身份证号码：营业执照号码：乙方：(买方)地址：联系电话：法定代表人：（买方法定代表人姓名）身份证号码：营业执照号码：鉴于甲方是商业用途的商铺的合法所有人，并有权负责该商铺的交易事务；鉴于乙方有意购买该商铺，并具备相应的购买能力和意愿；经甲、乙双方协商一致，就商铺的买卖事务达成以下协议，请甲、乙双方在诚实、公平、公正、合法的基础上共同遵守：第一条商铺的描述和交付1.甲方将自己名下的商铺，位于（商铺所在地），面积约为（商铺面积），现有商品经营获利情况等具体情况乙方已知悉。
2.商铺的所有权证书、商铺交接清单及其他必要手续及文件应在本合同签订后三十天内由甲方向乙方交付，并共同办理相关登记手续。
3.商铺的交付日期为本合同生效之日起（时间）内，具体交付事宜和办理手续由甲、乙双方另行协商并约定。
第二条交易价格和付款方式1.商铺的交易价格为人民币（金额）元整，乙方应当按照以下方式向甲方支付交易款项：（1）首付款：乙方应在本合同签订之日起十日内向甲方支付首付款人民币（金额）元整。
（2）尾款：乙方应在商铺所有权产权过户完成之日起十日内向甲方支付剩余款项人民币（金额）元整。
2.乙方应向甲方支付的交易款项应以银行转账或现金支付的方式进行，乙方支付交易款项时应当向甲方提供相应的支付凭证，并确保支付款项真实、合法。
3.如乙方未能按照约定时间支付交易款项，乙方应向甲方支付每日逾期款项千分之五的违约金。
乙方支付逾期款项后，甲方应立即交付商铺及相关手续。
第三条商铺的附属设备商铺的附属设备包括但不限于：（列举具体设备、设施）附属设备的产权归乙方所有，但不包括影响商铺主体产权的部分。
乙方应妥善维护和保管附属设备，并在商铺交付之日起的三十日内对附属设备进行清点验收。
如附属设备存在损坏或缺失，则由乙方承担修复或赔偿责任。
第四条商铺的权益保证1.甲方保证其所出售的商铺不存在任何前任商主、债权人、抵押权人等相关权益人的债权、抵押、留置等障碍，商铺产权清晰，并按照法律规定完成了合法的背书、过户等手续。
售楼部商铺销售合同范本
售楼部商铺销售合同范本甲方：（出售方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（购买方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方是______________（商铺名称）的所有权人，乙方愿意购买该商铺，双方经友好协商，就乙方购买该商铺事宜达成一致意见，特订立本合同如下：第一条商铺基本情况商铺地址：商铺面积：商铺用途：商铺产权证号：第二条交易价格及支付方式商铺交易价格为人民币_________元整（￥_______），乙方应在签订本合同之日起______日内一次性支付全部购买款项。
第三条过户手续1. 甲方应协助乙方办理商铺过户手续，包括但不限于办理产权过户手续、交付相关证件等。
2. 乙方应承担商铺过户所需的相关税费。
第四条交付日期商铺过户完成之日即为交付日期，甲方应在交付日期前将商铺及相关产权证件交付给乙方。
第五条商铺权益保证1. 甲方保证商铺产权证件真实有效，不存在任何抵押、查封、限制出售等情况。
2. 甲方保证商铺的建筑结构、设施设备等不存在质量问题。
3. 甲方保证商铺的使用权不受任何第三方的侵权行为影响。
第六条违约责任1. 若甲方未能按本合同约定办理商铺过户手续，应赔偿乙方因此造成的一切损失。
2. 若乙方未能按本合同约定支付购买款项，应赔偿甲方因此造成的一切损失。
第七条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至商铺过户完成之日终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________。
房地产三方销售代理合同范本5篇
房地产三方销售代理合同范本5篇篇1房地产三方销售代理合同范本甲方（开发商）：乙方（代理商）：丙方（购房者）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙、丙三方经友好协商，就甲方开发的房地产项目销售代理事宜达成如下协议：一、项目基本情况甲方自有开发的房地产项目位于（具体地址），项目总建筑面积为（具体面积），共包括（详细房型及数量）等房源。
二、授权代理1. 甲方授权乙方为该项目的独家销售代理，乙方应尽最大努力推广销售，提升项目知名度，并按照约定的价格和条款与购房者签订购房合同。
2. 乙方应保证所有销售信息真实可靠，不得隐瞒任何事实或提供虚假信息。
3. 乙方应妥善保管购房者的相关信息和资料，并保证绝对保密，不得泄露给第三方。
三、代理费用1. 甲方应按照销售总额的（具体比例）支付代理费用给乙方，具体付款时间和方式由双方协商确定。
2. 乙方不得通过调高房价等手段擅自增加购房者的负担，否则应承担相应法律责任。
四、购房流程1. 乙方应向购房者提供真实有效的房源信息，并协助购房者了解购房流程和相关法律规定。
2. 丙方同意按照约定价格和条件与甲方签订购房合同，支付相关款项。
五、违约与解除1. 若任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任。
2. 任何一方有权解除本合同，解除期间应提前书面通知对方，并协商处理未完结事宜。
六、争议解决本合同若发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向双方约定的仲裁机构申请仲裁。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体日期）。
2. 本合同一式两份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（签字）：日期：2022年月日本合同经双方签字盖章后生效。
篇2房地产三方销售代理合同范本一、甲方：_____（以下简称“甲方”）法定代表人/负责人：_____地址：_____电话：_____二、乙方：_____（以下简称“乙方”）法定代表人/负责人：_____地址：_____电话：_____三、丙方：_____（以下简称“丙方”）法定代表人/负责人：_____地址：_____电话：_____鉴于：1、甲方系具备从事房地产销售代理业务的资质和经验的公司；2、乙方拥有____房地产项目的售楼资格，并拟委托甲方作为其销售代理；3、丙方是一家在房地产领域具有丰富经验和资源的公司，两方均认为丙方的介入对于项目的销售效果将有积极的推动作用；根据《中华人民共和国合同法》及有关法规，双方经协商一致，达成如下协议：第一条任务和范围1、乙方授权甲方为其在____项目进行销售代理工作；2、甲方应按乙方要求，通过现场销售、电话销售、网络销售等多种渠道，为乙方进行项目销售工作；3、甲方应为乙方制定合理的销售策略，做好项目宣传，提高项目的知名度和销售率；4、甲方应及时向乙方提供销售进展情况、市场动态和反馈等相关资料。
售楼部商铺销售合同范本
售楼部商铺销售合同范本甲方（出售方）：_______________________法定代表人：_______________________营业执照号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（购买方）：_______________________法定代表人：_______________________营业执照号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方在商铺销售过程中的权利和义务，就乙方购买甲方所有的位于_______________________的商铺事宜，经双方友好协商，达成如下协议：第一条商铺基本情况1. 商铺的具体位置为_______________________，建筑面积为_______________________平方米，结构为_______________________，用途为_______________________。
2. 该商铺已取得相关政府部门的批准文件，具备合法的销售条件。
第二条销售价格及付款方式1. 经双方协商一致，该商铺的销售单价为人民币_______________________元/平方米，总价款为人民币_______________________元（大写：_______________________元整）。
2. 乙方应于本合同签订之日起______日内，向甲方支付购房定金人民币_______________________元（大写：_______________________元整）。
3. 乙方应于本合同签订之日起______日内，向甲方支付购房款人民币_______________________元（大写：_______________________元整）。
商铺出售合同范本6篇
商铺出售合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1商铺出售合同范本甲方（出售方）：姓名：____________身份证号：____________住所：____________电话：____________乙方（购买方）：姓名：____________身份证号：____________住所：____________电话：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拟出售位于____________（商铺地址）商铺的事宜，达成如下协议：第一条商铺基本情况商铺地址：____________商铺面积：____________平方米商铺产权：____________商铺用途：____________商铺年租金：____________商铺销售价格：____________第二条交易款项及付款方式1.乙方同意购买上述商铺，商铺销售价格为____________元（大写：____________）。
2.甲方应在签订本合同之日起______个工作日内向乙方提供商铺产权证明及相关依法经营证照。
3.乙方应在签订本合同之日起______个工作日内支付总销售价格的______%作为定金，其余款项应在签订本合同后______日内一次性付清。
4.支付方式：____________第三条过户手续1.乙方应自出售商铺基础设施权益确认成功之日起______日内办理商铺过户手续，办理商铺过户手续的全部费用由乙方承担。
2.如乙方未能在规定的时间内办理商铺过户手续，甲方有权解除本合同，乙方已支付的定金不予退还。
第四条附条件生效本合同于双方签字盖章后生效，合同正本一式_____份，甲乙双方各执____份。
甲方（出售方）：____________ 乙方（购买方）：____________签字：____________ 签字：____________日期：____________ 日期：____________本合同经双方理解并认同后共同签字生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开发商商铺销售合同【篇一：商铺买卖合同】商铺买卖合同甲方（卖方）：身份证号码：住址：详见后附身份证复印件。
乙方（买方）：身份证号码：住址：详见后附身份证复印件。
丙方（公证方）身份证号码：住址：详见后附身份证复印件。
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成商铺买卖协议，并签订合同如下：一、甲方同意将位于，出售给乙方，该商铺建筑面积。
二、甲乙双方在友好协商自愿的基础上，共同邀请丙方作房屋公证人，并且丙方为促进房屋交易，自愿应允。
三、就乙方了解所知，甲方的商铺，是因为与开发商折合工程款顶账而来，甲方告知乙方已处理完善，无任何与此房屋经济纠纷问题，如交易过程中，此房屋出现经济纠纷问题与乙方无关，乙方有权要求退回全部购房款及费用，并且有权力追究并要求甲方赔偿。
四、甲、乙、丙三方共同协商，该商铺总价款为人民币万元整（大写）。
1、在此合同签订日，乙方向甲方支付人民币万元（大写）定金。
甲方给乙方开具定金收据，如甲方违约，赔偿乙方30万元，如乙方违约，赔偿甲方30万元。
2、在房屋交易日当天，甲、乙、丙三方友好协商，乙方需将剩余购房款全部打入丙方账户，在丙方确认无误后，甲方方可与乙方到售楼处办理网上签约和更改开发商出具的购房合同，把合同更改为乙方名下，乙方到房管局核查无误后，由乙方通知丙方，丙方方可把剩余购房款支付给甲方。
交易过程中如出现与此房屋有关的任何异议，乙方有权停止交易，并要求甲方、丙方退还乙方全部购房款及定金。
五、因房屋关系到甲方与开发商工程款问题所得顶账房，未及时办理房产证，在房产证未办理下来之前，甲方有义务和责任协助乙方办理该房屋房产证，如果该房屋房产证不能办理，乙方有权力向甲方要求退还全部购房款，并有权向甲方提出赔偿。
六、甲方必须出示与此房屋顶账协议复印件一份，甲方并保证此房屋无任何其它债务及经济纠纷，如有发现，乙方有权要求甲方退还全部购房款，并且赔偿乙方经济损失人民币30万元。
七、本合同经甲、乙、丙三方签字、盖章（手印）后即生效，各方须信守合同。
本合同未尽事宜，三方友好协商解决，如协商不成，各方有权向潍坊市中级人民法院提起诉讼。
八、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：丙方（签章）：年月日乙方（签章）：【篇二：签订商铺买卖合同的四大注意事项】签订商铺买卖合同的四大注意事项中国自古有“一铺养三代”的说法，商铺虽然投资较大，但回报率普遍高于住宅。
目前，购买商铺出租已成为众多投资者的首选。
与住宅相比，购买商铺有其自身的特殊性，因此市民在签订商铺买卖合同时应格外注意。
有这样一个案例：一家建材公司去年在某建材市场购买了一个铺位。
签合同时，双方未约定市场性质。
搬入后不久，因建材市场竞争激烈，发展商将市场改为灯具市场，造成建材公司难以继续经营。
该公司与其他建材公司联合找发展商交涉，发展商以合同中对此并无约定为理由，让建材公司哑口无言。
该案中，发展商的行为极大损害了业主的权益，令业主陷入了两难的境地--继续在灯具市场里经营建材，显然会蚀本;而出售铺位，又难免贬值。
从该案中可以看出，购买商铺与购买住宅所考虑的方面有所不同，对签约的要求更高，市民绝不能随意签约。
以下就是签订商铺买卖合同时要注意的常见问题：一要注意公用分摊面积。
一般来说，商铺的公摊面积占建筑面积的30—40%，有的甚至超过50%。
对此，开发商当然自有说法，但对购买者来说，商铺的单价高于住宅物业，即使允许范围内的误差，也可能会带来几万元的价格变动，打乱购房者的预算。
要避免此情况的出现，建议购房者选择按使用面积计价的方式，并在合同中明确约定公摊面积的大小与产权归属，确定公用部位的规划设计。
只有事先约定严密详尽，才能在前述情况出现时顺利维权。
二要注意返租承诺。
返租是商铺发展商采用较多的促销手段，是指购房者支付房款后，若干年之内将物业交给发展商经营出租，业主即可获得固定的返租回报。
从表面上看，返租带给购房者的是稳赚不赔的收益，但事实并非如此。
以下这个案例或许能给购买者带来一些警示。
林先生购买了某在建大型商场的一个铺位，与发展商签订了购房合同与返租协议书。
双方约定：林先生同意将物业租给发展商;发展商在三年内支付总房款22%的返租回报。
然而一年后，发展商未能按约交房，也没有支付返租回报，当林先生告上法院，要求发展商支付违约金、返租回报金及滞纳金时，却被告知因林先生未将物业交付给发展商，双方签订的返租协议不具备生效条件，他要求的返租回报不获支持。
除了延期交房导致返租回报难以实现外，有相当多的发展商采取了非书面承诺的方式，仅将返租承诺写入广告或由售楼人员口头承诺，而在购房合同上却无相应约定。
此情况下，如发展商不给予返租回报，购买者很难要求其兑现承诺。
三要注意贷款风险。
个人商铺贷款具有比例低、年限短的特点。
一般不超过合同价款的60%，贷款期限也只有10年。
另外，银行对商铺贷款者资质的审核也比住宅贷款更严。
当投资者考虑贷款买铺位时，必须意识到贷款申请不能通过时，自己将面临的付款压力。
四要注意内、外销商铺未并轨。
本市内、外销商品住房已经并轨，但商铺仍处于内、外有别的状况，市民在购买商铺前应先问清物业的性质，以免签了合同却办不出产证。
商铺买卖业主要注意四大的问题1、客户的购买能力。
首先了解客户是否能够全款购房，如果客户是贷款购房，客户资质是否有问题必须落实，以免签定之后贷款不能按时到位从而造成买房纠纷。
2、付款方式。
购买商业用房付款方式通常有全款购房、贷款购房、分期付款购房三种形式，尽量要选择全款购房客户，其次是贷款购房，其中贷款购买，目前最高可以贷5成，年限最高为10年;最后是分期付款，尽可能减小卖房所承担的风险。
3、首付款与尾款间隔时间，时间不宜过长;因为商业用房大部分款项较大，所以变动也较大，所蕴藏的风险也相应较大，因此要尽量缩短首付款和尾款的间隔时间。
4、支付订金后的违约责任及违约罚则。
支付订金之后的违约情况时有发生，所以支付订金后签定的订金收付合同中必须要明确违约责任和违约罚则。
如何选择商铺？如何选择商铺?业者建议算清回报率。
投资商铺怎么赚钱目前武汉商铺年回报率一般在5%至8%之间，而近几年随着商业地产逐渐受热捧，商铺增值幅度也非常快。
陈女士2005年在武昌民院路一楼盘购买了临街商铺，当时每平方米接近3000元，而现在该地段二手商铺均价已达8000元以上。
“铺子一直租给一个烟酒店，每月租金4000多元。
”不过并非所有商铺都能靠出租赚钱。
胡女士在武昌一楼盘底商有一套30平方米商铺，每月租金1500元，月供却有2300元。
“最近准备转出去。
”商铺虽多，好铺难寻“虽然现在的商业地产项目基本上都是开盘售罄。
但赚钱的好铺确实难找。
”亿房研究员王磊表示，现在的商业地产，尤其是大品牌项目，大多只租不售。
像光谷步行街、汉口北批发城等大体量项目，都保持较高的商铺自有比率。
“少售多租能保持商业地产项目整体的档次，便于规划管理，整体宣传也容易操作。
”思锐代理营销负责人汪喜清表示，都卖出去了，有可能这边卖服装隔壁卖餐饮，效果不好。
赚钱的旺铺越来越少，小型商业地产和楼盘配套商铺好买，回报率又不一定高。
吴女士2007年买入了解放大道沿线一18平方米商铺，单价25000元。
“许诺年回报率8%，实际只有3%。
”张先生也于去年底购得京汉大道沿线一商铺，因招商不理想，今年开发商已将估算回报率由7%调至4%。
好买的不赚钱，赚钱的不好买，这几乎成了商铺投资者共同的烦恼。
大多租金回报率不足6%“以前开发商推商铺，承诺年回报率都在8%-10%左右。
现在已经很少有开发商敢承诺这么搞了。
”投资商铺多年的李先生告诉记者，目前商铺投资最大的利好就是市场较火。
“很多商业地产项目从开盘到，均价翻一倍的都有。
”王磊则认为，正是市场火热，使得商铺投资看似稳赚，尤其是由住宅转向商铺的热钱，仍将在较长时期内刺激商铺增值。
不过这并不代表商铺可以随便买，算清回报率才能巩固收益。
购买商铺注意事项2011-05-16 来源：万城地产网浏览758次核心提示：对于许多投资者来说，商铺投资还是比较陌生的，特别是交易中要注意的交易安全以及税费一直是他们更多关心的问题，下面就上述问题给予大家一点建议和解答。
商铺以其税费稳定、资金流快、回报高、增值空间大等优点，一直受到广大投资客的亲睐，上海是中国商业物业交易最活跃的地区，最近一段时间，根据上海合富置业商业部的成交资料分析，上海商铺成交量逐渐放大，呈现一片繁荣景象，其中以小物业成交为主(成交价格在800万以下)，买房主要以投资为主。
对于许多投资者来说，商铺投资还是比较陌生的，特别是交易中要注意的交易安全以及税费一直是他们更多关心的问题，下面就上述问题给予大家一点建议和解答。
在购买商铺前，应该注意以下几个问题：1、房屋权属情况应向房屋所在区的房产交易中心查询所购房屋的权属状况，包括是否抵押、是否受司法限制等情况。
2、相邻权问题应了解整个物业的整体规划，做到宜细不宜粗，明确好物业的通风、采光、通行以及物业的建筑布局走向等，以避免日后商铺在经营上带来的不必要的纷争。
3、贷款风险商铺贷款额度低，年限也短，60%的贷款期限一般小于10年。
而银行对商铺贷款者的资质审核也要比住宅审核严格，因此投资者应考虑到贷款不能实现时所面临的压力。
4、对开发商、销售商审核审核开发商及销售商是否具备土地开发到房产销售一切证照，查清是否有抵押行为，以免将来无法办理产证。
签订商铺买卖合同应注意：5、房屋用途在签合同时，购房者应了解所购房屋用途确实是商用，并在合同中注明。
6、公用分摊面积选择按使用面积计价的方式并在合同中明确约定公摊面积的大小与产权归属，确定公用部位的规划设计。
同时，让开发商在购房合同中约定好当商铺公摊面积过大或过小时的解决办法。
7、包租承诺许多开发商对包租承诺采取非书面承诺的方式，在签订商铺购买合同时，应将包租承诺落实到具体的合同条款中。
另外，商铺的逾期交房直接影响包租协议的履行，在签订商铺买卖合同时应就交房期限做严格的规定，并约定一旦逾期交房时，开发商除了承担延期交房的违约金外还应当承担购房者的租金损失。
8、物业管理许多购房者与开发商的纠纷都集中体现在商铺的物业管理上，这也是购房者在购买商铺时极易忽略的环节。
因此，在购置商铺时，不要轻易地和开发商签订物业管理合同。
9、注意商铺的交房条件商业物业的房产条件对投资商的招商以及经营者日后的经营都相当重要。
在签订商铺合同时应特别约定物业的平面格局、楼板承重、停车位、消防、广告位、客货梯、出入口、通透性、展示面、柱距、层高以及配套设施等条件，并在交房时特别予以注意验收。
提示：无论是购买或者转让商铺，在交易过程中都要缴纳一定的费用，这些费用具体包括：登记费：每套300元，申请人(买卖任何一方)缴纳;合同印花税：买卖双方各按房价的0.05%缴纳;交易手续费：按照成交价的0.5%缴纳，买方缴纳;契税：按房价的3%，买方缴纳;营业税及附加：买卖差额的5.55%，卖方缴纳;土地增值税：买卖差额扣除相关费用后的30%-60%(按差额比率不同累进计算); 个人所得税：净收入(买卖差额扣除以上所有相关费用和税费后)的20%。