开发商购房合同范本5篇
购房合同协议书5篇
2021购房合同协议书5篇2021购房合同协议书范本篇一售房方(甲方)：______________身份证号码：_____________________购房方(乙方)：______________身份证号码：_____________________关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：一、房屋具体情况1.位置：____________________________2.房屋类型：建筑面积_______平方米，结构___楼层，房屋走向：_____________房屋形状：_____________用途：_____________3.该房产连同地产总计房价____拾____万____仟____佰____拾____元整。
二、相关房产编号《房屋所有权证》书证号：____________________________土地证编号：____________________________三、房屋四界东：_________西：_________南：_________北：_________四、付款方式(1)该房产总价格为人民币______万元整，协议签定之后，首付______万元订金。
(2)甲方完全搬走之后，再付款人民币______万元。
(3)房产产权转让手续顺利办完之后，再付清剩余______万元。
五、甲方应有手续证明，所售房屋质量过关，并非危房。
六、甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有所有权纠纷。
税费分担的方法甲方承担房产交易中所产生的全部费用。
八、甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的费用。
九、乙方购买甲方该项房产，所有费用均属于个人出资购买，其所有权完全属于个人所有。
十、附件(一)《房屋所有权证》(二)《国有土地使用证》(三)该项房产的房地产评估报告。
十一、本协议壹式两份，甲方一份，乙方一份，甲方：______________乙方：______________日期：______年____月____日______年____月____日2021购房合同协议书范本篇二出卖人(以下简称甲方)：法定代表人：________________联系电话：开户行：__________________帐号：买受人(以下简称乙方)：______________________________法定代表人：__________身份证联系电话：___________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条商品房情况商品房座落：赣州市赣县南塘镇农贸市场街__________________________。
购房合同范本5篇
购房合同范本5篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就房屋买卖事项在平等、自愿、互利的基础上，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 甲方将其拥有产权的位于__________的房屋出售给乙方。
2. 房屋基本情况：房屋类型为______，房屋面积______平方米，所在楼层______，房屋布局______，房屋装修情况______等。
第二条交易价格及支付方式1. 双方商定房屋交易价格为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内，乙方支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方；（2）房屋过户手续办理完毕后，乙方支付剩余房款人民币______元（大写：______元整）。
第三条房屋产权及过户1. 甲方应确保该房屋的产权无争议，无抵押、查封等情况。
2. 甲方应在合同签订后______日内办理房屋过户手续，并承担相关费用。
3. 过户手续办理完毕后，甲方应将房屋的所有权证等相关文件交付给乙方。
第四条房屋交付1. 甲方应在房屋过户手续办理完毕之日起______日内将房屋交付给乙方。
2. 甲方应保证房屋的完整性，维修及保养情况应如实告知乙方。
3. 房屋交付时，双方应进行房屋设施、物品等验收，并签署验收文件。
第五条违约责任1. 若甲方未能按照约定时间办理过户手续或交付房屋，应向乙方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。
2. 若乙方未能按照约定时间支付购房款项，应向甲方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。
购房合同范本5篇
购房合同范本5篇篇1甲方（出卖人）：_________________________名称（或姓名）：_________________________住所：_________________________法定代表人（或主要负责人）：_________________________联系电话：_________________________乙方（买受人）：_________________________名称（或姓名）：_________________________住所：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方与乙方在平等、自愿的基础上，就乙方向甲方购买位于__________的房产事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：_________________________。
2. 房屋类型：公寓/别墅/商铺等。
3. 房屋面积：具体数值（平方米）。
4. 房屋权属证明文件及编号：_________________________。
二、购房款及支付方式1. 购房款总额：人民币__________元整（大写）。
2. 支付方式：一次性支付/分期付款/贷款等。
3. 付款时间：具体付款时间节点及金额。
4. 若选择贷款方式支付，应明确贷款的具体事项。
三、房屋交付1. 交付时间：具体交付日期。
2. 交付方式：甲方将房屋钥匙等物品交付给乙方。
3. 房屋状况：甲方保证交付的房屋与约定相符，无重大瑕疵。
四、违约责任1. 若甲方未按时交付房屋，应支付违约金。
2. 若乙方未按时支付购房款，应支付违约金。
3. 其他可能的违约情形及责任。
五、产权登记与过户1. 甲方应在合同签署后一定时间内协助乙方办理产权登记。
2. 过户费用由何方承担，应明确约定。
六、其他约定事项1. 房屋内的家具、电器等附属设施的具体清单及处理方式。
2. 房屋的装修情况，如装修费用、保养责任等。
购房合同范本标准版免费七篇
购房合同范本标准版免费七篇随着城市化进程的不断推进，购房已经成为了很多人生活中的重要事项。
购房不仅涉及到大量的资金投入，还涉及到法律合同的签署。
为了保护购房者的权益，确保购房交易的合法性和安全性，购房合同成为了必不可少的一环。
本文将为大家提供七篇购房合同范本标准版，以供参考。
第一篇：商品房买卖合同合同编号：XXXXXX甲方：(购房者姓名)身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX住址：XXXXXXXXXXXXX乙方：(开发商姓名)住所：XXXXXXXXXXXXX鉴于甲方同意购买乙方位于XXXXXXXXXX的商品房，并且双方已经就相关事项达成一致意见，特此签订本合同。
1. 房屋基本信息房屋名称：XXXXXXXXX房屋面积：XXXX平方米房屋楼层：XX层房屋结构：XXXXX房屋装修标准：XXXXX2. 房屋交付标准乙方承诺按照国家相关规定，按时交付房屋，并确保房屋质量符合相关标准。
3. 交付时间与方式乙方承诺在本合同签订后XX个月内交付房屋，并以书面形式通知甲方交付时间与方式。
4. 交付条件乙方承诺在交付房屋时，保证房屋内部设施、水电煤气等配套设施正常运行，并提供相关的证明文件。
5. 交付验收甲方在收到房屋时，有权对房屋进行验收，如发现质量问题，乙方应承担相应的责任并及时修复。
6. 房屋价款及付款方式房屋总价款为XXXXXX元，甲方应在签订本合同后XX天内支付首付款XXXXX元，剩余款项可选择按揭贷款或一次性支付。
7. 违约责任任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
8. 合同解除与终止本合同双方协商一致可以解除或终止，但需提前XX天书面通知对方，并支付相应的违约金。
9. 法律适用与争议解决本合同的解释与执行适用中华人民共和国相关法律法规。
如发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉。
10. 合同生效与变更本合同经双方签字盖章后生效，并不可变更，如需变更，需经双方协商一致并以书面形式确认。
购房协议书通用范文5篇
购房协议书通用范文5篇篇1甲方（出卖人）：__________________地址：_____________________________邮编：_____________________________电话：_____________________________传真：_____________________________乙方（买受人）：__________________地址：_____________________________邮编：_____________________________电话：_____________________________传真：_____________________________鉴于甲方和乙方在平等、自愿的基础上，就乙方向甲方购买房产事宜，经过友好协商，达成如下协议：第一条房产基本情况1. 甲方同意将其所有的房产（以下简称“该房产”）出售给乙方。
该房产的具体地址、面积、结构、附属设施等情况详见本协议附件。
2. 乙方已经充分了解该房产的状况，自愿购买该房产。
第二条交易价格及支付方式1. 该房产的交易价格为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）在本协议签订之日起______日内，乙方支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方；（2）在甲、乙双方办理房产过户手续之日起______日内，乙方支付购房余款人民币______元（大写：______元整）给甲方。
第三条房产交付1. 甲方在收到乙方全额购房款项后______日内，将房产交付给乙方。
2. 房产交付时，甲、乙双方应共同办理相关手续，包括但不限于签署房屋交接单等。
第四条产权登记及税费1. 甲、乙双方应在房产交付后______日内，共同办理房产过户手续。
2. 办理房产过户所产生的税费，由甲、乙双方按照法律、法规的规定承担。
3. 乙方应在办理完房产过户手续后，及时领取新的房产证。
购房合同范本(通用10篇)
购房合同范本（通用10篇）1.购房合同范本篇一甲方(卖方)：乙方(买方)：甲乙双方就下列房屋的买卖订立如下补充协议，以资双方共同遵守。
一、买卖的标的及价款：甲方向乙方出售位于商业用房，建筑面积㎡，每平方米元，共计(人民币)元整。
(比价格包含办理房产手续时，乙方应承担的各项税、费和公共维修基金)二、双方责任与权利1、甲方须具备该房屋所有相关法律认可文件。
2、甲方负责办理本合同项下的产权过户，由此所产生相关税费、公共维修基金全部由甲方承担。
3、甲方应在签订本合同后日内办理完毕过户手续，将合法齐全的`房产证交于乙方。
4、乙方提供过户所用的各种身份证明及法律认可文件。
三、违约条款甲、乙任何一方不按上述条款执行既视为违约，违约方须向对承担相应的法律责任。
在执行本合同的过程中，如遇双方发生纠纷，先行通过双方协商;协商不成时可向有管辖权的人民法院起诉。
四、其他事宜本补充协议与原购房合同具有同等法律效力，本补充协议与原购房合同有不一致的地方以本补充协议为准。
本协议自签定之日起生效，一式二份;甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________地址：_______________________地址：___________________________电话：_______________________电话：___________________________传真：_______________________传真：___________________________日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日2.购房合同范本篇二甲方（开发商）乙方（监管银行）丙方：为支持居民购买商品房，拓宽购房资金渠道，甲乙丙三方本着平等互利的原则，经友好协商，现就甲方开发的楼盘的个人购房按揭贷款担保业务进行合作的有关事宜，达成如下协议，以资信守：第一条合作原则：三方承诺坚持依法经营、平等互利、诚实信用的合作原则，互不欺诈，互不侵犯对方权益。
开发商商品房买卖合同完整版7篇
开发商商品房买卖合同完整版7篇开发商商品房买卖合同完整版（篇1）卖方：____________，身份证号码：____________________________买方：____________，身份证号码：____________________________买卖双方依据中华人民共和国法律，经过友好协商，自愿制定本房产转让合同，条款如下：一、卖方有房产________个单元，坐落在________________________________，合计面积________平方米。
现自愿将该房产卖给买________方。
售价为________币________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整(原楼价为________币________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整)二、买方对上述房屋已核实，并批阅了房产权证书及有关资料，同意交付上述房产价款。
买卖双方全都自愿成交。
三、本合同一经签署，买方当即将房产全部价款交给卖方，卖方在收到该房产价款后，即将上述房产权证书及有关资料交给买方。
四、双方买卖成交后，即携带房产权证书到__________市房地产权登记处办理房产权转移登记手续，该房产全部权即归买方全部。
五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时，概由卖方负责，与买方无关。
六、买方交付房产价款后，而卖方不能交房时，则卖方应即退回房产价款，并负责赔偿买方损失。
七、本合同发生纠纷时双方应友好协商解决，如不能解决时，按下列第________项方式解决：1、向________仲裁委员会申请仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
八、本合同自双方签署后经________市公证处公证之日起生效。
九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共__________页，一式________份，买卖双方各执________份，市公证处执________份，均具同等效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开发商购房合同范本5篇开发商购房合同范本如何拟定？买售人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询，如无异议视为双方同意内容。
下面小编给大家带来开发商购房合同范本。
开发商购房合同范本篇1出卖人(以下简称甲方)：_________________法定代表人：__________联系电话：________注册地址：___________邮政编码：__________营业执照号码：_______________________开户行：_____________帐号：_____________委托代理人(房地产经纪机构)：_____________法定代表人：__________联系电话：_________注册地址：____________邮政编码：_________营业执照号码：_____________________________房地产经纪机构资格证书编号：_____________开户行：__________帐号：_______________买受人(以下简称乙方)：______________________国籍/法定代表人：_____身份证(护照)/营业执照号码：_____地址：_____________邮政编码：_____________联系电话：_________________________________委托代理人：_______________________________国籍/法定代表人：________身份证(护照)/营业执照号码：___地址：____________邮政编码：______________联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条民屋情况该民屋销售许可证号：____民屋座落：_____区、县__路、道、街_____。
设计用途___ __，建筑结构_____，建筑层数为_____层。
建筑面积_____平方米，其中：套内建筑面积_____平方米，公共部分分摊建筑面积____平方米。
民屋平面图见附件一，民屋抵押、租赁等情况见附件二。
民屋土地来源为：_____。
以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为____年，自____年____月____日至___年___月___日止。
第二条民屋价款民屋销售按建筑面积计算，每平方米价格为____元(币种：___)，价款为_______元，计_____(大写)。
第三条民屋交付日期民屋竣工，经验收合格后，方可交付;未经验收或验收不合格的，不得交付。
甲方于_____年____月____日前，将民屋交付乙方。
如遇不可抗力，不能履行合同，双方同意按下列第____种方式处理：1、变更合同2、解除合同第四条乙方付款形式及付款时间乙方按下列第种形式付款：1、一次性付款。
2、分期付款。
3、其他方式。
第五条甲方逾期交付民屋的处理除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付民屋，逾期在_____日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付民屋之日次日起至实际交付民屋之日止，按银行同期贷款利率计算。
如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述的第_______种约定，追究甲方违约责任：1、合同继续履行。
甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付民屋之日次日起至实际交付民屋之日止，按银行同期贷款利率计算。
此外，甲方还应每日按民屋价款的万分之_____向乙方支付违约金。
2、解除合同。
甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同约定甲方应交付民屋之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。
此外，甲方还应每日按民屋价款的万分之_____向乙方支付违约金。
乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时，甲方还应承担赔偿责任。
第六条乙方逾期付款的处理乙方如未按本合同第四条约定日期付款，逾期在_______日内的，甲方有权追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。
如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述的第_______种约定，追究乙方违约责任：1、合同继续履行。
乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。
此外，乙方还应每日按民屋价款的万分之_____向甲方支付违约金。
2、解除合同。
乙方应按民屋价款的万分之_____向甲方支付违约金。
第七条民屋建筑面积与销售建筑面积差异的处理民屋建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。
民屋建筑面积与甲方销售面积差异不超过±3%(包括±3%)的，每平方米价格保持不变，民屋价款按民屋建筑面积与销售面积的差异多退少补。
面积差异超过±3%的.，双方约定如下：第八条民屋质量及保修责任甲方交付的民屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的(见附件三)，未达到国家规定标准和的，甲方应承担责任。
在乙方正常情况下，甲方应按照《__市民屋住宅质量保证书》的规定履行保修责任。
因乙方擅自拆改造成损坏的，甲方不承担责任。
第九条民屋配套设施运行的约定下列配套设施运行日期约定如下：1、上水_________________________。
2、下水________________________。
3、供电________________________。
4、燃气(气源种类)_______________。
5、暖气________________________。
上述配套设施未按约定日期运行的，甲方应在日内采取扑救措施，并赔偿乙方损失;超过上述约定期限的，甲方应赔偿损失，并且每项还应按民屋价款的____%向乙方支付违约金。
第十条民屋设计变更的约定甲方未征得乙方同意，不得擅自变更民屋的房屋设计和环境布局(见附件四)。
确需变更的，甲方应自设计变更方案确定之日起___日内与乙方协商。
乙方同意变更的，双方订立补充合同。
乙方不同意变更，或甲方擅自变更的，乙方有权解除合同。
解除合同的，甲方应退还乙方已付款、支付已付款的利息，利息自乙方付款之外，甲方还应按民屋价款的___%向乙方支付违约金。
第十一条民屋交接民屋交付时，甲方应书面通知乙方办理民屋交接手续，提供《天津市商品住宅质量保证书》和《天津市商品住宅使用说明书》，交接房屋钥匙。
第十二条民屋产权登记民屋竣工验收合格后，甲方须在30日内办理房屋所有权初始登记。
初始登记完毕后，甲方应协助乙方办理房屋所有权转移登记。
甲方未按时办理房屋所有权初始登记或未协助乙方办理房屋所有权转移登记，给乙方造成损失的，甲方应承担责任。
第十三条物业管理关于物业管理的服务内容和收费标准等，按有关规定由乙方与物业管理企业订立物业管理合同。
第十四条产权纠纷和债权债务纠纷的约定甲方保证在交付民屋时，无产权纠纷和债权债务纠纷。
如存在产权纠纷和债权债务纠纷，由甲方承担全部责任。
第十五条争议处理本合同发生争议，甲乙双方应协商解决。
协商不成时，按下列第____种方式处理：1、向_____________仲裁委员会申请仲裁;2、向人民法院提起诉讼。
第十六条合同附件本合同未尽事宜，甲乙双方另行订立补充合同(见附件五)。
附件一至附件五均为本合同不可分割的部分，具有同等效力。
第十七条合同份数本合同连同附件共______，一式五份，甲、乙双方各执一份，备案机关存留一份，其他二份备用，具有同等效力。
第十八条合同生效本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
当事人另有约定的，按照其约定。
甲方：乙方：______年______月_______日______年______月_______日委托代理人：委托代理人：______年______月_______日______年______月_______日开发商购房合同范本篇2委托方：__________（简称甲方）代理方：__________（简称乙方）服务监督电话：_______________经甲乙双方友好协商，双方在自愿平等协商一致的基础上签定如下意向书，承诺共同遵守。
第一条甲方委托乙方拟为其购买房屋的.概况：_____市_____区/县_____号（以下简称“该房产”），房屋建筑面积_____平方米（以产权证为准），户型为________，成交价格为人民币（大写）_____元整（小写：_____）。
第二条双方责任：1、甲方应于本购房意向书签定时，向乙方支付该房产的购房定金人民币（大写）：__ ________元整（小写_____），双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款（即首期房款金额含定金）。
2、乙方根据甲方的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈，并将洽谈内容告知甲方。
甲方于本意向书签定后_____日内与乙方签定相关购房合同，以确定付款、房屋交接日期及手续办理等事宜，同时向乙方支付该房产实际成交价格_____%做为代理费用，即人民币（大写）_____元整（小写_____）。
3、乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房合同，甲方有权解除本意向书，同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金（不计利息）。
4、本意向书签定之后，如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约，甲方仍按本合同第一条确定的价格的_____%支付乙方报酬。
5、本意向书履行过程中，甲方不得在未经乙方同意的情况下，与该房产所有权人（其委托代理人）或原产权单位等第三方签定任何有关该房产的购房意向书，否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失，乙方不予退还。
6、由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时，双方免责。
第三条本意向书如有未尽事宜，应依照相关法令习惯及诚信原则公平解决。
本意向书一式二份，经甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
第四条本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回，如在双方签定该房产购房合同时乙方未能及时将本意向书收回，则本意向书自动失效。
第五条补充协议：甲方：__________乙方：__________身份证号：__________经办人：__________电话：__________电话：__________地址：_______________地址：_______________本合同于_____年_____月_____日在__________签署开发商购房合同范本篇3甲方：身份证：住址：乙方：身份证：住址：甲乙双方经友好协商，现就乙方以甲方名义购买二手房事宜达成以下协议，以供双方共同遵守：第一条乙方以甲方名义购买由_集团有限公司开发的位于_市_x区_路x号_栋x单元x层x 号二手房(合同约定建筑面积共计116.23平方米，其中套内面积102.85平方米，公摊面积13.38平方米)。