人工费施工合同
建筑工程施工人工费协议书4篇
建筑工程施工人工费协议书4篇篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（施工单位）：__________乙方（劳务公司）：__________为了明确双方关于建筑工程施工人工费的支付及相关事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程名称：_______，地点：_______。
二、工程内容：_______。
三、人工费结算方式：1. 乙方提供的施工人员应符合国家相关规定，工作认真负责，按照甲方的要求进行施工。
2. 人工费按照乙方提供的工人工资标准进行结算，工资标准如下：_______。
3. 人工费支付时间：每周（或每月）结算一次，结算日为_______，甲方应及时支付。
四、其他费用：1. 如因乙方提供的工人在施工过程中发生意外或受伤，由乙方承担相关责任并进行赔偿。
2. 乙方应保障施工工人的安全，提供必要的劳保用品和工作条件。
3. 如因乙方工人的原因导致施工质量问题，乙方应负责重新施工或进行修补，相关费用由乙方承担。
五、解决争议：双方在履行本协议过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁。
六、本协议自签订之日起生效，至工程竣工结算结束。
甲方（单位或个人）：____________乙方（单位或个人）：____________签订日期：________________以上是本次建筑工程施工人工费协议书的内容，双方应严格按照协议的内容执行，保障双方的合法权益，共同推进工程施工进程。
希望双方能够合作愉快，顺利完成工程。
篇2建筑工程施工人工费协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行的建筑工程施工人工费事项达成如下协议：一、工程项目名称：（填写具体项目名称）二、工程项目地址：（填写具体项目地址）三、工程工期：（填写工程开工日期及预计竣工日期）四、施工范围：（填写具体工程内容）五、人工费用结算方式：工程施工期间，乙方按照双方约定的工程进度分阶段提供劳务，并由甲方按照完成工程量进行结算。
建筑工程施工承包人工费合同(标准版)
建筑工程施工承包人工费合同(标准版)1. 合同背景和目的2. 合同条款2.1 人工费支付方式甲方应按照工程进度和完成情况，及时支付相应的人工费用给承包人。
具体支付方式如下：承包人应当向甲方提供发票，并写明支付金额等详细信息。
甲方应在收到发票后的五个工作日内支付相应款项给承包人。
2.2 人工费标准承包人和甲方双方应根据工程类型、规模、难易程度以及当地市场行情等因素，事先商定一个合理的人工费标准。
若双方达不成一致，应由双方协商解决，如仍未能解决，则依据市场行情和相关法律法规确定。
2.3 人工费的调整2.4 延迟施工导致的人工费计算若由于甲方原因导致施工延期，承包人有权要求甲方支付延期造成的人工费用。
具体计算方法如下：按照实际延迟天数计算，每延迟一天，甲方应支付承包人日常工资和相关福利费用的100%作为赔偿。
承包人应向甲方提供详细的工作记录和工时记录作为依据。
2.5 人工费支付的期限和违约金3. 合同终止和纠纷解决3.1 合同终止条件3.2 纠纷解决方式在履行合同过程中，若发生任何纠纷或争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交给有管辖权的人民法院解决。
4. 其他条款4.1 合同生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
任何对本合同的修订、变更或补充，应由双方书面协议，并签字盖章生效。
4.2 合同附则本合同附带的合同附则为本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。
合同签订人：甲方（业主）：___________________ 日期：___________________承包人：___________________ 日期：___________________。
人工费施工合同7篇
人工费施工合同7篇人工费施工合同1甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原那么，经协商，双方同意签订以下合同条款。
一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方〔钢筋工，防水除外〕。
二、承包工程范围及内容：①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..②根底工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。
.③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。
④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。
三、合同工期：开工时间为20某某年10月20日，竣工时间为20某某年11月20日。
四、合同价款及结算方式：①该合同所有费用包干价是4.5万元整〔肆万伍仟元整〕②乙方做完所有施工工程后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整〔叁万元整〕。
剩余1.5万元整〔壹万伍仟元整〕由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。
③甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如〔搅拌机，模板，钢管，脚手架等〕。
五、材料供给：甲方根据乙方提供的材料方案单，及时供给建筑材。
六、质量要求：①乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须到达合格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否那么，由此返工造成的一切损失由乙方负责。
②乙方按甲方的施工进度方案进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。
如乙方不能按甲方的施工进度完成方案工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否那么甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
七、施工平安：乙方应遵守工程建设平安生产的有关管理规定、严格按平安生产标准组织施工，随时做好平安教育和平安检查，发现平安隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。
建房单包人工费协议书8篇
建房单包人工费协议书8篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为明确双方在房屋建设过程中的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次建房单包人工费事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目地点：_______________________________________________________。
2. 建筑面积：_____________________平方米。
3. 承包方式：单包人工，即乙方负责提供施工人员，完成房屋建设施工任务。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。
2. 乙方负责的施工内容包括但不限于：地基开挖、砌筑、抹灰、屋面施工、水电安装等。
3. 如因甲方原因导致设计变更，双方应重新商定施工内容及费用。
三、合同总价及支付方式1. 本协议总价为人民币________元（大写：_________________________元整）。
该费用为人工费用，不包含材料费用。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方人工费用。
具体支付节点为：基础施工完成______%；主体施工完成______%；装修施工完成______%；竣工验收合格______%。
四、工期约定1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
3. 乙方应确保施工进度，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸及国家相关施工规范进行施工，确保施工质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
3. 如验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。
六、安全责任1. 乙方应遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程的安全。
人工劳务合同范本(8篇)
人工劳务合同范本(8篇)人工劳务合同范本(篇1)委托方（甲方）：____________________承接方（乙方）：____________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
____区____街____单元____室。
____层式____室____厅____厨____卫。
1、______________________________________________________。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。
工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。
为确保工程质量，暂扣______元押金，______年______月______日至______年______月______日内无任何问题，将全额返还乙方。
工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费。
甲方：__________________乙方：________________________年______月______日______年______月______日人工劳务合同范本(篇2)甲方：XXX有限公司乙方：XXX(身份证号为：XXXXXXX )因甲方公司业务需要，为提高乙方的专业知识和技术水平，甲、乙双方就甲方为乙方提供各项培训和教育(该培训和教育的内容包括但不限于各类专业技能培训、专业考试的支持以及其它需公司承担费用支出的各项培训、学习等活动(以下及附件等内容均简称“专项培训”)等事项达成如下协议：第一条甲方委派乙方参加各项、各类专项培训活动，具体专项培训的项目、内容和时间等：见双方确认的培训内容附表第二条甲方为乙方提供专项培训的机会，具体专项培训所产生的费用：见双方确认的培训内容附表第三条乙方参加前述培训、学习的期间视为正常出勤，如培训机构在超过国家标准工作时间(如休息日、法定节假日)也有安排培训课程的，不属加班，甲方无需支付加班工资。
建筑工程施工人工费协议书3篇
建筑工程施工人工费协议书3篇篇1本协议于____年____月____日由以下两方签订：甲方（总承包方）：__________________________乙方（施工人工方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的建筑工程中施工人工费用事宜达成如下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方已成功获得位于______的建筑工程项目的总承包权，为保障项目的顺利进行和明确甲乙双方在施工过程中的责任与义务，特签订本协议以明确双方关于人工费用的相关事宜。
二、工程项目的概况工程名称：__________________________工程地点：__________________________工程内容：__________________________（包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修等）三、人工费用的约定1. 甲方根据乙方提供的施工工程量及施工工期，按照当地的市场行情，经双方协商一致，确定人工费用总额。
具体费用明细及支付方式见附件《人工费用明细表》。
2. 人工费用支付方式：按工程进度支付，具体支付时间节点及支付比例按照附件《支付计划表》执行。
3. 若因设计变更或其他原因造成工程量增减的，双方应及时协商调整人工费用。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工期按时完成。
2. 乙方施工质量应符合国家相关标准及甲方要求，如因乙方施工质量问题导致的工程损失，乙方应承担相应责任。
五、安全施工及文明生产1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应维护施工现场的整洁，做到文明施工。
3. 如因乙方原因造成的安全事故及环境污染等问题，乙方应承担相应的责任和损失。
六、材料管理1. 乙方应按照甲方提供的材料计划，合理使用材料，避免浪费。
2. 乙方应负责施工过程中的材料保管，确保材料不受损坏。
建筑工程施工人工费协议书6篇
建筑工程施工人工费协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（施工单位）：__________________________乙方（施工人员）：__________________________根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、施工内容及要求1. 甲方承担（项目名称）工程的施工任务，乙方作为施工人员参与其中。
2. 乙方应当认真履行施工任务，遵守相关规定，并保证施工质量和工期。
二、人工费支付标准及时间1. 甲方按照国家相关规定支付乙方人工费。
2. 人工费支付时间为每月（具体日期）日，支付金额为乙方本人实际工作天数与标准工作天数的比例乘以对应的标准日薪。
三、加班费及休息时间1. 如有工作需要，乙方可按照国家相关规定加班，甲方应当支付乙方加班工资。
2. 乙方享有每周休息日和法定节假日休息的权利。
四、劳动保护1. 甲方应当保障乙方的劳动安全和劳动条件，提供必要的劳动保护设备和防护用品。
2. 乙方应当严格遵守安全生产规定，自觉维护自身和他人的安全。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应当承担相应的违约责任。
2. 发生争议时，双方应当友好协商解决；如无法协商解决，可向有关部门申请协调或诉诸法律途径解决。
六、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工结算结束。
2. 除本协议约定外，双方不得擅自变更相关协议内容。
3. 本协议文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：__________________________乙方（盖章）：__________________________签订日期：__________________________以上为《建筑工程施工人工费协议书》，双方应当按照协议内容履行各自的权利和义务，保障工程施工的顺利进行。
希望双方能够加强沟通，共同努力，使工程顺利完成，谢谢！篇2建筑工程施工人工费协议书甲方：（委托方）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：乙方：（承包方）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：为了规范双方在建筑工程施工人工费方面的相关事宜，特订立本协议书，共同遵守，共同承担：一、工程范围：本协议书所涉及的工程范围为（填写具体工程项目名称、工程内容等），具体位置为（填写具体地点），包括但不限于基础施工、结构施工、装饰装修、设备安装等工程内容，工程总造价为人民币（大写）（￥小写）元。
人工费承包合同协议标准范文(8篇)
人工费承包合同协议标准范文甲方：_____乙方：_____依照《民法典》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、承包方式：大包(即包工、包料)四、承包范围：图纸以内的所有工程五、工程承包造价(金额大写)：____元整，____元六、工期：本合同工程定于____年____月____日开工，于____年____月____日竣工，合同工期日历天数为____天。
七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方____天内组织验收。
发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方____日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。
八、工程价款及结算：工程进场____日内拨付____万元，结构完成拨付____万元，竣工拨付肆万元，扣除保修金____元。
九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。
十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国-家-安-全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国-家-安-全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人工费施工合同
甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期：__________ 年_______ 月 ______ 日
发包人（简称甲方）：___________________________
承包人（简称乙方）：______________________
第一条、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及
其他有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、
公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第二条、工程概况和费用
装修施工地址：____________________________
施工面积约为_______ 平方米（结算面积按实测为准）
1、承包方式为清包吊顶费，工程款包括：
2、付款时间双方协商约定：以乙方施工进场后由甲方付元生活费后，其余按完成项目天一结算支付。
工人撤场，费用结算支付金额达到总金额 _____________ %其余费用按撤场之日起一月内结清。
第三条、装修施工自_____ 年_____ 月_____ 日开工，至 ____ 年_____ 月____ 日竣工。
第四条、设备、材料、工程质量及验收
一、装修过程中，甲方负责提供施工现场的水、电和施工所需装饰材料，装修过程中所需工具由乙方提供，甲方不支付乙方的设备使用费和维修费。
二、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的场所装饰，非经甲方同意，乙
方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，按挪用材料款的双倍补偿给甲方。
三、由于乙方原因造成质量事故，其返工费及材料费用由乙方承担。
四、施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前
与乙方联系，再进行施工五、甲乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。
工程竣工后，乙方应通知甲方在七日内验收。
验收通过后，甲方按照约定付清进度款项，工程未经验收或者验收未合格的，甲方有权拒收，乙方承担返工责任。
第五条、乙方在施工过程中应采取必要的安全保护和消防措施，保障作业人员的安全，乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上下班过程中出现人身安全事故的，由乙方自行负责。
第六条、违约责任
因乙方原因致使工程质量不符合约定的，乙方要在合理期限内无偿修理或返工第七条、其他事
项由双方协商解决。
第八条、附则
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，由甲乙双方签字、盖章后生效。
合同附件为
本合同的组成部分，具有同等的法律效应。
附件
水电人工费表
甲方（签章）
身份证号码:
签订日期：年月日签订日期:。