工程合同管理第六章
建设工程企业合同管理办法
建设工程企业合同管理办法第一章总则第一条为了加强建设工程企业合同管理，规范企业合同行为，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称的建设工程企业合同（以下简称合同），是指建设工程企业在工程建设过程中，与发包人、勘察设计单位、施工单位、材料供应单位等签订的各种合同。
第三条建设工程企业合同管理应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条建设工程企业应建立健全合同管理制度，加强对合同的管理和监督，确保合同的合法性和有效性。
第二章合同的订立与履行第五条建设工程企业在订立合同前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同双方的合法权益。
第六条合同内容应包括工程项目的名称、地点、规模、内容、质量、工期、价款、支付方式、违约责任等条款。
第七条建设工程企业应按照合同约定履行合同义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第八条建设工程企业应建立健全合同履行监督机制，对合同履行情况进行定期检查和评估，发现问题及时采取措施予以解决。
第三章合同的变更与解除第九条合同的变更应遵循双方协商一致的原则，并依法办理变更手续。
第十条合同的解除应符合法律法规的规定，双方协商一致，并依法办理解除手续。
第四章合同的转让与终止第十一条合同的转让应符合法律法规的规定，并取得合同对方的同意。
第十二条合同终止后，建设工程企业应按照合同约定办理合同终止手续，妥善处理合同遗留问题。
第五章合同的争议解决第十三条合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。
第十四条建设工程企业应积极参与合同争议的解决，维护自身的合法权益。
第六章合同管理的法律责任第十五条建设工程企业违反本办法规定的，依法承担相应的法律责任。
第十六条建设工程企业合同管理人员违反本办法规定的，依法承担相应的法律责任。
第七章附则第十七条本办法自发布之日起施行。
第十八条本办法的解释权归建设工程企业。
通过以上条款，建设工程企业合同管理办法对合同的订立与履行、变更与解除、转让与终止、争议解决以及法律责任等方面进行了全面规定，旨在加强建设工程企业合同管理，规范企业合同行为，保障合同双方的合法权益。
第6章 建设工程施工合同管理
4
招标文件的分析 • 招标文件总体检查 • 招标条件分析 • 对招标工作时间安排的分析 • 工程技术文件分析
5
合同文本分析 • 合同文本分析主要有以下四方面的内容：
1）施工承包合同的合法性分析、 2）施工承包合同的完备性分析、 3）合同双方责权利分析、 4）后果性分析
7
风险分配原则 • 合理分配风险
（1）谁能最有效地防止和控制风险，或能将风险转移给其他方面，则应由他承担相应的风险责任； （ 2）由承担者控制相关风险是经济的、有效的、方便的、可行的； （3）通过风险分配，加强责任，能更好地计划，发挥双方管理的和技术革新的积极性等。 • 公平合理、责权利平衡
建筑工程合同，风险分配必须符合公平原则，具体体现在以下几方面： 1） 风险责任与权力相平衡。 2）风险责任与机会对等即风险承担者同时应能享有风险控制获得的收益和机会收益。 3）风险承担者应具备承担的可能性和合理性，即给风险承担者以风险预测、计划、控制的条件和可能性。 4）符合工程惯例。
14
合同实施控制 控制程序：
合同监督→ 合同跟踪→合同诊断→调整与纠偏 控制内容：
成本控制、质量控制、进度控制、合同控制。 实施有效合同监督
落实计划、协调关系、严格管理程序、资料审查及控制 合同跟踪
跟踪依据、跟踪对象
15
合同诊断 执行差异原因分析、差异责任分辨、对合同实施趋势预测、做出综合评价及判断。
8
合同风险对策 • 合同风险对策主要有以下五方面内容：
回避风险、 完善合同条款、 转移分散风险、 利用风险、 加强索赔管理
9
合同分析 • 合同分析的必要性
1）合同分析可以正确指导日常管理工作， 2）可以理顺合同条款之间的内在联系， 3）可以分清合同各方的责任， 4）可以确定各工程小组、项目管理人员的具体职责范围， 5）可以进一步分析合同风险， 6）可以为合同执行作出详细的计划和步骤， 7）可以为可能出现的合同争议、索赔与反索赔做准备。
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章：合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章：工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章：工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章：违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章：合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章：不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章：合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织，对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担工程实施、质量保证等责任。
工程建设合同管理
约没有确定承诺期限的，承诺应该依照下列规定送达: (1)要约以对话方式作出的，应当及时作出承诺，但当事人另有约定的除
外; (2)要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达。
上一页 下一页 返回
上一页 下一页 返回
第一节 合同法律制度
义务包括三个方面的内容:合同法律关系主体在法定范围内或约定范围内 承担一定的义务，即必须作出一定行为或不应作出一定行为;义务主体不 履行义务时将受到法律制裁;义务主体的义务是有限的，不是无限的。
二、合同的订立方式
《合同法》第13条规定:当事人订立合同，采用要约、承诺方式。 (一)要约 《合同法》第14条规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意
事权利或者承担民事义务的人，亦称合同法律关系的当事人。依我国法 律规定，合同法律关系的主体为自然人和法人，个体工商户、农村承包 经营户、合伙组织和其他组织可以比照自然人和法人享有合同法律关系 主体资格。在特殊的情况下，国家一也可成为合同法律关系的主体。
上一页 下一页 返回
第一节 合同法律制度
2.合同法律关系的客体 合同法律关系的客体是指合同法律关系主体的权利和义务所指向的对象。
上一页 下一页 返回
第一节 合同法律制度
5.价款或者报酬 价款通常是指当事人一方为取得对方出让的标的物而支付给对方一定数
额的货币。报酬通常是指当事人一方为对方提供劳务、服务等，从而向 对方收取一定数额的货币报酬。 6.履行期限、地点和方式 履行期限是指当事人交付标的和支付价款或者报酬的日期，一也就是依 据合同的约定，权利人要求义务人履行义务的请求权发生的时间。 履行地点是指当事人交付标的和支付价款或者报酬的地点，它包括标的 交付、提取的地点，服务、劳务或工程项目建设的地点，价款或报酬结 算的地点等。
2013年一建管理(合同与合同管理)重点笔记
2013年一建管理重点笔记第六章建设工程合同与合同管理一、建设工程施工招标与投标1、建设工程施工招标应该具备的条件包括以下几项：招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；有相应资金或资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。
2、我国的《招标投标法》，以下项目宜采用招标的方式确定承包人：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府资金的项目。
3、有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：1．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；2．受自然地域环境限制的；3．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；4．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；5．法律、法规规定不宜公开招标的。
招标人采用邀请招标方式，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
4、招标信息的发布：招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。
自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。
招标文件或者资格预审文件的收费不得以营利为目的。
招标文件或者资格预审文件售出后，不予退还。
招标人不得擅自终止招标。
5、招标信息的修正：如果招标人在招标文件已经发布之后，发现有问题需要进一步澄清或修改，必须依据以下原则进行：1．时限：应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出；2．形式：所有澄清文件必须以书面形式进行；3．全面：所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人。
6、评标评标分为评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告等过程。
初步评审主要是进行符合性审查，即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。
2024版第六章建设工程施工合同管理
2024版第六章建设工程施工合同管理合同编号：__________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 联系人：__________________4. 联系电话：________________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 联系人：__________________4. 联系电话：________________第一章工程概况第一条工程名称：____________________第二条工程地点：____________________第三条工程规模：____________________第四条工程内容：____________________第五条工程质量标准：____________________第六条工程合同价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
第二章合同工期第七条合同工期自______年______月______日起至______年______月______日止。
第三章甲方权利和义务第八条甲方应按照本合同约定履行合同义务，提供施工场地，办理相关手续，确保工程顺利进行。
第九条甲方应按约定时间支付工程进度款和结算款。
第四章乙方权利和义务第十条乙方应按照本合同约定履行合同义务，保证工程质量、安全、进度和投资控制。
第十一条乙方应按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。
第十二条乙方应承担工程期间的安全生产责任，确保工程施工安全。
第十三条乙方应按照合同约定承担工程保险和工程保修责任。
第五章合同价款及支付第十四条合同价款包括：工程预算价、工程变更价、工程洽商价、现场签证价、价格调整等。
第十五条甲方按照乙方提交的工程进度报表支付工程进度款。
第十六条工程竣工后，双方按照约定的计价方式进行工程结算。
建筑工程行业合同管理办法
建筑工程行业合同管理办法第一章总则第一条为了规范建筑工程行业的合同管理，维护合同双方当事人的合法权益，保证工程质量、安全、进度和投资控制，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内从事建筑工程的新建、扩建、改建等项目的合同管理工作。
第三条建筑工程合同管理应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，依法订立、履行、变更和解除合同。
第四条建设单位和施工单位应当具备相应的资质条件，履行合同能力，承担合同责任。
第二章合同订立第五条建筑工程合同包括工程承包合同、施工图纸合同、工程量清单合同、材料设备采购合同、施工监理合同等。
第六条合同双方应当在平等互利的基础上，明确合同内容，包括工程范围、质量标准、工期、价款、支付方式、违约责任等。
第七条合同双方应当遵循国家规定，履行招投标程序，确定合同价款。
第八条合同双方应当依法签订书面合同，并由法定代表人或者其授权的代表签字盖章。
第三章合同履行第九条合同双方应当按照合同约定，履行各自的义务。
第十条建设单位应当按照合同约定，及时支付工程进度款，保障施工单位的合法权益。
第十一条施工单位应当按照合同约定，保证工程质量，安全文明施工，按期完成工程。
第十二条合同双方应当加强合同履行过程中的沟通与协调，及时解决合同履行中出现的问题。
第四章合同变更与解除第十三条合同双方应当遵循合同约定，办理合同变更手续。
第十四条合同双方应当依法解除合同，并办理相关手续。
第五章合同争议解决第十五条合同双方应当通过友好协商、调解等方式解决合同争议。
第十六条合同双方可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第六章法律责任第十七条违反本办法规定的，由建设行政主管部门或者其他有关部门依法予以查处。
第十八条建设单位和施工单位有违法行为的，依法承担相应的法律责任。
第七章附则第十九条本办法由住房和城乡建设部负责解释。
第二十条本办法自发布之日起施行。
建筑工程行业合同管理办法的制定，旨在加强建筑工程行业的合同管理，维护合同双方合法权益，保证工程质量、安全、进度和投资控制。
2020年监理工程师《合同管理》章节基础题：第六章(6)
2020年监理工程师《合同管理》章节基础题：第六章（6）二、多项选择题1、根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有( )。
A、结合行业特点，编制本行业中通用合同条款B、不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C、结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”D、“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触E、“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”2、根据《标准施工合同》，履约担保的特点有( )。
A、担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B、标准施工合同要求履约担保采用保函的形式C、在收到对方书面形式提出的担保金额内的赔偿要求后，需在5 天内支付D、采用无条件担保方式E、承包人有严重违约情况时，经承包人确认可凭保函向担保人要求予以赔偿3、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有( )。
A、施工工程或标段B、工程结算方式C、质量标准D、合同组成文件E、变更处理程序4、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有( )。
A、签约合同价B、合同工期C、双方义务D、质量标准E、项目经理人选5、根据《标准施工合同》，关于监理人说法正确的有( )。
A、监理人要公平合理处理合同中的管理事项B、监理人是受发包人聘请的管理人C、监理人是施工合同的当事人D、监理人的一切行为均遵照发包人的指示E、监理人要在授权范围内独立工作6、根据《标准施工合同》，施工合同的当事人包括( )。
A、发包人B、发包人法定代表人C、监理人D、承包人E、承包人法定代表人7、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有( )。
A、监理人是受发包人委托的发包人代表B、监理人是受发包人聘请的管理人C、监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D、监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E、监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织8、下列文件中，属于施工合同组成部分的有( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、合同变更的含义
（一）合同变更的含义
合同变更有广义与狭义两种含义:
广义的合同变更是指合同主体和合同内容发生变化。 主体变更主要指以新的主体取代原合同关系的主体。这种 变更并未使合同内容发生变化。
合同变更主要是指合同内容的变更，即狭义变更。狭 义合同变更是指合同成立后，尚未履行或者尚未完全履行 以前，当事人就合同内容达成修改和补充的协议。
精选课件
（四）合同权利转让的法律效力
合同权利转让的生效，首先取决于两个条件：
合同权利转让合同的成立 债权人告知债务人后，债务人未表示异议
对受让人的效力 对转让人即原债权人的效力 对债务人的效力
精选课件
• 对受让人的效力
–受让人取得合同权利 –受让人取得属于主权利的从权利
• 对转让人即原债权人的效力
第六章 合同的变更、转让与终止
第三 节
第一节
合合 同同 变变 更更 的的 条含 件义
与 特 点
第二节
三二一
、、、
合合合
括 移 转
同 权 利 义
同 义 务 的
同 权 利 的
务移转
的转让
概 精选课件
三二一 、、、 合合合 同同同 终终终 止止止 的的的 效法含 力定义
第一节 合同的变更
合同变更的含义与特点 合同变更的条件
• 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙 公司，依据《合同法》的规定，(CDE )。 A．合同主体不变仍为甲乙两公司 B．甲公司无需征得乙公司同意，但应通 知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权 D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从 债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务
精选课件
三、合同权利义务的概括移转
精选课件
第三节 合同权利义务的终止
一、合同终止的含义 二、合同终止的法定情形
三、合同终止的效力
精选课件
一、合同终止的含义
合同权利义务的终止简称合同的终止，又称合同的 消灭，是合同当事人双方之间的权利义务在客观上不复 存在。合同的终止必须基于一定的法律事实，这就是合 同终止的原因。
精选课件
第二节 合同的转让
合同权利的转让 合同义务的移转 合同权利义务的概括移转
精选课件
一、合同权利的转让
（一）合同权利转让的概念 （二）合同权利转让的条件 （三）合同权利依法不可转让的情形 （四）合同权利转让的法律效力
精选课件
（一）合同权利转让的概念
所谓合同权利的转让，是指合同债权 人通过协议将其债权全部或部分地转让给 第三人的行为。
精选课件
（二）合同变更的特点
协议变更合同 是指合同内容的局部变化 合同变更发生在合同成立后，尚未履行 或者尚未完全履行前 产生新的有关债权债务的内容
精选课件
二、合同变更的条件
（一）原已存在着合同关系 （二）合同的变更在原则上必须经过当事人协商一致 （三）合同的变更必须遵循法定的程序和方式 （四）合同变更使合同内容发生变化
• 是指由原合同当事人一方将其债权债务一并转 移给第三人，由第三人概括地继受这些债权债 务。
• 具有如下特点：
– 可依据当事人之间订立的合同而发生，也可因法律 的规定而产生；
– 发生于双务合同中； – 当事人一方与第三人达成协议后，须经另一方当事
人同意后方可生效。
精选课件
• 假设AB两企业签订了一个100万元的合 同，A向B发货，B向A付款，债权人A分 立成C、D，D可以向B要100万。
• 合同义务移转
– 在上例中，如甲发货后，乙未付款，乙随后将付款义务转让 给丙，则转让前，乙应征得甲的事先同意，否则不得转让。 乙转让付款义务后，因乙设置的抵押担保不能脱离债务人存 在，除非乙明确承诺，否则该抵押不当然转移给丙用以履约 担保。乙转移义务后，丙对乙原享有的对甲的木材质量等抗 辩权依然可以主张。
– 并存的债务承担——债务人将合同义务部分 转移给第三人。
精选课件
（二）合同义务移转的条件
• 必须有有效合同义务存在 • 转让的合同义务须具有可让与性 • 必须存在合同义务移转的协议 • 必须经债权人的同意 • 必须依法办理有关手续
精选课件
（三）合同义务移转的效力
• 合同义务全部转移的效力 • 合同义务部分转移的效力 • 义务转移后的抗辩权 • 新债务人承担的相关从义务
精选课件
合同权利转让与合同义务移转案例
• 合同权利转让
– 甲乙签订买卖合同，甲向乙出售木材，乙收到货后3日内付款， 乙并用其厂房抵押给甲作为履约担保。甲发货后，未收到货 款，甲将其请求货款权转让给丙，并书面通知乙，权利转让 完成，丙有权直接向乙要求货款，并对乙的逾期付款利息请 求支付；同时，乙对原合同的抵押担保也由甲转让给丙。若 甲的木材有质量等缺陷，乙可向丙提出包括货物质量在内的 所有抗辩。
精选课件
• 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙 公司，依据《合同法》的规定，( )。 A．合同主体不变仍为甲乙两公司 B．甲公司无需征得乙公司同意，但应通 知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权 D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从 债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务
精选课件
合同权利转让是指不改变合同权利的 内容，由债权人将权利转让给第三人。权 利转让的当事人是债权人和第三人。但权 利转让时应当及时通知债务人。
精选课件
（二）合同权利转让的条件
须有有效的合同权利存在 转让双方之间必须达成转让合意 转让的合同权利具有可让与性
精选课件
（三）合同权利依法不可转让的情形
根据合同权利的性质不得转让——P88 按照当事人约定不得转让 法律规定不得转让
精选课件
二、合同义务的移转
（一）合同义务移转的概念 （二）合同义务移转的条件 （三）合同义务移转的效力
精选课件
（一）合同义务移转的概念
• 又称为债务承担，是指基于债权人、债 务人与第三人之间达成的协议将债务移 转给第三人承担。
• 合同义务的移转包括两种情况：
– 免责的债务承担——债务人将合同义务全部 转移给第三人；
–保证转让的权利有效且无瑕疵 –不得重复转让
• 对债务人的效力
–债务人应向受让人履行债务 –免除债务人对转让人所负的责任 –对受让人的抗辩权不因权利转让而消灭 –债务人的抵销权
精选课件
债务人的抵销权
• A欠B100万，B欠A80万，如果B将自己 100万的债权转让给C，A可以给C20万。 前提条件是B欠A的80ห้องสมุดไป่ตู้先到期或同时到 期才可以抵销。