横沥镇敬老院扩建工程施工总承包参考模板
横沥镇敬老院扩建工程施工总承包招标文件招标单位：广州市南沙区横沥镇人民政府招标代理单位：广东永道工程咨询有限公司日期：2014年11月目录目录 (2)第一章投标须知 (3)一、投标须知前附表 (3)二、投标须知修改表 (6)三、投标须知通用条款 (9)（一）总则 (9)（二）招标文件 (10)（三）投标文件的编制 (12)（四）投标文件的递交 (19)（五）开标、评标、定标及合同签定 (21)第二章开标、评标及定标办法 (24)一、开标、评标及定标办法修改表 (24)二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法 (28)（一）总则 (28)（二）开标评标办法程序和细则 (31)两阶段评标法 (31)第三章合同条款 (50)第四章投标文件格式 (99)第五章技术条件（工程建设标准） (106)第六章图纸及勘察资料 (107)第七章工程量清单 (108)第八章招标控制价 (109)第一章投标须知一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用GZZB2014-1招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。
对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。
注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分。
二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZZB2014-1招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。
本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。
条款号：11.2（7）修改类型：删除原文：用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人在投标截止前按广州公共资源交易中心投标人服务专区的指引选择用于资格审查的业绩。
并用本企业的CA数字证书对生成的内容进行签章）；条款号：11.2（11）修改类型：删除原文：列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方A类IC卡中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；；条款号：11.2（12）修改类型：删除原文：投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。
扫描件，原件备查）。
（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。
条款号：11.1 修改类型：修改原文：投标文件由资格审查文件、《投标函》、《广州建设工程施工招标投标书》、用于评标的业绩、《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》、余泥渣土运输与排放方案、《对投标文件编制的承诺》、投标报价文件等组成。
现文：投标文件由资格审查文件、《投标函》、《广州建设工程施工招标投标书》、用于评标的业绩、《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》、余泥渣土运输与排放方案、《对投标文件编制的承诺》、投标报价文件等组成。
条款号：11.6 修改类型：修改原文：《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》（格式见第四章）现文：《响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书》（格式见第四章）条款号：13.5.2 修改类型：修改原文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。
现文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。
详见本招标文件所附施工合同专用条款第八、工程变更的有关规定。
条款号：13.5.3 修改类型：修改原文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。
现文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取2010年广东省相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。
材料价格按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。
条款号：30.1 修改类型：修改原文：招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
现文：招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
条款号：30.2 修改类型：修改原文：中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。
原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：中标通知书发出之日起5个工作日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。
原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
条款号：31.1 修改类型：修改原文：在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
现文：在收到中标通知书后的5个工作日内，中标人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
条款号：31.2 修改类型：修改原文：中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。
原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：中标通知书发出之日起5个工作日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。
原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）三、投标须知通用条款（一）总则1．定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。
（2）“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。
（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。
（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。
（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。
（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。
(7)“电子文件”指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。
2．招标说明2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。
2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。
2.3设计说明：详见招标图纸。
2.4工程施工特点：详见招标图纸。
3．资金来源本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项4．合格投标人的条件详见本项目招标公告5．踏勘现场5.1 投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。
一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。
考察现场的费用由投标人自己承担。
5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。
在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。
6．投标费用不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。
（二）招标文件7.招标文件的组成7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：第一章投标须知第二章开标、评标及定标办法第三章合同条款第四章投标文件格式第五章技术条件（工程建设标准）（另册）第六章图纸及勘察资料（另册）第七章工程量清单（另册）7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。
敬老院工程项目进展情况汇报
敬老院工程项目进展情况汇报第一篇：敬老院工程项目进展情况汇报××镇敬老院、××敬老院建设项目已列入××县人民政府承诺的十件实事督办建设项目。
目前，两个敬老院的工程进展情况如下：一、××镇敬老院位于××新城区农业银行住宿区背后，用地面积9845.35平方米，建筑面积5836.29平方米，项目到位资金450万元，建设规模：住宿、餐厅、医务室、娱乐活动场所、绿化等附属工程设施。
工程实际投资620万元，工程计划2010年6月底完成竣工验收。
三、前期工程投资及资金使用情况两个敬老院前期工程投资达2814373.74元，其中：1、××镇敬老院前期基础工程投入1411944.44元，其中：①征地补偿费259054.34元；②工程勘察费59000元；③土方回填量27826立方米，单位造价34.69元/立方米，结算造价965190.10元；④工程设计图纸费128700元。
2、××敬老院前期基础工程投入1412429.3元,其中:①征用土地补偿费234665元;②土地勘察费25000元;③土方回填、挡墙建设工程费1057654.3元；④挡墙工程施工监理费17750元;⑤办证费8000元（包括建设用地许可证、建设规划工程许可证、用地选址许可证办证费）；⑥建设工程设计图纸费59360元;⑦施工图审查费10000元。
两个敬老院前期工程资金已支付2213659.44元，其中：①已支付两个敬老院的土地补偿费493719.34；②已支付××敬老院土方回填869190.1元；③已支付××敬老院土方回填挡墙工程费800000元；④已支付××地勘费25000元；⑤已支付××挡墙工程施工监理费17750元；⑥已支付××敬老院办证费8000元（包括建设用地许可证、建设规划工程许可证、用地选址许可证办证费）。
敬老院施工组织设计
目录第一章概况一、工程概况二、编制依据三、编制原则四、编制要点五、工程范围第二章施工部署一、工程质量、进度和安全目标二、施工计划三、施工准备四、施工平面布置第三章施工工艺及技术措施第四章机械设备和劳动力配备一、机械设计计划二、施工人员的组织第五章施工进度计划第六章现场管理班子配备及管理网络一、项目经理部二、施工管理网络三、项目班子管理职责与分工第七章工程质量保证措施一、思想保证二、组织保证三、制度保证四、经济保证五、监督保证六、计量器具管理七、原材料保证措施第八章工期保证措施第九章环境、文物保护及施工安全一、接受监督二、噪音控制三、施工废水及污染物的妥善处理四、消防五、安全保证体系及措施31第十章配合协调管理措施第一章概况一、工程概况工程名称：拉萨市达孜县社会福利院改扩建项目工程地点及概要：拉萨市达孜县社会福利院是拉萨地区完善社会俘虏的重要建筑物之一,位于拉萨市达孜县郊区。
在原有的社会福利院基础上扩建四幢建筑，其中新建老年人住宅3幢，新建综合用房一幢，改建建筑一幢。
本次拟建场地位于原用地北面，距原建筑物间距为10M。
新建建筑建筑面积为899平方米。
本工程由西藏金林建筑设计公司设计。
二、编制依据1、《工程建设标准强制条文房屋部分》2002年版；2、《老年人建筑设计规范》 (JGJ122—99）;3、《宿舍建设设计规范》(JGJ36—-2005）；4、《屋面工程技术规范》(GB50345--2004)；5、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222—95）;6、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50—2001)；7、《工程测量规范》（GB50026—93）；8、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88)9、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）以及国家、地区相关建筑法律、规程、规范。
三、编制原则1、安排合理紧凑，实现工期目标。
认真研究、综合考虑工程地质、工程环境、场地条件及工期等各种因素，运用系统工程理论进行施工总体部署，利用网络技术组织分段平行流水作业,施工安排及工序衔接体现该工程施工系统性的特点。
养老院工程投标方案范本
养老院工程投标方案范本一、项目概况1.1 项目名称：养老院工程建设项目1.2 项目地点：XX省XX市1.3 项目建设规模：总建筑面积XXX平方米1.4 项目简介：该项目是为了满足养老人士的居住和生活需求，提供良好的养老服务和生活环境。
二、项目背景随着人口老龄化趋势的加剧，养老院的建设和发展将成为社会重要的需求。
为了提供更好的养老服务，XX省XX市决定新建一所现代化的养老院。
该养老院要能满足老人的日常活动需求，包括住宿、饮食、医疗护理和娱乐活动等方面。
三、项目建设内容3.1 建筑设计：养老院建筑设计应考虑老人的生活习惯和特点，合理规划建筑布局，采光和通风等。
3.2 设备采购：保证老人居住的设备与生活设施设备完备，海水浴、热水器、电视等。
3.3 技术服务：提供医疗护理服务、健身娱乐设施、心理健康服务等。
四、项目投资和资金来源4.1 项目总投资：根据初步估算，养老院工程建设项目总投资为XXX万元。
4.2 资金来源：主要通过政府投资、社会资金和其他渠道资金来支持。
五、施工进度和工期安排5.1 工程周期：养老院工程建设项目工期为X年（X个月）5.2 施工进度：根据工程设计方案，合理安排建设进度，保证项目可以按时完工。
六、技术标准和质量保证6.1 技术标准：养老院工程项目应符合国家相关标准和规范。
6.2 质量保证：确保工程质量符合国家标准和设计要求，对施工过程进行全程监管和检查。
七、安全保障和环境保护7.1 安全保障：养老院工程项目施工过程要遵循相关安全规范和要求，确保施工安全。
7.2 环境保护：养老院工程项目要符合国家相关环保法律法规，减少对环境的影响。
八、投标方案8.1 公司概况：我公司是一家专注于养老服务行业的企业，具有丰富的养老院设计及建设经验，拥有一支专业的设计团队和施工团队。
8.2 技术优势：我公司具备先进的建筑设计和施工技术，可以提供高质量的养老院工程项目。
8.3 资金实力：我公司拥有雄厚的资金实力，能够确保项目建设的顺利进行。
敬老院改造工程施工组织设计方案
敬老院改造工程施工组织设计方案目录一、总体概述. 1二、施工临时设施及现场平面布置11三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施13四、各分部项工程的施工方案及质量保证措施16五、安全文明施工及环境保护措施35六、项目管理人员及环境保护措施40七、劳动力、机械设备和材料投入计划41八、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案43一、总体概述1、工程概况1.1、工程地点：张庄街道成庄村1.2、工程质量：合格1.3、投标范围：旧围墙拆除、原破旧道路及场地凿除、新围墙及花池、门亭和伸缩门门洞工程、庭院新围墙、老年之家涂料吊顶及门窗工程、场地及道路工程。
2、施工组织总体设想我公司对此次施工组织设计的编制高度重视，召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员，在仔细研究图纸，明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设单位要求前提下，成立编制专题小组，集思广益、博采众长，力求本方案切合工程实际，思路先进，可操作性强。
3、方案针对性3． 1 针对各个专业单位施工配合的措施与配套单位的协调是相当繁琐的，仅仅各专业单位的协调是远远不够的，还需要业主与监理的配合协调，建立一些硬性的规定和制度，如每周召开一次监理例会、每周一报送本周周计划、每月 25 日前报送次月的月计划、每月中旬进行一次安全生产大检查等：1、发扬密切协作的好作风，从全局出发，密切各施工单位的协作关系，对配合施工好的个人、班组予以表扬和奖励，对配合施上差的进行批评，必要时，给予适当的惩罚处理，直至清退出施工现场。
2、积极主动、密切联系，随时掌握现场施工动态。
对配合工程项目，上道工序要为下道工序创造良好条件。
3、按照业主与监理的要求，共同编制施工规划，确定质量目标、进度计划、平面布置、相互配合、流水及交叉施工等方面的内容4、搞好整个施工现场的组织管理。
积极给专业单位创造工作面。
5、应及时办理隐蔽验收、验评测试、质量等级评定等记录，并整理汇集成册，在竣工时，将资料交总包单位保管存档。
敬老院施工组织设计技术标样本
目录第一章技术标综合阐明 (01)第二章施工总体布置 (02)第三章分某些项施工技术方案 (09)第四章施工总进度及保证进度重要办法 (32)第五章工程质量保证办法 (34)第六章安全施工保证办法 (40)第七章文明施工办法 (44)第八章环保办法 (47)第一章技术标综合阐明一方面感谢建设单位对我司信任，诚意邀请亭林镇敬老院食堂及办公用房扩建工程投标。
咱们诚恳地表达，咱们完全接受招标文献中提出关于质量、工期、安全和文明施工、安装配合、总包管理等各项规定，并贯彻各项方案和办法，与业主、监理单位、设计院、设备供应方一起以高度责任感共同建设好贵工程。
我公司认真学习和研究了工程招标文献、关于图纸资料，并踏勘了施工现场，在分析了本工程特点、难点和各种影响施工因素后，我公司对以高质量、高速度全面完毕该工程建设任务布满了信心。
现将本工程施工组织设计呈送贵方，供你们审视。
一、工期目的保证本工程以90个日历天完毕所有竣工施工任务。
如有幸中标，所报工期即为合同工期，并做到一接到告知，第二天及时进场。
我公司一定精心组织施工、周密安排，千方百计做好开工前施工准备工作，让业主放心满意。
如因我公司因素导致工期迟延，愿接受合同总价每天万分之一罚款。
二、质量目的保证亭林镇敬老院食堂及办公用房扩建工程达到一次验收合格与创区优质构造工程。
针对本工程特点，我公司将以先进技术、科学管理贯彻办法，保证本工程达到质量目的。
如果达不到上述质量承诺，我公司愿接受按合同总价1%给以罚款。
三、安全目的实现无工伤、火灾、交通管线、设备等事故，创上海市标化合格工地。
四、施工现场管理目的保证施工现场管理达到“区现场文明、标化工地”原则，争创上海市“市级文明工地”原则。
咱们将保证对上述目的进行认真实行，如果达不到上述承诺，我公司愿接受按合同总价1%给以罚款。
五、编制根据1、设计有限公司提供施工图纸；2、施工招标文献和施工招标补充文献；3、上海市建委颁发关于建筑规程、安全、质量等文献；4、我公司既有机械设备状况；5、我公司ISO9001:质量体系文献；6、国家现行关于施工及验收规范、规程。
养老院工程合同范本
养老院工程合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：养老院工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于养老院的建筑施工、装修、设备安装等，具体工程内容以双方确认的设计图纸和施工方案为准。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及地方相关工程质量验收标准，达到合格等级。
2. 乙方应按照双方确认的设计图纸、施工方案和相关规范进行施工，确保工程质量和安全。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：__________元（大写：______________________元整）。
2. 付款方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权对工程进度、质量进行监督检查；按照合同约定及时支付工程价款；协助乙方协调与工程相关的外部关系，提供必要的施工条件。
全套敬老院平面、立面施工图
养老院工程投标方案模板
养老院工程投标方案模板一、招标项目名称养老院建设工程二、招标单位招标单位名称：XXX市民政局联系人：XXX联系电话：XXX招标单位地址：XXX三、工程概况1. 项目概况本项目为XXX市政府拟建养老院工程，总建筑面积为XXX平方米，包括主楼、办公楼、餐厅、医疗室、活动室、绿化等配套设施。
2. 投标范围本次招标包括设计、施工、设备采购及后期维护等全过程服务。
3. 项目目标提供符合国家标准的养老服务，为老年人提供舒适、安全的生活环境。
四、投标条件1. 投标人资格（1）具有独立法人资格的企业；（2）具有国家住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书；（3）有类似工程的设计、施工及后期维护经验。
2. 投标文件要求（1）完整的投标文件，包括投标报价和技术方案；（2）合法有效的营业执照、资质证书、工程业绩等相关证明材料；（3）担保文件或担保函；（4）其他招标文件要求的材料。
五、投标安排1. 投标时间招标文件领取时间：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日投标截止时间：XXXX年X月X日X时X分2. 投标地点投标文件递交地点：XXX市民政局开标地点：XXX市民政局3. 投标保证金投标保证金XXX万元，以银行汇款形式缴纳，逾期未交纳保证金者，视为自动放弃投标资格。
4. 开标时间开标时间：XXXX年X月X日X时X分六、投标内容1. 投标方案（1）技术方案：包括设计方案、施工方案、设备采购方案、后期维护方案等；（2）投标报价：按照招标文件要求标明价格及支付条件。
2. 技术要求（1）建筑设计符合国家相关标准；（2）施工工艺符合国家相关标准；（3）设备采购符合国家相关标准；（4）后期维护方案符合国家相关标准。
3. 保证措施承诺在工程实施过程中，遵守相关法律法规，保证施工质量及工期，并在后期维护过程中提供优质服务。
七、评标办法1. 评标标准评标按照投标报价、技术方案、资质及业绩等进行综合评定。
2. 评标流程评标由招标单位设立评标委员会进行评审，并由相关部门代表参与监督。
敬老院施工合同范本
敬老院施工合同范本
甲方：（施工单位名称）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（敬老院名称）
地址：
联系人：
电话：
根据《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规，经双方友好协商，就甲方为乙方进行敬老院施工项目的相关事宜达成如下协议：
一、工程基本情况：
1. 项目名称：敬老院施工项目
2. 项目地址：
3. 工程内容：包括但不限于建筑、装修、给排水、电气等工程
二、施工期限：
1. 本工程的工期为（具体工期），自合同签订之日起计算。
2. 在施工期间，甲方需保证工程质量、进度及安全。
三、费用支付方式：
1. 乙方应按合同约定的工程进度、质量完成情况及验收情况支付甲方相应的工程款。
2. 甲方施工过程中如有额外费用增加，需提前与乙方沟通并签订补充协议。
四、质量保证：
1. 甲方应按照国家有关标准和规定。
对施工质量进行监管，保证施工质量符合规范要求。
2. 工程竣工验收合格后，甲方应承担工程质量保修期。
五、违约责任：
1. 任何一方违反合同规定，应当承担相应的违约责任。
2. 违约一方需支付对方相应的违约金。
3. 造成对方损失的，应当赔偿相应的经济损失。
六、法律适用和争议解决：
1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，应提交有关仲裁机构仲裁。
七、合同生效：
1. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收并结清款项之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
某某敬老院改造工程施工组织设计
一、编制依据：1.1测量规范（GBJ50026-93）；1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；1.3《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；1.4《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；1.5《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；1.6《建筑结构制图标准》（GB/T50105-2001）；1.7《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；1.8《建筑地基基出设计规范》（GB50007-2002）；1.9《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）1.10《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）1.11《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207-2002）1.12《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）1.13《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2002）1.14《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）1.15《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB50300-2002）二、工程概况本工程为乳山市午极镇敬老院改扩建项目工程，建筑面积为1990平方米，结构形式：框剪结构，位于乳山午极镇，工程内容：施工图纸设计范围内的建筑、安装工程等内容。
三、施工准备(一)开工放线前，根据场地自然标高与建筑物室内外高差情况，将场地清理平整。
(二)根据施工平面图，搭设临时设施，引入附近电源和水源，布置并修建运输道路。
(三)材料供应：本工程订购材料均由项目部根据现场用料计划统一组织货源，并经复验合格后报甲方及监理人员同意后方可使用，成品及半成品必须有出厂合格证，同时应遵守试验室见证取样及公司制定的《材料进场检验制度》。
(四)技术准备：开工前，由甲方组织监理、设计、勘察及施工单位有关人员对图纸进行认真会审。
施工单位组织施工工程技术人员、管理人员熟悉图纸及学习有关施工规范和国家标准及《工程建设标准强制性条文》、安全条例，建立健全各项规章制度，并做好各级技术交底资料准备工作。