2020年内销商品房买卖合同模板
内销商品房买卖合同经典范本6篇
内销商品房买卖合同经典范本6篇第1篇示例：内销商品房买卖合同甲方（卖方）：______________身份证号码：______________地址：______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致，就乙方购买甲方位于______________的商品房事项达成如下协议，以兹共同遵守：二、房屋交付和交付标准1. 甲方应于签订本合同之日起______________个工作日内将该商品房清理整理好并移交给乙方。
2. 甲方应保证交付的商品房符合国家有关质量标准，没有任何质量问题。
3. 甲方应提供房屋产权证书、相关权属文件等相关证明文件给乙方。
三、商品房交付价款及付款方式1. 乙方购买商品房的总价款为______________元。
2. 乙方应在签订本合同之日起______________日内一次性支付全部购房款项给甲方。
四、商品房权益转移和登记1. 甲方收到乙方全部购房款项后，应协助乙方到房管部门进行商品房权属转移。
2. 商品房权属转移完成后，乙方须确保将产权证上的该商品房产权证书办理过户。
五、房产维权1. 甲、乙双方如有因商品房交易引发的争议，应友好协商解决。
协商不成的，任何一方可向有关行政部门或司法机关申请协调或提起诉讼。
六、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期______________年，届满可以协商续约。
2. 本合同如需修改，需经双方协商一致，并签署书面协议。
3. 本合同未尽事宜，依据有关法律法规执行。
以上为内销商品房买卖合同经典范本，甲、乙双方应遵守合同约定，诚实守信，共同遵守法律法规，切实维护彼此的合法权益。
愿本合同成为甲、乙双方友好合作的开始，开启美好的置业之旅。
第2篇示例：内销商品房买卖合同甲方（卖方）：______________证件类型：___________证件号码：___________联系地址：___________联系电话：___________乙方（买方）：______________证件类型：___________证件号码：___________联系地址：___________联系电话：___________鉴于甲方是内销商品房的所有权人，乙方是购买该商品房的合法买主，双方在平等自愿的基础上，依照《中华人民共和国合同法》的相关规定，经协商一致，就甲方出售、乙方购买下列商品房事项达成如下协议：第一条商品房基本信息1. 商品房坐落于______________，具体地址为______________。
2020商品房买卖合同范文3篇
2020商品房买卖合同范文3篇篇12020商品房买卖合同范文甲方：（出卖人）证件号码：联系地址：电话：乙方：（购买人）证件号码：联系地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在自愿、平等的基础上，就甲方拥有并愿意出售的位于（具体地址）（以下简称“房屋”），按以下的条件达成一致意见，特立合同如下：一、房屋概况1. 房屋坐落于（具体位置），房屋具体面积约为（）平方米，建筑结构为（砖混/钢筋混凝土/别墅等），存在的权属纠纷/抵押/租赁情况等。
2. 房屋的使用权属或产权证书登记信息如下：证书编号：土地证号：建设工程规划许可证号：房屋权利人：二、房屋交付标准1. 房屋的交付标准由双方协商一致，双方经确认，房屋内部设施（如门窗、地板、墙面等）均属于可接受范围。
2. 双方确认，房屋内的固定设施（如空调、暖气、厨房设备等）应当处于正常使用状态，乙方应在收房后3日内提出书面异议。
三、房款支付方式1. 房款总价为人民币（数字）元整（￥），具体支付方式如下：乙方收到房屋的产权证或使用权证后，应一次性支付房款总价的（数字）%（￥）作为首付款，确认房屋交付标准后，双方约定自房款支付起（数字）日内，甲方将房屋产权证或使用权证交予乙方。
2. 乙方应在双方约定的时间内完成首付款的支付，并在房屋交付标准确认后，按约定时间支付剩余房款总价。
四、房屋过户及税费1. 房屋过户在乙方支付全部房款后，由双方共同前往房屋所在地房产交易中心或相关部门进行房屋过户手续。
2. 房屋过户相关税费由双方按法律规定的比例均摊负担，具体费用如下：土地使用税：甲方支付%契税：乙方支付%其他费用：由甲乙双方分担%五、房屋交付及违约责任1. 甲方应在双方约定的日期将房屋交付乙方，如因不可抗力等情况造成交房延迟，甲方应在最短时间内通知乙方，并另行约定交房日期。
2. 乙方应及时支付房款并完成房屋过户手续，如乙方延迟支付房款或过户手续，每延迟1日，应向甲方支付逾期违约金（数字）元。
内销商品房买卖合同范本6篇
内销商品房买卖合同范本6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方就甲方所售房屋事宜达成如下协议，特订立本合同，以兹信守。
一、房屋基本情况1. 房屋坐落：具体地址_____________________________________________________。
2. 房屋类型：____________________；结构：____________________。
3. 房屋面积：建筑面积共计______平方米，其中套内面积______平方米，公摊面积______平方米。
具体面积以政府部门实际测量为准。
二、房屋权利状况甲方保证所售房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷及其他负担，保证该房屋不受他人追索。
如因甲方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。
三、购房款及支付方式1. 购房款：甲、乙双方商定，该房屋的总房价为人民币______元整（大写______元整）。
该房价内包括与房屋有关的所有费用及房屋配套设施（详见附件）。
2. 乙方同意按以下方式付款：一次性付款或申请银行按揭贷款支付购房款。
如选择银行按揭贷款方式支付购房款，需自行办理相关手续并承担相关费用。
甲方应协助乙方办理相关手续，确保顺利办理贷款手续。
四、房屋交付及产权登记1. 甲方应于本合同签订之日起______日内将房屋交付给乙方使用。
交付时，双方应进行现场验收并签署房屋交接单。
甲方需保证房屋及其附属设施完好无损。
如验收时发现损坏或质量问题，甲方应及时修复或给予合理解决。
2. 甲方应在房屋交付后______日内办理产权登记手续，将产权证书交付给乙方。
产权证书办理过程中发生的税费由双方按照国家法律法规的规定承担。
如因甲方原因导致产权证书逾期办理的，甲方应承担违约责任。
违约责任按照每逾期一日支付总房价的万分之______计算违约金。
内销商品房买卖契约合同5篇
内销商品房买卖契约合同5篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况甲方将其所有的位于______市______区______路______号的房屋（以下简称“该房屋”）出售给乙方。
该房屋的具体信息如下：房屋坐落、建筑面积、套内面积、户型、配套设施等详见附件。
二、房屋价格及支付方式1. 房屋总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付房款：（1）本合同签订之日起______日内，支付定金人民币______元；（2）房屋过户手续办理完毕后______日内，支付余款人民币______元。
三、房屋产权及过户1. 甲方保证该房屋的产权无争议，无抵押、查封等情况。
2. 甲方应在本合同签订后______日内，办理该房屋的产权过户手续。
3. 过户费用由______方承担。
四、房屋交付1. 甲方应在房屋产权过户手续办理完毕后的______日内，将该房屋交付给乙方。
2. 交付时，甲方应确保房屋内的设施、设备完好，并移交房屋钥匙。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定交付房屋或办理产权过户手续，应支付违约金人民币______元给乙方。
2. 若乙方未能按照本合同约定支付房款，应支付违约金人民币______元给甲方。
六、其他约定1. 甲方保证在交付房屋之前，已结清水、电、煤气、物业等费用。
2. 甲乙双方应在房屋交付当日，共同对该房屋进行验收。
验收合格后，甲方应出具验收合格证明。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
4. 本合同履行过程中若发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
内销商品房买卖合同经典范本3篇
内销商品房买卖合同经典范本3篇篇1内销商品房买卖合同经典范本买卖双方在平等、自愿、民事行为的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就买卖双方之间所涉及的内销商品房进行买卖约定如下：一、买卖双方的基本信息出卖方（甲方）：姓名/法定代表人：______ 身份证号码/营业执照号码：______住所地/注册地址：______ 邮编：______ 电话：______买受方（乙方）：姓名/法定代表人：______ 身份证号码/营业执照号码：______住所地/注册地址：______ 邮编：______ 电话：______二、商品房基本信息1.商品房地址：______ 建筑面积：______ 平方米2.商品房用途：______ 房屋所有权证号：______3.商品房交付日期：______ 年______ 月______ 日三、商品房交易价格及付款方式1.商品房总价款为______（大写）人民币。
2.首期付款______元，余款在交房后______个月内付清。
四、商品房权利义务及交付1.出卖方保证所出售的商品房系合法所有，无损坏、异议等情况。
2.买受方收到商品房后应当及时进行验收，验收合格后签署移交手续。
五、商品房交付后权利义务1.商品房权属证书自交付之日起过户至乙方名下。
2.交付后如出现产品质量问题，应当由出卖方承担相应的责任。
六、违约责任1.出卖方违约取消本合同，应当返还买受方已支付的全部款项并且赔偿买受方相关损失。
2.买受方违约取消本合同，已支付的款项出卖方有权不予退还。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他事宜1.本合同自双方签字盖章后生效，并具有合同法律效力。
2.未尽事宜由双方协商解决。
出卖方（盖章）：______ 日期：______买受方（盖章）：______ 日期：______本合同一式两份，出卖方、买受方各执一份，有效。
内销商品房买卖合同范本7篇
内销商品房买卖合同范本7篇第1篇示例：内销商品房买卖合同合同编号：_______甲方（出卖人）：________（营业执照注册号：________）鉴于甲方是依法设立的房地产开发企业，具备开发商品房的资质和条件；乙方是有购房意愿和购房能力的自然人；双方经协商一致，就乙方购买甲方开发的内销商品房事宜达成如下合同：第一条房屋基本情况1.1 甲方承诺出售的商品房为内销商品房，位于________（具体地址），建筑面积为______平方米，房屋共有________室________厅________卫。
1.2 商品房产权证号为________，房地产权属________。
1.3 商品房售价为人民币________元整，其中装修价格为________元整，总价共计人民币________元整。
第二条乙方支付方式2.1 乙方应在签订本合同之日起5个工作日内，向甲方支付商品房定金人民币________元（大写：________），定金属于商品房总价，不可退还。
第三条房屋交付和验收3.1 商品房的交付时间为本合同签订之日起________天，乙方在商品房交付之日起验收房屋。
3.2 乙方在验收房屋时，如发现房屋存在严重质量问题，有权向甲方提出书面投诉，并要求甲方进行整改或者重新交付商品房。
第四条商品房权属保证4.1 甲方保证出售的商品房无任何他人所有权、抵押、查封及其他产权纠纷。
4.2 商品房权属出现问题的，甲方应承担相应责任并做出充分解决。
第五条违约责任5.1 乙方如未按照本合同约定支付商品房购款的，视为违约，甲方有权解除合同并没收乙方已支付的款项。
第六条其他约定事项6.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商或订立书面补充协议。
6.2 本合同自双方签章之日起生效，至商品房过户完成之日止。
6.3 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
※特别提示※2. 双方需遵守合同约定，共同维护合同的有效性。
3. 若双方发生争议，应协商解决，协商不成的可向有管辖权的人民法院诉讼解决。
内销商品房买卖合同经典范本3篇
内销商品房买卖合同经典范本3篇篇1甲方（卖方）：___________________公司注册号：____________法定代表人：____________联系电话：____________地址：____________乙方（买方）：___________________身份证号码：____________联系电话：____________地址：____________鉴于甲方和乙方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就乙方向甲方购买位于____________（详细地址）的内销商品房事宜，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：位于____________（详细地址）。
2. 房屋类型：____________（例如：公寓、住宅等）。
3. 面积：建筑总面积____________平方米，其中套内面积____________平方米。
4. 房屋状况：精装修/毛坯房等。
5. 其他物业设施包括但不限于是__________。
二、交易条款1. 价格及支付方式：房屋总价为人民币______元整。
乙方应按照以下方式支付房款：（具体支付方式如首付款、按揭贷款等）。
2. 交房日期：甲方应在______年______月______日前将房屋交付给乙方。
如遇特殊情况，甲方应提前通知乙方，并协商确定新的交房日期。
3. 过户手续：甲方应确保房屋的产权清晰，无争议。
在房屋交付前办理完毕房屋的过户手续。
相关税费由双方按政策规定承担。
4. 违约责任：如甲乙双方任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任。
具体违约金的数额和赔偿方式由双方协商确定。
三、房屋质量与保修1. 甲方应确保房屋的质量符合国家标准和合同约定。
如乙方发现房屋存在质量问题，应即时通知甲方，甲方应积极进行修复。
2. 房屋的保修期限及保修范围按照相关规定和合同约定执行。
在保修期限内，甲方负责修复非人为损坏的房屋及其设施。
四、物业管理及其他费用1. 物业管理费用由乙方承担，按照物业管理公司的规定支付。
内销商品房买卖合同范本8篇
内销商品房买卖合同范本8篇篇1甲方（卖方）：__________________乙方（买方）：__________________鉴于甲、乙双方就甲方所开发的位于___________的内销商品房达成买卖意向，为明确双方权利和义务，特制定以下合同条款，以兹信守。
一、标的物1. 甲方同意向乙方出售位于___________的内销商品房，详细地址__________。
该房屋的总建筑面积为_______平方米，套内建筑面积为_______平方米。
二、房屋价格及支付方式1. 房屋总价：人民币_______元（大写：_____________________元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）本合同签署之日起___日内，乙方支付定金人民币______元（大写：_____________________元整）。
（2）房屋交付前___日内，乙方支付剩余房款人民币______元（大写：_____________________元整）。
三、房屋交付1. 甲方应于本合同签署后的___个月内，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应提供房屋所有权证书及相关证明文件。
四、房屋质量保证1. 甲方保证所售房屋符合国家及地方的质量标准，不存在任何结构问题。
2. 如乙方在入住后发现质量问题，甲方应及时予以修复。
五、产权登记1. 甲方应在房屋交付后___个月内，协助乙方办理房屋产权登记。
2. 产权登记所需费用由乙方承担。
六、违约责任1. 若甲方未能在约定的时间内交付房屋，应支付违约金给乙方，违约金金额为房屋总价的___%。
2. 若乙方未能在约定的时间内支付房款，甲方有权解除本合同，并有权扣除已支付的定金作为违约金。
3. 若因甲方原因导致无法办理产权登记，甲方应退还乙方已支付的房款，并支付相应的利息损失。
七、其他事项1. 甲乙双方应遵守国家及地方的相关法律法规，依法履行各自的义务。
篇2甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方就甲方所开发的房地产项目中的特定房产进行买卖事宜，在平等自愿、互惠互利的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况甲方同意出售位于_____（房屋地址）的内销商品房，房屋具体信息如下：1. 房屋类型：____________________2. 房屋结构：____________________3. 房屋面积：建筑面积_____平方米，套内面积_____平方米。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
卖方（以下简称甲方）___
买方（以下简称乙方）___
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，通过_____
方式，取得_____ 市_ _____ 区_ （县） __ 地_ 块的土地使用块，土地面积为平_ 方米，土地使用年限年_ ，自年_ 月_ 日至年_ 月_ 日_ 止，国有土地使用证号为甲. 方
在上述地块上建设的_____ 现_ 已竣工，取得房屋所有权证（证号为__ 。
）经______ 市_ 房屋土地管理局审核，准予上市销售，____ 市_ 商品房销售许可证号为_______ .
乙方自愿购买甲方的____ 房_ 屋，房屋用途为____ 甲. 方出售该房屋时亦同时房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。
双方经协商，就上述房屋的买卖事宜，订立本契约。
第一条______ 房_ 屋，建筑面积为 ___ 平_ 方米（含共有共用面
积），房屋
状况详见附件，土地面积____ 平_ 方米（含共有共用面积），土地使用期限自房
屋产权过户之日起至_____ 年_ _____ 月_ _____ 日_ 止。
上述面积已经_____ 房_ 地局测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币___ 元_ ，价款合计为（大写）____ 仟_ ______ 佰_ _____ 拾_ _______ 万_ ______ 仟_ _______ 佰_______ 拾_ ______ 元_整（小写____ 元_ ）。
乙方预付的定金___ 元_ ，在乙方最后一次付款时转为购房价款。
第三条乙方同意在本契约签定_____ 日_ 内将购房价款全部汇入甲方指定银行。
甲方指定银行______
银行帐号_______
第四条甲方同意在_____ 年_ _____ 月_ _____ 日_ 前将房屋交付给乙方。
交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《____ 市_ 建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。
交付地点____ .
甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《__ 市_ 建设工程质量条例》及
有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理
机构之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理第六条双方同意在签定本契约后三十日内，持本契约和有关证件到
_______ 市_ _____ 房_ 地产交易管理部门办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房地产权属证件。
办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。
第七条本契约生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。
违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付日止，每延期一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之大（写数字）向乙方支付违约
金。
逾期超过_____ 日_ （遇法定节假日顺延）甲方未交付房屋的，乙方有权终止
本契约。
契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。
甲方除在契约终止后30 日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。
利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。
第八条本契约生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。
违约金自本契约约定付款之日第二天起至实际付款之日止。
每延期一日乙方按延期交付价款的万分之大（写数字）向甲方支付延期违约金。
逾期超过_____ 日_ （遇法定节假日顺延）乙方仍未付款的，甲方有权终止
本契约。
契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。
乙方已交纳的定金甲方不予返还，甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。
第九条本契约自双方签字之日起生效，未尽事宜，双方可另签补充协议。
本契约的附件和双方签定的补充协议，为本契约不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条本契约在履行中如发生争议，双方应协商解决。
协商不成的，双方同意按以下第大（写数字）种方式解决纠纷。
（一）提交____ 仲_ 裁委员会仲裁。
（二）任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本契约正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本___ 份_ ，房地产交易管理部门壹份，______ .
甲方_______ 签（章）乙方 ___ 签（章）
法定代表人_______ 签（字）法定代表人___ 签（字）
身份证号码_______ 身份证号码 ______
地址________ 地址_______
邮政编码_______ 邮政编码______
代理人_______ 代理人_______
联系电话_______ 联系电话______
签约地点_______
签约时间______ 年_ _____ 月_ ______ 日_。