建设工程施工合同1999(范本)
建设工程施工合同GF-1999-0201
GF—1999—0201建设工程施工合同发包方：公司承包方：公司中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：2、工程承包范围承包范围：3、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。
4、质量标准工程质量标准：。
5、合同价款金额(大写)：（币种，金额，单位）（小写）6、组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括：（1）、本合同协议书（2）、中标通知书（3）、投标书及其附件（4）、本合同专用条款（5）、本合同通用条款（6）、标准、规范及有关技术文件（7）、图纸（8）、工程量清单(如有时)（9）、工程报价单或预算书6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10、合同生效合同订立时间：年月_____ 日合同订立地点：本合同双方约定：后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)地址：地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1．词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
建设工程施工合同1999(范本)
建设工程施工合同1999(范本)建设工程施工合同1999(范本)第一章总则第一条目的与范围为了规范建设工程施工合同的订立和履行，保障合同各方的权益，加强对建设工程质量的控制，依法确立建设工程施工合同的基本制度，特制定本合同。
第二条定义1. 建设工程施工合同（以下简称“本合同”）是指发包人委托承包人进行建设工程施工的合同关系。
2. 发包人是指委托承包人进行建设工程施工的单位或个人。
3. 承包人是指接受发包人委托进行建设工程施工的单位或个人。
第二章合同的订立第三条合同的形式本合同应采用书面形式，由发包人和承包人共同签订。
第四条合同文件合同文件包括以下内容：1. 承包人提交的施工方案及相关图纸；2. 发包人提供的工程设计图纸及技术要求；3. 合同各方提供的质量检验标准；4. 合同金额及支付方式；5. 合同履行期限；6. 合同的解决争议方式。
第五条合同的履行1. 承包人应按照合同约定的工程进度和质量标准进行施工；2. 发包人应按时支付约定的工程款项；3. 合同各方应保证合同条款的履行，并妥善处理合同变更事项。
第三章合同的解除和终止第六条合同的解除1. 在合同履行前，若发生以下情形，合同可以解除：承包人无合法办理施工许可证的证明；发包人未按时支付工程款项；合同约定的工程无法正常施工。
第七条合同的终止1. 合同履行期限届满，合同终止；2. 合同解除后，合同终止。
第四章争议解决第八条争议解决方式合同争议应通过友好协商解决，如协商不能达成一致，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第五章附则第九条本合同自签订之日起生效。
第十条本合同的修改、补充和终止应采用书面形式。
第十一条本合同未尽事宜，按照有关法律法规执行。
以上为建设工程施工合同1999（范本）。
gf-1999-0201建设工程施工合同范本
三、合同期限
1.合同签订日期：__________
2.工程开工日期：__________
3.工程竣工日期：__________
4.工程保修期：__________
四、合同价款
1.合同总价款：__________
2.价款支付方式：__________
3.工程进度款支付：__________
六、工程质量
1.乙方应按照国家及地方现行的工程质量标准、设计文件和施工图纸进行施工。
2.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合规定。
3.工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督、检查，乙方应积极配合并提供便利条件。
4.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的施工技术资料、质量保证书和竣工图。
七、工程变更
3.双方应按照国家及地方有关规定，承担因自身原因导致的违约责任。
九、争议解决
1.双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他约定
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
1.若甲方需对工程进行变更，应提前书面通知乙方。
2.乙方应根据甲方变更通知，Hale Waihona Puke 时调整施工计划，确保工程顺利进行。
3.工程变更导致的合同价款调整，双方应协商确定。
八、违约责任
1.甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
2.乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇
建设工程施工合同（GF—1999—0201）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________承包范围：____________________承包方式：____________________二、合同工期开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日合同工期总日历天数：_____天（因不可预见或不可抗力因素除外）。
三、质量标准工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及标准，质量验收达到合格标准。
四、合同价款及支付方式合同总价款（人民币）：大写_______，小写_______。
工程款支付方式按下列第_______种方式支付。
工程款支付应按国家或地方工程价款结算的有关规定执行。
详细约定见补充协议。
五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：工程图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、双方工作责任条款甲方负责的工作内容，乙方负责的工作内容以及双方共同责任条款按照通用条款执行。
未尽事宜双方另行签订补充协议确定。
双方应认真履行各自应承担的责任和义务，确保工程的顺利进行。
如有违约，应按照合同相关条款承担违约责任。
具体条款见补充协议。
七、文明施工与安全生产要求条款乙方应严格遵守有关安全生产的法律法规和规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生。
若因乙方安全措施不当造成事故和损害的，乙方应承担全部责任。
建设工程施工合同范本gf-1999-0201
（1）预付款：合同签订后，发包方支付合同总价款的20%作为预付款。
（2）进度款：按照工程实际进度，每月支付一次，每次支付已完成工程量的70%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金。
四、工程期限
4.1工程开工日期：__________
4.2工程竣工日期：__________
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签字）：__________代表（签字）：__________
签订日期：__________
7.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。
八、争议解决
8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且双方履行完毕各自义务后终止。
（3）负责协调施工现场与外部关系，确保施工顺利进行。
6.2承包方：
（1）严格按照施工图纸、设计说明、施工规范及工程量清单进行施工。
（2）确保工程质量和安全，遵守国家及行业相关法律法规。
（3）按时完成工程进度，确保工程按期竣工。
七、违约责任
7.1双方应严格履行本合同约定的各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。
1.3工程性质：__________
1.4工程规模：__________
1.5工程内容：__________
二、工程承包范围及方式
2.1承包范围：按照发包方提供的施工图纸、设计说明、施工规范及工程量清单，承包方负责完成本工程的全部施工内容。
建设工程施工合同示范文本GF-1999-0201
GF-1999-0201建设工程施工合同（示范文本）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通过于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...建设工程施工合同（示范文本）合同编号： GF-1999-0201甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：经甲、乙双方在平等自愿、公开透明的基础上商议，达成如下《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）。
第一章总则第一条合同的目的本合同是为规范甲乙双方在建设工程施工中的权利和义务，确立双方合理的利益关系，有效保障工程的顺利进行而制定的。
第二条合同的合用范围本合同合用于建设工程的承包、施工、安装、调试、验收等各阶段。
本合同对建设工程的设计、监理、施工等各方负责人均有约束力。
第三条术语的定义本合同中所涉及的术语，除另有明确规定外，均按照下列含义理解：1. 建设工程：指根据设计文件，在一定的时间内，按照规范和技术标准，组织人员、机械、材料和其他资源，进行建设、改建、扩建或者拆除的一项综合性工程。
2. 设计文件：指包括工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计等在内的工程设计文件。
3. 施工：指按照设计文件要求，利用各种资源，组织人员施工、安装、调试、验收以及加固、拆除和清理等活动。
4. 监理：指经过批准的监理机构按照合同约定的职责、义务、标准和程序，对工程施工、质量、进度和安全等方面进行监督检查、评定和认定的活动。
5. 工期：指从开工之日起，按照工期计算方法计算的完成工程全部工作所需要的时间。
6. 保证金：指甲方按照合同约定，向乙方提供的一定数额的担保金。
第二章工程范围第四条工程的名称及位置本工程的名称是（），位于（）。
第五条工程的内容和规模1. 本工程的许可用地面积为（）平方米，总建造面积（含附属设施）为（）平方米。
2. 本工程总体建设规模为：（）。
3. 本工程主要工程内容及规模如下：（1）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）（2）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）……第三章合同价款第六条合同价款总额和支付方式1. 本工程合同总价款为（）万元（大写：（）元），包括承包款、材料预付款、工程现场检测费、任务包奖罚等。
建设工程施工合同GF—1999—0201(合同范本)
建设工程施工合同GF—1999—0201(合同范本) 合同编号：GF-1999-0201甲方(承包人)：_____________________（以下简称甲方）乙方(业主)：_____________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方委托甲方进行建设工程施工事宜，达成如下合同：一、建设工程内容及施工期限1.乙方委托甲方承建的建设工程内容为：_____________________。
2.工程质量等级为_____________________。
3.工程地址为_____________________。
4.工程施工期限为_____________________。
二、价格及支付方式1.工程合同价款为_____________________元（大写：_____________________元），包括人工费、机械费、工程材料费、运杂费、工程保险费、税金等。
2.乙方应在合同签订后的_____________________日内向甲方支付工程合同价款的_____________________（百分之_____________________）作为预付款。
3.工程结算方式为_____________________。
4.工程质量达到验收标准后，甲方应在_____________________日内向乙方开具工程结算单，并在_____________________日内向乙方结清尚未支付的工程款。
5.工程变更引起的费用变动，由发生变更的一方负担。
三、保证金1.乙方应按照工程合同价款的_____________________（百分之_____________________）向甲方提供保证金_____________________元（大写：_____________________元）。
2.工程验收合格后，甲方应在_____________________日内退还乙方缴纳的保证金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同1999(范本)
第1章总则
第1条合同目的
本合同是根据《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规的规定，为明确双方的权利义务，保证建设工程的质量和安全，合理分工，合理分享风险，依法规范合同行为，特订立本合同。
第2条合同名称
本合同名称为《建设工程施工合同1999(范本)》。
第3条合同标的
本合同的合同标的为乙方承担甲方委托的建设工程的施工任务。
第2章合同签订和履行
第4条合同签订
1. 本合同的签订应符合法律法规的规定，甲、乙双方应当真实、准确地提供相关信息，并且保证提供的文件、资料真实、合法有效。
2. 双方在合同签订时应当认真核对合同内容，确保双方的权益
得到有效保障。
第5条施工条件
1. 甲方应当提供与施工有关的必要条件，包括但不限于场地、用电、用水、用气等设施设备。
2. 乙方应当按照甲方提供的施工条件进行合理施工，保证施工质量和安全。
第6条合同价款
1. 甲方应当按照合同约定及时支付工程款项，乙方应当按照约定按时完成施工任务。
2. 工程款项的支付方式应当采用符合法律规定的方式进行，并保持支付记录。
第7条变更和解约
1. 双方如需变更合同内容，应当及时协商一致，并按照合同规定的程序进行。
2. 如双方不能履行合同义务或者提前终止合同，应当向对方支付违约金，并承担相应的法律责任。
第3章质量和安全保证
第8条质量保证
1. 乙方应当按照国家建设工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2. 甲方有权对施工过程进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应当及时进行整改。
第9条安全保证
1. 乙方应当制定施工安全计划，并组织施工期间的安全管理工作，确保工程施工过程中的安全。
2. 如发生安全事故，乙方应当及时采取措施进行救援，并积极配合相关部门的调查和处理。
第4章争议解决
第10条争议解决方式
双方如发生合同履行过程中的争议，应当通过友好协商的方式解决。
如协商不成，可以依法向人民法院提起诉讼。
第5章其他条款
第11条其他约定
本合同未尽事宜，双方可另行协商达成一致意见，并以书面形式作为合同补充。
第12条合同生效与效力
本合同自双方在合同上签字或盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
第13条合同解释
本合同的解释及未尽事宜，以相关法律法规为准。
第14条合同份数
本合同正本共计两份，甲方与乙方各持一份，具有同等法律效力。
结束语
以上是《建设工程施工合同1999(范本)》的合同内容和条款，双方在签订合应当遵守合同的约定，共同履行合同义务，确保建设工程的质量和安全。
任何违反合同约定的行为都将受到法律追究。
希望合同签订双方能够互相信任、合作愉快、共同推进工程的顺利进行。