建筑工程人工费合同
建筑工程施工人工费协议书(一)2024
建筑工程施工人工费协议书（一）甲方：（具体姓名/公司名称）乙方：（具体姓名/公司名称）根据中华人民共和国法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担的建筑工程施工人工费事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在建筑工程施工人工费方面的权利和义务，规定双方的权益，保障工作的顺利进行。
二、工程内容和价格1. 工程内容：详细描述本次建筑工程施工的具体内容，包括但不限于建筑物的结构、装修、设备安装等。
2. 人工费价格：乙方为甲方提供的建筑工程施工人工费为人民币（具体金额）元（币种）。
三、支付方式和期限1. 支付方式：甲方按照施工进度和实际完成情况向乙方支付施工人工费用。
2. 期限：除非另有约定，甲方应在工程完工验收后的（具体天数）内支付全部施工人工费用。
四、工程期限和进度安排1. 工程期限：本次建筑工程的施工期限为（具体天数）。
2. 进度安排：乙方应按照约定的工期安排进行施工，确保按时完成。
五、质量要求1. 乙方承诺保证施工质量符合国家相关法律法规和标准要求，并按照甲方的要求进行施工。
2. 如因施工问题导致质量问题，乙方应负责修复，并承担相应的费用和责任。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付施工人工费，乙方有权暂停施工，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若乙方未按约定时间完成施工，甲方有权要求乙方加快进度进行施工，并有权要求赔偿相应的损失。
七、保密条款甲乙双方在履行本协议过程中所涉及到的商业秘密、技术资料、设计方案等都应予以保密，未经对方书面同意不得泄露。
八、法律适用和争议解决1. 本协议的解释、效力及执行均适用中华人民共和国法律法规。
2. 如因履行本协议发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、协议的生效和变更1. 本协议自双方签字后生效，并具有合同效力。
2. 对于本协议的任何修改或变更，应经甲乙双方书面同意并签署补充协议。
建筑工程施工承包人工费合同(标准版)
建筑工程施工承包人工费合同(标准版)1. 合同背景和目的2. 合同条款2.1 人工费支付方式甲方应按照工程进度和完成情况，及时支付相应的人工费用给承包人。
具体支付方式如下：承包人应当向甲方提供发票，并写明支付金额等详细信息。
甲方应在收到发票后的五个工作日内支付相应款项给承包人。
2.2 人工费标准承包人和甲方双方应根据工程类型、规模、难易程度以及当地市场行情等因素，事先商定一个合理的人工费标准。
若双方达不成一致，应由双方协商解决，如仍未能解决，则依据市场行情和相关法律法规确定。
2.3 人工费的调整2.4 延迟施工导致的人工费计算若由于甲方原因导致施工延期，承包人有权要求甲方支付延期造成的人工费用。
具体计算方法如下：按照实际延迟天数计算，每延迟一天，甲方应支付承包人日常工资和相关福利费用的100%作为赔偿。
承包人应向甲方提供详细的工作记录和工时记录作为依据。
2.5 人工费支付的期限和违约金3. 合同终止和纠纷解决3.1 合同终止条件3.2 纠纷解决方式在履行合同过程中，若发生任何纠纷或争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交给有管辖权的人民法院解决。
4. 其他条款4.1 合同生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
任何对本合同的修订、变更或补充，应由双方书面协议，并签字盖章生效。
4.2 合同附则本合同附带的合同附则为本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。
合同签订人：甲方（业主）：___________________ 日期：___________________承包人：___________________ 日期：___________________。
人工费施工合同7篇
人工费施工合同7篇人工费施工合同1甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原那么，经协商，双方同意签订以下合同条款。
一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方〔钢筋工，防水除外〕。
二、承包工程范围及内容：①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..②根底工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。
.③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。
④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。
三、合同工期：开工时间为20某某年10月20日，竣工时间为20某某年11月20日。
四、合同价款及结算方式：①该合同所有费用包干价是4.5万元整〔肆万伍仟元整〕②乙方做完所有施工工程后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整〔叁万元整〕。
剩余1.5万元整〔壹万伍仟元整〕由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。
③甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如〔搅拌机，模板，钢管，脚手架等〕。
五、材料供给：甲方根据乙方提供的材料方案单，及时供给建筑材。
六、质量要求：①乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须到达合格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否那么，由此返工造成的一切损失由乙方负责。
②乙方按甲方的施工进度方案进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。
如乙方不能按甲方的施工进度完成方案工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否那么甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
七、施工平安：乙方应遵守工程建设平安生产的有关管理规定、严格按平安生产标准组织施工，随时做好平安教育和平安检查，发现平安隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。
建房单包人工费协议书8篇
建房单包人工费协议书8篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为明确双方在房屋建设过程中的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次建房单包人工费事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目地点：_______________________________________________________。
2. 建筑面积：_____________________平方米。
3. 承包方式：单包人工，即乙方负责提供施工人员，完成房屋建设施工任务。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。
2. 乙方负责的施工内容包括但不限于：地基开挖、砌筑、抹灰、屋面施工、水电安装等。
3. 如因甲方原因导致设计变更，双方应重新商定施工内容及费用。
三、合同总价及支付方式1. 本协议总价为人民币________元（大写：_________________________元整）。
该费用为人工费用，不包含材料费用。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方人工费用。
具体支付节点为：基础施工完成______%；主体施工完成______%；装修施工完成______%；竣工验收合格______%。
四、工期约定1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
3. 乙方应确保施工进度，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸及国家相关施工规范进行施工，确保施工质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
3. 如验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。
六、安全责任1. 乙方应遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程的安全。
建筑工地劳务合同7篇
建筑工地劳务合同7篇建筑工地劳务合同1工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：劳务施工作业队依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：二、工程地点：工程所在地三、承包方式：工程的劳务人工费（清工）四、承包范围、工作内容、计件承包单价。
1、承包范围：按施工图纸设计规定的北流市二环路工业大道项目砌体及抹灰工程。
2、工作内容：3、工程量计算及费用单价：工程量计算以为准；砖砌体工程按每立方米 90 元（包括大小砖：240_115_53、240_240_90）结算时按实际体积结算；抹灰不分内外墙、柱按每平方米 11 元计。
施工所用脚手架按定额规定予以结算，钢筋植筋每个 2 元计。
12转运楼砖砌体每立方米120 元，抹灰不分内外墙、柱按每平方米 16 元计。
五、工程日期：开工日期自年月日。
竣工日期止年月日或工程停工日。
六、结算办法1、构筑物 36 元/工日，非构筑物 38 元/工日，计时工 45 元/工日（一天）。
2、每月 20 日前由甲方技术人员出具合格工程的工程量结算单，由甲方项目经理、技术负责人、质检员、乙方代表签字后按照本合同约定的单价予以结算，经双方负责人签字后，交甲方财务挂帐。
付款根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后五天内按结算进度予以支付。
3、乙方招录的人员，必须在到工地当月向甲方上报能证明其身份的有效证件；乙方在施工现场必须设置专职或兼职的考勤人员和用工单位的考勤员在一起，每天对劳务工进行考勤，详细记录每天工地的出勤、工种、人员及人员的流动情况。
每月劳务结算时必须上报当月农工使用考勤表（甲方项目部负责人与乙方共同签字）与工资表（乙方上报、甲方项目部审核），并在农工结算清单上（详见附表二）签字；否则工程结算不予办理。
4、每月结算款由乙方合同签订代表集中领取，按照工资表及考勤表，由甲方项目部派专人监督发放（发放完毕后工资表由甲方项目部保管），乙方不能对劳务工资出具欠条（出具欠条甲方一律不予认可）对无工资表、克扣劳务工及手续不全等引起的争议、诉讼聚众滋事、上访等造成甲方企业声誉或其他严重社会影响的，乙方将以结算劳务人工总额的 5向甲方承担违约责任。
建筑工程施工承包人工费合同书(一)2024
建筑工程施工承包人工费合同书（一）合同编号：甲方（承包人）：乙方（发包人）：一、项目概况根据甲、乙双方当事人的协商一致，甲方同意乙方委托甲方承担以下建筑工程施工任务，并按照本合同规定支付相应的人工费用。
二、工程内容1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围及描述：4. 工程周期：三、费用及付款方式1. 人工费用总额为：（大写）_______________元整（小写：￥____________）2. 甲方应按照以下方式支付人工费用：a) 第一阶段付款：金额：进度：（工程进度百分比）b) 第二阶段付款：金额：进度：（工程进度百分比）c) 第三阶段付款：金额：进度：（工程进度百分比）d) 最终付款：金额：进度：（工程进度百分比）3. 甲方应在每个阶段完成后的_____个工作日内向乙方提供相关付款证明，以确保及时付款。
四、工程质量与验收1. 甲方承诺按照合同约定的工程质量标准和建设要求进行施工，确保工程质量符合相关法规和标准。
2. 乙方有权对工程进行监督和检查，包括但不限于巡视、测量、检测等方式，以确保工程质量达到预期效果。
3. 乙方有权在工程竣工后进行验收。
若工程存在非正常质量问题，甲方应在乙方通知之日起____个工作日内进行整改。
五、违约责任1. 若甲方未按合同及相关要求完成工程，乙方有权解除合同。
甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的一切经济损失。
2. 若乙方未按合同及相关要求支付人工费用，甲方有权解除合同。
乙方应承担违约责任，包括但不限于支付合同约定的违约金。
六、争议解决本合同如发生争议，甲、乙双方应协商解决。
协商不成时，双方同意提交至乙方所在地人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收之日止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，在双方签字盖章后生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并作为合同附件。
甲方（承包人）：乙方（发包人）：签字：签字：日期：日期：。
建筑工程施工人工费协议书6篇
建筑工程施工人工费协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（施工单位）：__________________________乙方（施工人员）：__________________________根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、施工内容及要求1. 甲方承担（项目名称）工程的施工任务，乙方作为施工人员参与其中。
2. 乙方应当认真履行施工任务，遵守相关规定，并保证施工质量和工期。
二、人工费支付标准及时间1. 甲方按照国家相关规定支付乙方人工费。
2. 人工费支付时间为每月（具体日期）日，支付金额为乙方本人实际工作天数与标准工作天数的比例乘以对应的标准日薪。
三、加班费及休息时间1. 如有工作需要，乙方可按照国家相关规定加班，甲方应当支付乙方加班工资。
2. 乙方享有每周休息日和法定节假日休息的权利。
四、劳动保护1. 甲方应当保障乙方的劳动安全和劳动条件，提供必要的劳动保护设备和防护用品。
2. 乙方应当严格遵守安全生产规定，自觉维护自身和他人的安全。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应当承担相应的违约责任。
2. 发生争议时，双方应当友好协商解决；如无法协商解决，可向有关部门申请协调或诉诸法律途径解决。
六、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工结算结束。
2. 除本协议约定外，双方不得擅自变更相关协议内容。
3. 本协议文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：__________________________乙方（盖章）：__________________________签订日期：__________________________以上为《建筑工程施工人工费协议书》，双方应当按照协议内容履行各自的权利和义务，保障工程施工的顺利进行。
希望双方能够加强沟通，共同努力，使工程顺利完成，谢谢！篇2建筑工程施工人工费协议书甲方：（委托方）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：乙方：（承包方）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：为了规范双方在建筑工程施工人工费方面的相关事宜，特订立本协议书，共同遵守，共同承担：一、工程范围：本协议书所涉及的工程范围为（填写具体工程项目名称、工程内容等），具体位置为（填写具体地点），包括但不限于基础施工、结构施工、装饰装修、设备安装等工程内容，工程总造价为人民币（大写）（￥小写）元。
人工费承包合同协议标准范文(8篇)
人工费承包合同协议标准范文甲方：_____乙方：_____依照《民法典》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、承包方式：大包(即包工、包料)四、承包范围：图纸以内的所有工程五、工程承包造价(金额大写)：____元整，____元六、工期：本合同工程定于____年____月____日开工，于____年____月____日竣工，合同工期日历天数为____天。
七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方____天内组织验收。
发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方____日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。
八、工程价款及结算：工程进场____日内拨付____万元，结构完成拨付____万元，竣工拨付肆万元，扣除保修金____元。
九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。
十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国-家-安-全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国-家-安-全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑法》以及其他相关法律法规。
本着遵守国家法律、公平、合理的原则，经甲、乙双方协商一致签订本合同。
合同条款如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、开竣工时间：2010年月日一2010年月日
四、工程内容及方式：
1、主要工程内容为：基础、框架、砌块、墙面、地面、场地。
2、施工方式：包工不包料。
五、结算及拨款方式：
1、本合同工程款总额：工程俊工结算后，双方结算大表上的人
工费（元每人每天）和管理费（人工费X1.3 ）的总和。
2、工人工资按月发放，在施工现场，由甲方监督之下，直接发放给工人。
3、工程竣工验收后，工人工资全部结清，其余款项，等甲方结算完后15日内，按甲方结算大表上的人工费及管理费，一次性结算至工程款的90%
4、余款在工程质保期满无质量问题时，十个工作日内一次性付清。
5、承包方收到工程款后5日内应当向发包方开据符合税法规定的票据。
六、质量与安全
1、工程质量标准：现行的国家标准，达到合格要求。
2、乙方必须严格按安全操作规程施工。
如不按操作规程施工，发生安全事故，由乙方承担全部行政、刑事、民事责任。
3、乙方须在进场前按相关规定为工人购买各种保险，如甲方发现乙方未按规定购买保险，甲方有权代乙方购买，保险费用从工程款中扣留。
4、质保期为工程验收后的一年。
七、甲方权利和义务
1、甲方向乙方交付具备合同项下作业开工条件的施工场地。
2、甲方向乙方提供满足作业所需的供应，通信及施工道路的畅通。
3、甲方向乙方提供相应的工程资料及技术图纸。
4、甲方向乙方提供图纸，及时向乙方交付材料。
5、甲方按合同约定，向乙方支付工程进度款。
6、因甲方原因，停工24小时以上的，甲方应按现场实际情况，支付乙方现场人员的人工费用，由甲方现场管理人员签字生效。
人工费按100元/天计。
7、因设计变更发生费用，由甲方按实际发生的工程量付给乙方
费用。
八、乙方权利和义务
1、乙方应严格按照图纸的工程量组织具有资格的工人投入工作，
遵守法律法规。
2、严格按照设计图纸及验收规范、有关技术要求及施工组织设
计精心组织施工，确保工程达到约定标准。
3、科学管理，安排作业计划，投入足够的人力、务必确保工期。
承担由于自身造成的质量修改、返工、工期拖延等责任。
4、自觉遵守有关部门的监督检查。
九、违约责任：
1、甲方如不能按时支付工程进度款，迟于约定时间 _______ 个工作日的，乙方有权停止施工，同时甲方支付乙方停工损失，其损失按工
人工资100元/天计算。
2、乙方如不能按时保质、保量、保工期完成施工项目，承担由此造成的经济损失，并向甲方支付违约金，违约金数额为所施工项目工程款总额的10%，甲方可直接从工程款中扣收违约金。
十、双方发生争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十^一、本合同一式贰份双方各执壹份，自签字之日起生效。
合同款付清之后失效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话: 电话：
_________ 年 ___ 月____ 日
[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。
范文供参考，期待你的好评与关注]。