房地产销售合同标准范本通用版精选合集
房产买卖合同书通用版本范本6篇
房产买卖合同书通用版本范本6篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________住址：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________住址：___________________鉴于甲方是本合同所列房产的合法所有者，乙方有意购买甲方的房产。
双方本着公平、自愿、平等的原则，经友好协商，达成如下协议：一、房产基本情况1. 房产地址：___________________2. 房产面积：___________________平方米3. 房产产权情况：该房产为甲方个人所有，无其他共有产权人。
产权明晰，无纠纷。
二、交易价格及支付方式1. 交易价格：甲乙双方同意，房产交易价格为人民币（大写）___________________元整（￥___________________元）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付房款：（1）合同签订之日起____日内，乙方支付定金人民币（大写）___________________元整（￥___________________元）给甲方。
（2）房产过户手续办理完成之日起____日内，乙方支付剩余房款人民币（大写）___________________元整（￥___________________元）。
三、房产交付及过户1. 甲方应于乙方支付完定金后，将房产的钥匙及相关物品交付给乙方。
2. 甲方应在合同签订后____日内配合乙方办理房产过户手续。
3. 过户所需费用由____方承担。
四、违约责任1. 若甲方在收到定金后违反本合同约定，需向乙方支付双倍定金作为违约金。
若乙方在支付定金后违反本合同约定，甲方有权没收定金。
2. 若甲方在合同签订后未能按时办理过户手续，视为违约，需向乙方支付违约金人民币（大写）___________________元整（￥___________________元）。
标准售房合同范本5篇
标准售房合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1标准售房合同范本一、卖方：（姓名/单位名称）（以下简称甲方）住所：（详细地址）身份证号码（单位社会信用代码）：电话：二、买方：（姓名/单位名称）（以下简称乙方）住所：（详细地址）身份证号码（单位社会信用代码）：电话：三、房产信息1. 房产名称：2. 土地使用权性质：3. 房屋性质：4. 建筑面积：5. 房产所在地：（详细地址）6. 房产权证号：7. 房产价格：8. 首付金额：四、合同约定事项1. 甲方保证房产所有权清晰，并无抵押、查封等异议。
2. 乙方确认房产情况符合自身需求，并愿意按照约定价格购买该房产。
3. 本合同签订后，乙方在（日期）之前支付给甲方首付金额（大写）。
4. 乙方需在合同签订后的（日期）之前将全款支付给甲方。
5. 如乙方未按约定时间支付款项或有其他违约行为，甲方有权解除合同并要求违约责任承担。
六、其他约定（其他涉及该买卖行为的特殊约定）七、附件1. 房产证明复印件2. 房产评估报告3. 其他相关附件八、合同生效及争议解决1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 因本合同引起的一切争议应友好协商解决，协商不成的，提交（仲裁/法院）解决。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：以上为售房合同的标准范本，希望双方在签订合同前仔细阅读并核对合同内容，确保双方权益。
祝愿双方合作愉快，交易顺利。
篇2标准售房合同范本合同编号：____________甲方（出售方）：________________身份证号：____________联系地址：______________电话：_____________乙方（购买方）：________________身份证号：____________联系地址：______________电话：_____________鉴于甲方系合法拥有______________地块上的房屋，并有权交易该房屋；乙方愿意购买甲方所拥有的该房屋，双方经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本信息房屋座落：______________建筑面积：______________房屋结构：______________使用权性质：____________产权所属：_____________二、房屋价格1. 甲方将以上述房屋的全部产权或部分产权（________%）出售给乙方，价格为人民币________元整。
房地产代销合同模板(标准版)通用版5篇
房地产代销合同模板(标准版)通用版5篇篇1甲方（委托方）：__________________乙方（受托方）：__________________鉴于甲方拥有一项房地产项目，并有意委托乙方进行代销，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的甲方委托乙方就位于____________的房地产项目进行代销。
本合同的目的是明确双方的权利和义务，确保代销工作的顺利进行，实现双方共赢。
二、合同期限及终止条件1. 本合同自双方签字之日起生效，有效期为______年。
2. 合同期满前，双方可协商续签合同。
3. 合同终止条件包括但不限于：双方协商一致解除合同、合同期限届满且未续签、发生不可抗力导致合同目的无法实现等。
三、委托事项及范围1. 乙方负责甲方房地产项目的销售代理工作，包括但不限于客户接待、项目推介、商务谈判、合同签订等。
2. 乙方需积极推广甲方项目，利用自身资源，开展多渠道营销。
3. 乙方需协助甲方处理销售过程中出现的问题，确保销售工作的顺利进行。
四、费用及支付方式1. 甲方需向乙方支付代销佣金，佣金比例根据销售额确定，具体比例详见附件。
2. 佣金支付方式：每______月结算一次，甲方在收到销售额款项后______个工作日内支付乙方佣金。
3. 乙方在代理过程中产生的其他费用由乙方自行承担。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行代销义务，并确保甲方项目的合法性和资料的真实性。
2. 乙方有权获得约定的佣金，并承担合同约定的义务。
3. 乙方应遵守法律法规和职业道德，为甲方项目提供专业服务。
4. 乙方应对甲方项目资料保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方违反合同约定，未按时支付佣金，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方违反合同约定，泄露甲方项目资料或未完成代销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此造成的损失。
3. 若因乙方过失导致甲方项目损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
房地产销售合同范本(合集8篇)
房地产销售合同范本（合集8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!房地产销售合同范本（合集8篇）随着法治理念的日益深入人心,合同在许多情况下都是不可缺少的,而签署合同则是最好的解决纠纷的方法。
售房合同书标准版6篇
售房合同书标准版6篇篇1甲方（出售人）：___________________身份证编号或统一社会信用代码：____________联系电话：____________住址：___________________乙方（购买人）：___________________身份证编号或统一社会信用代码：____________联系电话：____________住址：___________________鉴于甲方为合法房屋所有权人，乙方对甲方所拥有的房屋产生了购买意愿，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，特就甲方所售房屋与乙方达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落地址：详细填写房屋所在地的街道、门牌号等详细信息。
2. 房屋面积及结构：详细填写房屋的建筑面积、套内面积、户型结构等信息。
3. 附属设施及装修情况：详细列举房屋内的家具、电器、装修等附属设施及其品牌、数量等信息。
4. 房屋权属证明文件：甲方保证持有合法有效的房屋所有权证书等相关文件。
二、售房条件及价格1. 售价总额：人民币________元整（大写金额）。
双方同意按照此价格完成房屋交易。
2. 付款方式：详细约定付款时间、比例及付款方式等。
如首付、贷款及尾款的具体数额与支付方式。
3. 相关费用承担：明确交易中产生的税费、中介费、产权过户费用等由哪一方承担。
需明确甲乙双方各自承担的费用比例及支付方式。
三、房屋交付及产权转移登记1. 房屋交付时间：明确房屋交付的具体日期。
甲方应在交付前将房屋清空并通知乙方进行验收交接。
篇2甲方（出售人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：____________________乙方（购房人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：____________________鉴于甲方是位于中国____________地区的房屋合法所有人，现自愿出售其房产给乙方。
房地产销售合同模板(推荐8篇)
房地产销售合同模板（推荐8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!房地产销售合同模板（推荐8篇）房地产销售合同模板第1篇签订合同双方：委托方：法定住址：电话：传真：受托方：法定住址：电话：传真：就甲方委托乙方全程策划代理“-----”项目事宜，经双方友好协商达成一致意见。
通用版房产买卖合同范本6篇
通用版房产买卖合同范本6篇篇1甲方（出售方）：姓名：___________________身份证号码：_____________________________住址：_________________________________联系方式：_____________________________乙方（购买方）：姓名：___________________身份证号码：_____________________________住址：_________________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方是本合同所涉房产的合法所有者，乙方有意购买该房产，双方在平等、自愿、公平的原则下，经友好协商，达成如下房产买卖合同协议：一、物业基本情况本次交易的房产位于__________（地址），产权清晰，无任何权属纠纷。
房屋建筑面积______平方米，套内面积______平方米，附属设施包括______等。
二、交易价格及支付方式1. 房产交易总价为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 乙方应在合同签订后______日内支付定金人民币______元整给甲方。
3. 甲方在收到定金后的______日内协助乙方办理房产过户手续。
4. 房产过户完成后，乙方应在______日内支付剩余房款人民币______元整。
5. 甲方在收到全款后______日内将房产交付给乙方。
三、物业权利归属1. 房产过户完成后，乙方即成为该房产的合法所有者，享有相应的权益。
2. 甲方应保证在交易过程中，无任何第三方主张权利，否则应承担违约责任。
四、物业状况及设施1. 甲方应保证房产无损坏、无隐患，符合居住条件。
2. 附属设施一并转让，双方应在交接时对设施进行详细检查并签字确认。
五、税费承担1. 双方应按照国家和地方的相关法律法规缴纳税费。
2. 甲方应承担售前产生的税费，乙方承担本次交易产生的税费。
房地产交易合同模板通用版6篇
房地产交易合同模板通用版6篇篇1房地产交易合同模板通用版甲方：（出卖方）姓名：地址：电话：证件号：委托人：姓名：地址：电话：（以下简称甲方）乙方：（购买方）姓名：地址：电话：证件号：委托人：姓名：地址：电话：（以下简称乙方）鉴于双方为就以下约定签订本合同,经友好协商,一致同意达成以下条款：一、标的物1．标的物：由甲方出售的房产（包括但不限于住宅、商业用房等），具体地址为（详细地址）。
2．标的物权利归属清楚：标的物已完全属于甲方所有，无任何权利负担。
3．共有共有权益：标的物中如有共有人，经共有人同意并签字确认，共有权益移交给乙方。
二、交易价格及支付方式1．交易价格：标的物的交易价格为（具体金额）（大写：），双方同意在签署本合同之日起7日内一次性支付。
2．支付方式：双方选择（一次性付款/分期付款）方式支付购房款项，如选择分期付款，共分（几期）期支付，每期支付金额为（具体金额），第一期款项将于（具体日期）支付，双方协商就剩余款项支付时间和金额另行约定。
三、过户房产及税费1．过户时间：乙方在支付全部购房款项后，双方应在（具体日期）内约定时间到相关部门办理房产过户手续。
2．税费承担：过户相关的税费、产权证费、印花税等产生的费用由乙方承担。
四、违约责任1．甲方未按照约定时间将标的物交付至乙方的，应按照日违约金标准支付违约金（违约金标准）给乙方。
2．乙方未按照约定时间支付购房款项的，应按照日缴违约金标准支付违约金（违约金标准）给甲方。
五、其他约定1．本合同附件包括：房屋权属证明、产权证书、土地使用证明等重要文件的复印件，系本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。
2．双方如有争议，可友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院诉讼解决。
3．本合同自双方签字盖章之日起生效，至房屋交易过户，由双方各执一份，并约定自双方签字盖章之日起7日内，交房产所在地有关部门复印备案。
甲方（出卖方）：乙方（购买方）：签字：签字：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并在房屋所在地房管局办理备案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房地产销售合同标准范本通用版(第一篇)
此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
出售方(称甲方)：****
购买方(称乙方)：****
第一条本合同依据XX法律和《****商品房产管理规定》制定。
其次条甲方经****市人民政府文件批准，取得位于****市****地段占地面积****平方米的土地使用权，使用期限自****年**月**日至****年**月**日止共计****年，土地全部权属XX。
甲方在上述土地兴建XX，属****结构，定名为****，由甲方出售。
第三条乙方自愿向甲方购买上述XX内的第****座(幢)楼****单元，建筑面积为****平方尺，占地(分摊面积****平方尺)由甲方于****年**月**日交付乙方使用，如遇特别缘由可延期交付使用，但延期不得超过三百六十天，特别缘由是：
(1)人力不行抗拒的自然灾难；
(2)施工中遇到特别的困难及重大技术问题不能准时解决的；
(3)其它非甲方所能掌握的大事。
上述缘由必需经****市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。
第四条甲乙双方同意上述XX单元售价为****元整。
付款方式由乙方按指定收款银行付款：帐户名称：****；帐号：****。
第五条乙方如未按本合同
第四条
其次款付款，甲方有权追索违约利息，以应付款之日起至付款之日止，按****市银行当时贷款利率计算利息付给甲方，如逾期三十天内，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将XX出售他人，出售之款不足以清还甲方之款时，甲方可向乙方追索，如转售盈益属甲方全部。
第六条甲方如未按合同
第三条的规定将XX单元交付乙方使用，应按合同规定交付日
其次天起至交付日止，以当时****市银行贷款利率计算利息，以补偿乙方的损失。
第七条在签订本合同时，甲方应将乙方原认购时所交付的定金****退回给乙方或抵作购楼价款。
第八条甲方出售的XX须经****市建筑质量检验部门验审合格，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将乙付款现在三十天内退回乙方。
第九条乙方在交清购楼款后，由****市房管部门发给房产权证书，业主即取得出租、抵押、转让等权利，并依照国家和****省对****的有关规定，享受优待待遇。
乙方在使用期间，有权享用与该XX有关连的公共通道、设施、活动场所，同时必需遵守XX法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。
乙方所购XX只作****使用。
在使用期间不得擅自转变该XX结构，如有损坏应自费修缮。
乙方购置的XX所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。
第十条乙方所购XX，如发生出租、抵押、转让等法律行为，应经****市公证处办
理公证后，由****市房产管理部门办理房产权转移、登记手续。
第十一条本合同用钢笔填写的与打字油印的文字，均具有同等效力。
第十二条本合同自签订并经****市公证处公证之日起生效。
如发生纠纷，双方应本着友好精神协商解决，不能解决时，应提请****仲裁机构仲裁或****人民法院裁决。
第十三条本合同共****页，为一式三份，甲乙双方各执一份，****市公证处一份，均具有同等效力。
甲方(公章)：****乙方(公章)：****
法定代表人(签字)：****法定代表人(签字)：****
****年**月**日****年**月**日
房地产销售合同标准范本通用版(第二篇)
房地产销售合同
摘要：
本合同由乙方（开发商/卖方）与甲方（购房者/买方）签订，旨在规范房地产销售交易，保障双方的合法权益。
本合同包含了一系列重要条款和条件，敬请双方仔细阅读、理解并遵守。
如有争议，应通过友好协商解决。
本合同自双方签署之日起生效，具体约定如下：
第一条合同标的
甲方在乙方所开发的项目中，购买以下产权房产（或商业用途房产）：
房地产项目名称：__________________
楼栋号：________________________
房号：__________________________
建筑面积：______________________
使用用途：_______________________
第二条房屋交付和验收
1. 乙方应按照《国家相关法规》的要求，按时将房屋交付给甲方，并提供完整的房产权证书等必要文件。
2. 甲方应在收到通知后的三十日内，进行房屋验收，并确认房屋的质量和规格等是否符合合同约定。
第三条付款方式
1. 甲方应按照合同约定的价格和付款方式，按时向乙方支付房款。
2. 付款方式：______________________
3. 付款期限及金额：
- 预付款：______________（日期）_______________（金额）
- 首期款：______________（日期）_______________（金额）
- 分期款：按照合同约定的分期付款表进行支付
- 尾款：______________（日期）_______________（金额）
第四条违约责任
1. 如果乙方未按合同约定时间交付房屋，应向甲方按日支付延期交付的违约金，并承担其他法律责任。
2. 如果甲方未按合同约定时间支付房款，应向乙方按日支付逾期付款的违约金，并承担其他法律责任。
第五条合同解除和终止
1. 在以下情况下，任何一方有权解除本合同：
- 严重违反合同条款并未能在合理期限内改正；
- 因不可抗力导致无法继续履行合同。
2. 甲方在解除本合同时，应返还已收到的全部款项（如有）。
第六条争议解决方式
本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的法院进行诉讼。
第七条合同的变更和补充
除非双方达成书面协议，否则不得擅自变更本合同。
第八条其他约定事项
双方在本合同中未约定的事项，可另行协商达成一致意见，并以书面形式作为合同补充约定。
第九条合同生效
本合同自双方签署之日起生效，并取代双方之前的一切口头或书面协议。
甲方：（签名）乙方：（签名）
日期：日期：
(第二篇)：合同中的标题应居中，并使用加粗及适当的字体大小，以凸显合同的重要性。
每个条款及其内容应分行编号。
各条款中的内容应清晰明了，避免使用过多的专业术语。
同时，在纸质合同中，合同文本应整齐紧凑地排版，方便购房者阅读理解。
房地产销售合同标准范本通用版(第三篇)
房地产销售合同
甲方：（销售商的姓名/名称、住所地）
乙方：（购房者的姓名/名称、住所地）
鉴于甲方是一家合法经营的房地产销售商，具备出售房地产的权利；乙方欲购买甲方所售房地产并具备购买资格，双方经友好协商，达成如下协议：
第一条房地产信息
1.1 甲方确认拥有并合法拥有销售房地产的所有权或代理权，并详细列明以下房地产的信息：
（1）房地产名称/项目名称：
（2）房地产地址：
（3）房产证号：
（4）房屋面积：
（5）房屋用途：
（6）其它（若适用）：
1.2 乙方对上述房地产信息予以确认，并保证购买该房地产符合法律法规及相关约定。
第二条转让价格及支付方式
2.1 本次房地产的转让价格为人民币（数字）元整（￥000,000.00），包含了房地产本身的总价以及相关税费、代理费等一切费用。
2.2 乙方应根据以下支付方式，将房地产转让款项支付给甲方：
（1）首付款：人民币（数字）元整（￥000,000.00），应于本合同签署后的（数字）个工作日内支付给甲方；
（2）剩余款项：应在买卖双方完成产权交接后的（数字）个工作日内支付给甲方。
第三条交房时间及交付标准
3.1 甲方承诺将房地产按照以下时间节点进行交付给乙方：
（1）交房日期：应在本合同签署后的（数字）个月内完成交付；
（2）交付标准：交付的房地产应符合相关国家标准和甲方在销售文件中明确的房屋质量、装修标准等要求。
3.2 若因不可抗力等原因导致交房日期无法准时完成，甲方须在延期通知期满前书面通知乙方，并双方重新商定交房日期。
若因甲方原因导致无法按约定时间交付，甲方应承担相应的违约责任。
第四条房地产权属及手续办理
4.1 房地产产权的过户及相关手续办理工作由甲方负责办理。
4.2 乙方应配合甲方提供的相关文件及资料，以便顺利办理房地产的产权过户。
第五条违约责任
5.1 若乙方未能按照本合同的约定时间支付款项的，应按照延迟天数支付违约金，违约金的计算方式为：每延迟一天，按未支付款项的0.05%计算。
5.2 若甲方未能按照本合同的约定时间交付房地产的，应按照延迟天数支付违约金，违约金的计算方式为：每延迟一天，按房地产转让价格的0.05%计算。
第六条法律适用及争议解决
6.1 本合同的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 本合同履行过程中如发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定
7.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同生效日期为最后一方在本合同上签字确认之日起。
7.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
（签字）（签字）日期：日期：。