解除工程施工合同协议书(3篇)
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇

工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1工程施工合同纠纷和解协议书协议书编号:XXXXX甲方(委托方):XXXX公司乙方(承包方):XXXX建筑工程有限公司为解决甲、乙双方在工程施工合同履行过程中发生的纠纷,经过充分协商,双方一致达成如下解决协议:一、背景说明甲方和乙方于XXXX年XX月XX日签订了《XXXX项目工程施工合同》,约定了工程的内容、工程款支付方式、工期、质量要求等事项。
然而在合同履行过程中,双方因工程进度、质量标准、款项支付等问题发生争议,导致了合同纠纷的产生。
二、纠纷的解决方式双方经过友好协商,决定通过签订本协议书的方式解决合同纠纷。
在签署本协议书后,双方均不再追究之前的责任和权利。
三、解决方式1. 甲、乙双方同意对工程进度、质量标准、款项支付等争议进行重新评估和补偿协商,达成一致。
2. 甲方同意向乙方支付工程尾款并解除合同,双方不再继续履行原合同的其他条款。
3. 双方承诺不再对彼此提出任何索赔要求,放弃追究其他责任。
四、协议的履行1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至双方一致履行完毕。
2. 双方均需严格履行本协议的内容,不得擅自变更或解释协议的相关条款。
3. 如有违反本协议内容的行为,违反方须对违约行为承担相应法律责任。
五、协议的变更和解释1. 本协议的变更必须经双方书面协商一致后方可生效。
2. 对本协议的一切解释和执行均适用中华人民共和国法律。
六、争议解决方式本协议一切争议,应通过友好协商解决。
协商不成的,应提交有管辖权的人民法院解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:以上为《工程施工合同纠纷和解协议书》,甲、乙双方在签署本协议书时应当认真审慎,确保协议内容清晰明确,以保障双方的合法权益。
愿双方能够通过友好协商解决合同纠纷,共同促进工程施工合同的顺利履行。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托人全称)地址:(委托人地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(联系电话)乙方:(承包人全称)地址:(承包人地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(联系电话)鉴于甲、乙双方就工程施工合同发生纠纷,为了维护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定,经协商一致,特订立本协议。
建设工程解除协议书范本(3篇)

第1篇甲方(建设单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为:______。
现因以下原因,双方经友好协商一致,决定解除合同。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方达成如下协议:一、解除合同的原因1. 甲方原因:(1)甲方未按照合同约定提供施工场地、施工资料、施工图纸等;(2)甲方未按照合同约定支付工程款;(3)甲方违反合同约定,擅自变更工程设计;(4)甲方其他违约行为。
2. 乙方原因:(1)乙方未按照合同约定进行施工,存在质量问题;(2)乙方未按照合同约定按时完成工程;(3)乙方违反合同约定,擅自停工;(4)乙方其他违约行为。
3. 其他原因:(1)不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等;(2)合同约定的其他解除情形。
二、解除合同的程序1. 双方应于本协议签订之日起__日内,将本协议书面通知对方,并提交相关证明材料。
2. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。
3. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理工程结算手续,甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。
三、解除合同后的处理1. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。
3. 乙方应退还甲方已支付的预付款、保证金等款项。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇

2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方之前签订了关于[项目名称]的施工合同,因某些原因,经双方友好协商,决定提前终止该施工合同的执行,为明确双方权益,特订立本协议。
一、合同信息甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同(下称“原合同”)。
合同编号为:[合同编号]。
现经双方协商一致,决定于XXXX年XX月XX日提前终止该合同的履行。
二、解除合同的背景及原因经甲乙双方充分协商,由于[具体原因,如市场环境变化、不可抗力因素、甲乙双方战略规划调整等],双方同意提前终止原合同的执行。
双方均认可此举出于友好协商和公平交易的原则,不涉及任何法律纠纷。
三、解除合同的条款和条件1. 合同解除后,乙方应立即停止在[项目地点]的所有施工活动,并确保现场安全。
2. 原合同中有关工程进度、工程款支付等相关条款不再执行。
但对于已经完成的工程量部分,双方将根据原合同条款进行结算。
3. 对于乙方已采购的材料和已完成的工程量,甲方将根据原合同及实际发生额进行核实并支付相应款项。
具体支付时间和方式将在双方结算后另行约定。
4. 合同解除后,乙方应配合甲方完成现场移交工作,包括但不限于技术资料交接、现场清理等。
5. 双方应共同确认并签署解除施工合同的确认书,明确解除事宜及双方权益。
四、违约责任及赔偿1. 除因不可抗力因素导致合同无法履行外,如因一方违约导致合同提前解除,违约方应承担相应的违约责任。
2. 双方同意在解除合同过程中,对于因违约造成的损失,应根据实际情况进行友好协商解决。
五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方对本次解除合同事宜及后续处理均应保持高度保密,未经对方许可,不得向任何第三方泄露。
七、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
解除工程合同协议书3篇

解除工程合同协议书解除工程合同协议书精选3篇(一)甲方(委托方):____乙方(承包方):____地址:____联系电话:____鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了工程合同,合同编号为____,涉及的项目为____。
现因____原因,双方经过充分沟通和协商,同意解除该工程合同,并达成如下协议:第一条合同解除的原因1.1 经双方协商一致,同意解除工程合同。
1.2 解除合同的具体原因为:。
第二条合同解除的条件2.1 甲方同意按照合同约定和实际情况,向乙方支付至解除合同之日止的工作报酬,总计人民币____元。
2.2 乙方同意在收到上述报酬后,停止所有与本工程相关的工作,并在____天内撤离施工现场。
第三条已完成工程的交接3.1 乙方应保证已完成工程部分的质量符合合同要求。
3.2 双方应共同对已完成工程进行检查,并办理交接手续。
第四条材料和设备的处理4.1 对于乙方已采购的材料和设备,甲方同意按照市场价进行回购。
4.2 乙方应提供所有材料和设备的详细清单,并保证其完好无损。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付工作报酬,应向乙方支付违约金,违约金为未支付金额的%。
5.2 如乙方未能按时撤离施工现场或保证已完成工程质量,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过协商解决。
6.2 如协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条协议的生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第八条附加条款8.1 双方在此确认,本协议的签订是基于双方的自愿和平等协商,不存在任何强迫或欺诈行为。
8.2 双方在此确认,本协议的签订是双方真实意愿的表达,双方均已充分理解本协议的内容和后果。
(此处可以继续添加其他具体条款,如保密条款、知识产权归属、后续服务等)甲方(签字):____乙方(签字):____签订日期:____年____月____日解除工程合同协议书精选3篇(二)由于您的请求中包含了创建一个解除建设工程合同协议书范本,但同时要求总字数必须超过1500字,这与您提供的660字的指示相矛盾。
解除施工合同协议书3篇

解除施工合同协议书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1解除施工合同协议书甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)为了依法规范解除双方之间签订的施工合同,保护双方的合法权益,经双方友好协商达成如下解除协议:一、根据甲方和乙方签订的《施工合同》,双方约定乙方为甲方提供施工服务。
但因太多不可控因素干扰施工进程,导致乙方无法按时完工,严重影响甲方的正常生产经营,甲方在经过充分沟通和协商后决定解除该施工合同。
二、解除合同的原因为不可抗力因素导致施工无法按时完工。
根据双方签订的合同法律条款,甲方有权解除该合同,乙方应立即停止施工,并清理现场。
三、甲方应承担乙方在合同约定期限内实际发生的施工费用,不得支付额外的违约金。
乙方应当按照甲方的要求,将施工现场交接给甲方,并提供相关材料和施工记录。
四、双方保证协商解除合同的过程公平公正,不存在任何勒索、胁迫等不正当手段。
如有一方未履行本协议产生的义务,应承担相应的法律责任。
五、本协议解释权归双方所有,并自双方签字生效。
协议签署地点为(签署地点),签署日期为(签署日期)。
甲方(盖章):乙方(盖章):(甲方授权代理人签字)(乙方授权代理人签字):篇2解除施工合同协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)鉴于,甲乙双方于____年____月____日签订了《施工合同》,约定乙方承担甲方的某项目施工工作;经甲、乙双方友好协商,甲方提出解除施工合同。
为明确解除合同的具体事宜,现达成如下协议:一、解除合同的原因鉴于______(具体情况),甲方提出解除《施工合同》,乙方同意解除。
二、解除合同的方式1. 甲方提出解除,乙方同意解除,解除合同生效。
2. 乙方应按照现有进度,做好交接工作,并对已进度的工程进行交地、交权交料等相关事宜。
三、违约责任1. 根据合同解除的原因,不会对一方或双方产生违约责任。
2. 如果因为合同解除,给对方造成损失的,由违约方承担全部责任。
四、变更合同鉴于合同解除,原有的合同约定无效。
解除建筑施工合同协议书3篇

解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同(以下简称“合同”),因___________(具体原因),经双方友好协商,一致决定解除该合同,并达成如下协议:一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。
2. 解除合同的具体原因为_______________。
3. 合同解除后,甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。
二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元,作为解除合同的经济补偿。
2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。
三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。
2. 本协议如有争议,应协商解决;协商不成的,应依法解决。
甲方(委托方):______________签字:年月日乙方(承包方):______________签字:年月日备注:本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
篇2解除建筑施工合同协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同,协商一致解除以下约定:一、解除原因因双方合作期间发生以下事由,导致无法继续履行原合同,经双方友好协商,作出如下决定:1. 在施工过程中,双方出现分歧和纠纷,致使合作关系恶化,无法达成合作共识,影响项目进展;2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化,导致原合同无法继续履行或达到预期效果;3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件,协商解除合同,避免日后产生更大的损失;4. 由于不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致无法按原约定进行建筑施工,需解除合同。
二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同,互不需要对方承担任何违约责任;2. 解除合同后,双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款;3. 双方应在解除合同后的15个工作日内,完成相关款项的清算及结算工作;4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。
施工终止合同协议书范本(3篇)

第1篇合同编号:________________________甲方(建设单位):________________________乙方(施工单位):________________________鉴于以下情况,甲乙双方经友好协商,一致同意终止施工合同,现达成如下协议:一、合同终止原因1. 甲方原因:(1)因甲方提供的施工图纸、设计变更等原因导致施工进度严重滞后,影响工程按时交付。
(2)甲方未能按时支付工程进度款,导致乙方资金周转困难。
(3)甲方未按合同约定提供施工场地、材料、设备等,影响施工进度。
2. 乙方原因:(1)乙方施工质量不达标,经甲方验收不合格。
(2)乙方施工过程中出现重大安全事故,导致停工整改。
(3)乙方未能按合同约定完成施工任务。
3. 其他原因:(1)因不可抗力因素导致施工无法继续进行。
(2)双方协商一致,认为继续履行合同已无意义。
二、合同终止后的处理事项1. 乙方应立即停止施工,将施工现场清理干净,确保施工场地安全。
2. 乙方应将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
3. 乙方应将施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净,并按照规定进行处理。
4. 乙方应将施工过程中产生的债权债务关系进行清算,确保无遗留问题。
5. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款项,并承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
6. 甲方应将乙方已完成的工程部分进行验收,确认工程质量合格。
7. 双方应就合同终止后的其他事宜进行协商,达成一致意见。
三、合同终止后的责任承担1. 甲方责任:(1)按照合同约定支付乙方已完成的工程款项。
(2)承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
(3)对乙方在施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
2. 乙方责任:(1)将施工现场清理干净,确保施工场地安全。
(2)将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
(3)对施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净,并按照规定进行处理。
(4)对施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
解除施工合同协议书9篇

解除施工合同协议书9篇第1篇示例:解除施工合同协议书尊敬的合作方:根据双方原先签订的施工合同,经过双方沟通协商,自愿解除施工合同,并达成以下协议:一、解除原因经双方协商一致,由于项目计划变更,资金问题等原因,双方自愿解除原先签订的施工合同。
双方经过充分沟通,认为解除合同是符合双方利益最大化的选择。
二、解除方式根据双方协商一致,本合同自双方签字盖章之日起生效。
双方工作人员应立即停止相关施工活动,并做好交接工作。
三、解除后责任1.施工方应将已经完成且符合标准的施工部分及时交付给业主方,并做好相关验收工作。
四、解除后补偿经双方协商一致,对于因解除合同而导致的经济损失,双方按照合同约定进行补偿或赔偿。
五、解除合同文件处理1.解除合同后,双方应做好关于合同解除的文件处理,保留相关证据材料以备查验。
2.解除合同后,解除合同书及相关文件由双方各自保存,并不得对外泄露。
六、其他事宜本协议经双方共同签字盖章后生效,对双方具有法律约束力。
在共同遵守协议的基础上,双方友好解除合同,共同维护双方合作关系,维护双方声誉。
【业主方签字及盖章】日期:特此协议!以上就是关于解除施工合同协议书的内容,希望双方能够理解并遵守协议内容,达成双方满意的结果。
感谢合作!第2篇示例:解除施工合同协议书甲方:(甲方公司名称)乙方:(乙方公司名称)根据双方签订的《施工合同》(合同编号:),经协商一致,自愿解除该合同。
具体事宜如下:一、解除合同的原因双方经过充分沟通和协商,由于某种原因导致无法继续履行该合同,为避免造成更大损失,双方一致同意解除合同。
二、解除合同的方式双方一致同意以书面方式解除合同,不再继续履行合同内容。
三、解除合同的效力自双方签字盖章之日起,本协议立即生效。
自协议生效之日起,双方不再具有相互义务和责任。
四、解除合同后的处理1.乙方应在解除合同后的7个工作日内,将已发生的工作和费用进行结算,并做好相关归档工作。
2.双方应共同保管好已签订的合同文件,确保相关资料的完整性和保密性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
解除工程施工合同协议书
甲方:_____
乙方:_____
由于甲方对其小区_____号的家装工程项目现因甲方_____,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应甲方要求,解除双方签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,订立本协议书。
(一)工程概况:
1、工程地点:小区号。
2、工程内容:房屋间数室厅;总建筑面积平方米。
3、承包范围:室内装饰装修。
4、工程造价元(大写):元。
(二)协议内容:
1、甲乙双方同意解除_____年_____月_____日签订的小区号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的,乙方同意不收取甲方任何费用。
4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计:元(大写)。
本协议由双方签字盖章后,立即生效。
5、协议书一式份,由双方各收执份。
甲方:_____
乙方:_____
_____ 年 _____ 月 _____ 日
解除工程施工合同协议书(二)
甲方:_____
乙方:_____
根据实际情况,在平等协商,自愿互谅的基础上,本于诚信,甲乙双方达成如下协议:
第一、甲乙双方同意解除_____年_____月_____日签订的《工程承包合同》及其它相关协议。
自协议解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。
甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。
第二:甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
第三:鉴于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的,甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的甲方施工管理费
_____万元;待该工程施工完成计量结算后(_____年_____月_____日前)甲方退还乙方已交纳甲方_____万元履约保证金。
第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利,在本协议生效后,如果任何一方不履行本协议约定的义务,另一方有权寻求通过诉讼解决争议。
在诉讼过程中,本协议将不利于违约方的解释。
第五、未尽事宜双方协商解决。
甲方:_____
乙方:_____
_____年_____月_____日
解除工程施工合同协议书(三)
甲方:_____
乙方:_____
根据实际情况,在平等协商,自愿互谅的基础上,本于诚信,甲乙双方达成如下协议:
第一、甲乙双方同意解除_____年_____月_____日签订的《工程承包合同》及其它相关协议,
承包合同解除协议书。
自协议解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。
甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。
第二:甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
第三:鉴于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的,甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的甲方施工管理费16.5万元;待该工程施工完成计量结算后(_____年____月____日前)甲方退还乙方已交纳甲方10万元履约保证金。
第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利,在本协议生效后,如果任何一方不履行本协议约定的义务,另一方有权寻求通过诉讼解决争议。
在诉讼过程中,本协议将不利于违约方的解释。
第五、未尽事宜双方协商解决。
甲方:_____
乙方:_____
日期:_____。