建筑施工的合同补充协议范文(8篇)
建筑施工补充合同模板
建筑施工补充合同模板
一、甲方，（委托方）。
地址：
联系人：
电话：
传真：
邮编：
乙方，（承包方）。
地址：
联系人：
电话：
传真：
邮编：
鉴于甲方与乙方就（项目名称）的施工合同已经签订，并且在施工过程中发现需要对原合同进行补充，为了明确双方的权利和义务，特订立本补充合同。
二、项目名称，（在此填写项目的具体名称）。
三、补充内容。
1. 施工内容的补充，（在此填写需要补充的施工内容）。
2. 工程款支付方式的补充，（在此填写补充的工程款支付方式）。
3. 工程进度的补充，（在此填写补充的工程进度要求）。
4. 其他补充内容，（在此填写其他需要补充的内容）。
四、补充合同的生效。
1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充合同是对原施工合同的补充，具有同等法律效力。
五、其他事项。
1. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本补充合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：
以上为建筑施工补充合同模板，甲方与乙方在签订补充合同时，应当根据实际
情况具体填写补充内容，以确保双方权益。
建议在签署补充合同之前，双方应当仔细阅读并理解合同内容，如有不清楚之处应当及时与律师或相关专业人士进行沟通。
同时，双方在签署补充合同时，应当注意保留好合同的原件，并妥善保存好合同的复印件，以备日后查阅。
希望双方在合作中能够遵守合同约定，共同推动项目顺利进行，达到预期效果。
建筑工程施工补充协议范本
建筑工程施工补充协议范本一、背景二、协议内容2.1 协议目的本协议的目的是对原建筑工程施工合同进行补充，明确双方在施工过程中可能出现的变更、延期、费用调整等事项的处理方式，以确保项目的顺利进行。
2.2 协议条款2. 双方同意，在补充协议生效后，相关变更事项的责任和义务将按照补充协议的约定执行。
补充协议应以以书面形式提供，并由双方签字确认生效。
6. 双方同意，在施工过程中，如有必要对施工计划、质量要求、材料规格等进行调整，应及时商议并签署书面补充协议确认。
7. 双方同意，补充协议的签订不得影响原建筑工程施工合同中其他条款的效力。
8. 本协议自双方签字确认之日起生效，具有法律效力。
2.3 协议生效方式本协议的生效方式为书面形式，经双方签字确认后生效。
双方可通过邮寄、、电子邮件等方式进行签字确认。
2.4 协议争议解决方式本协议如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，双方同意通过仲裁解决。
三、协议补充说明3.1 补充事宜本协议仅限于补充和解释相关变更、延期和费用调整事项，并不涉及其他方面的内容。
3.2 协议变更双方同意，如有必要变更本协议的任何条款，应通过书面形式进行协商并签署新的补充协议。
四、法律适用和争议解决本协议的解释和执行适用相关法律、法规。
若发生争议，双方应通过友好协商解决协商不成的，提交中国仲裁委员会（简称“仲裁委员会”）按其届时有效的“仲裁规则”进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
五、其他条款本协议的补充事项、效力、生效方式等未尽事宜，由双方另行协商确定，并作为本协议的补充条款，具有同等法律效力。
签署人员甲方（盖章）法定代表人（签字）日期乙方（盖章）法定代表人（签字）日期六、声明。
建筑工程施工补充协议书(标准版)
建筑工程施工补充协议书(标准版)
一、背景
根据原始施工合同的约定，为了解决在工程实施过程中出现的一些问题并确保工程顺利进行，本补充协议书特制定。
二、问题描述
在施工过程中，以下问题需要得到解决：
1. 材料供应商更换：由于某种原因，原定的材料供应商无法如期供应所需材料。
2. 工期延误：由于不可抗力等原因，工程进度出现延误。
3. 工程范围变更：由于设计调整或其他原因，工程范围发生变更。
三、解决方案
为了解决上述问题，双方达成以下协议：
1. 材料供应商更换：双方同意由乙方（施工方）在保证质量的前提下，寻找合适的替代供应商，并及时通知甲方（建设方）。
甲方同意对替代供应商提供的材料进行验收。
2. 工期延误：双方同意在工期延误的情况下，不对对方追究责任。
工期延误结束后，双方将共同协商调整工程进度，并尽最大努力加快工程进度。
3. 工程范围变更：若工程范围发生变更，双方同意在变更后重新评估工程造价，并进行必要的合同调整。
变更后的工程范围将作为补充协议的附件，并由双方签字确认。
四、其他条款
1. 本补充协议书的内容与原始施工合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议书自双方签字之日起生效，并作为原始施工合同的补充。
3. 本补充协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
甲方（建设方）：__________________
签字：__________________
日期：__________________
乙方（施工方）：__________________ 签字：__________________
日期：__________________。
补充协议书范本（通用16篇）
补充协议书范本（通用16篇）补充范本篇1发包人：________承包人：________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程补充协议。
一、工程概况1、工程名称：________2.工程地址：________3.建筑面积：________4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5.设计单位：________6.监理单位： ________二.工程内容及承包范围1. 外墙面砖改为外墙漆2. 客厅推拉门取消3. 本工程为满七层，结构找坡4. 楼梯踏步为水泥砂浆面清光5. 外墙40 × 40 深灰色栅格取消6. 厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。
7. 其余均按原图施工三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)1.开、竣工日期1.1开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四.付款方式本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五.合同生效与终止、争议处理1. 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
2. 本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
建筑工程补充合同范本
建筑工程补充合同范本[标题] 建筑工程补充合同范本（正文）甲方：________________乙方：________________根据《中华人民共和国合同法》及双方自愿、平等、公正的原则，甲、乙双方经友好协商一致，就原建筑工程合同（合同编号：__________）的某些条款及条件进行补充协定。
具体内容如下：一、合同补充背景原建筑工程合同约定了双方主要的权益和责任，但由于一些特殊情况的出现，需对原合同进行相应的补充协定，以更好地满足合同履行的实际需求。
二、补充内容及条件1. 补充项目：（详细描述双方商定的补充项目及要求）2. 项目工期：（双方商定的补充项目工期安排）3. 补充费用及支付方式：（对补充项目费用的具体金额、支付方式、支付时间等进行详细说明）4. 变更管理及沟通方式：双方在项目补充过程中应保持及时的沟通协调，发生补充或变更事项时，应及时召开会议或发出书面通知，决定及确认相关事项。
5. 保密权：双方应对本合同签订和履行的相关信息予以保密，未经对方书面同意，任何一方不得向其他任何第三方透露相关信息。
6. 违约责任：双方同意如一方违约，守约方有权采取包括但不限于解除合同、请求赔偿等合法手段来维护自身权益。
7. 合同解除：双方同意，一方违约或无法履行合同要求的，守约方有权解除本合同，并保留追究违约方责任的权利。
三、合同生效与效力本补充合同经双方签字、盖章后生效，并与原建筑工程合同一并构成完整的合同文件。
对于本合同未约定事项，仍按照原合同的约定执行。
四、争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交有管辖权的人民法院解决。
五、其他事项（双方可根据实际情况，在此进行其他约定）甲方：（签字）日期：乙方：（签字）日期：（正文结束）。
合同补充协议范本【通用4篇】
合同补充协议书篇一甲方：鹤岗市__有限公司乙方：__有限公司双方本着平等自愿、互惠互利的原则，以合同法和国家有关规定为依据，经过反复协商，对甲方开发的鸿福家园小区工程承建问题，达成一致意见，现签署施工协议书。
一、鸿福家园小区位于五指山公园南门对面，占地面积30361 ，小区建筑物总面积118959 ，总投入施工资金约16037.4万元，小区内的全部建筑工程，包括线路改造、厂区管网、厂区道路及小区建设等全部委托给乙方施工。
二、根据建筑项目的不同特点，采取了一次包干，预算结算和按实际发生金额计算等不同的结算方式进行工程结算。
三、甲方在施工前，提供准确的地面、地下、地质等资料，提供全部施工图纸及相关的手续文件。
四、在施工过程中，甲方设工地代表，及时解决施工中出现的各种问题和各种外部事物。
五、乙方在施工中，必须做到按图施工，遵守各项操作规程，遵守国家和地方的法律法规。
六、乙方必须保证全部施工项目都达到合格，加强管理，确保施工全过程的安全生产。
七、乙方必须保证工期，按甲方要求及时竣工（由于甲方原因和不可抗拒的自然灾害除外）。
八、工程结算要按分项工程不同特点和单价进行结算（附表中有项目、面积、单价和金额），表中没列的项目，可根据实际情况另行结算。
全部工程按实际施工面积进行决算。
九、工程款支付：甲方可根据实际情况，用现金和施工材料支付给乙方，顶工程款。
十、协议未尽事宜，双方协商解决，本协议签字生效，双方共同遵守。
甲方：鹤岗市__有限公司代表：乙方：__有限公司代表：20XX年__月__日补充协议书篇二甲方：_________ 地址：_________乙方：_________ 地址：_________经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，就甲乙双方共同出资并由甲方以其名购买品牌：____，型号：_________的空气能热水器。
发起设立事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条出资方式出资总额：人民币大写：_________元整。
建筑工程补充协议模板
建筑工程补充协议模板
补充协议编号：
签订日期：
乙方（施工方）：
甲方（业主方）：
1. 协议背景
本补充协议是根据双方原始合同《建筑工程施工合同》，为了在施工过程中对原合同所存在的某些条款或规定进行修订、补充和调整而签署的。
2. 修订条款
双方同意对原合同中的以下条款进行修改：
（在此列明原合同中需要修订的具体条款）
3. 补充条款
除原合同中已约定事项外，双方就以下事项达成一致并纳入本补充协议：
（在此列明双方补充的具体条款）
4. 工期延长
根据实际施工情况，如果发生工期延误，应由双方共同商定：
（在此列明双方针对工期延长的具体商定事项）
5. 施工变更
双方同意，在施工过程中如遇以下任何变更时，应按照以下约定进
行调整：
（在此列明施工变更的具体调整事项）
6. 费用调整
如果根据施工变更导致的费用超出原合同的金额，费用调整应按照
以下规定执行：
（在此列明费用调整的具体规定）
7. 保修期延长
根据施工变更、补充事项导致的保修期延长，应按照以下约定执行：（在此列明保修期延长的具体约定）
8. 法律适用与争议解决
本补充协议的解释与适用，以及因本协议引起的任何争议，应依据
中华人民共和国的相关法律进行解决。
9. 附件
本补充协议作为补充协议附件，与原合同具有同等法律效力。
10. 生效与执行
本补充协议自双方签字之日起生效，并纳入原合同执行。
本补充协议以正本两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方（业主方）：
签字：
日期：
乙方（施工方）：
签字：
日期：。
建筑施工补充协议范本
建筑施工补充协议范本
一、协议背景
本补充协议是针对原有的建筑施工合同进行补充和调整，以解决双方在施工过程中遇到的新情况、问题或需求变更等事项。
双方通过协商达成一致，并经双方签字确认后，本协议具有法律效力。
二、补充协议内容
2.1 变更工程范围
双方经协商同意，在原有建筑施工合同的工程范围中进行如下变更或补充：
（在此插入具体变更内容）
2.2 工期调整
考虑到工程范围变更可能对原工期造成影响，双方同意对施工工期进行如下调整：
（在此插入具体工期调整内容）
2.3 材料和设备变更
如有需要更换或调整原有建筑施工合同中规定的材料和设备，双方应经过协商一致，并签订补充材料和设备清单。
材料和设备的更换或调整应符合相关法律法规和质量要求。
2.4 资金变动
如因工程范围变更、工期调整或材料设备变更等原因导致施工费用发生变动，双方应重新评估并确定变动后的费用。
具体资金变动应通过协商一致，并在补充协议中明确。
2.5 法律责任和纠纷解决
本补充协议视为原建筑施工合同的一部分，双方在执行本协议过程中应遵守原建筑施工合同的约定。
如因本补充协议发生纠纷，双方应首先通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼解决纠纷。
三、补充协议生效
本补充协议自双方签署并盖章后生效，并成为原建筑施工合同的一部分。
本补充协议正本一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑施工的合同补充协议范文甲方：乙方：根据有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就租用建筑施工机械的相关事宜协商一致，签订本合同。
第一条租赁机械及租金计算办法：第二条使用地点、项目名称和工作内容使用地点：项目名称：工作内容：第三条租赁期限机械租赁机械：1.如因工程需要延长租期，双方应在合同届满前提出，2.租赁期满，乙方继续使用租赁机械，甲方没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。
第四条租金的支付1.预计租金总额：元，大写2.结算方式：按每月的月底结算，次月支付结算额的%，余款待付。
3.租金计算起止时间：第五条进出场费用1、双方同意按照下列第种方式计算机械进退场费和安拆费;租赁机械进场和安拆由甲方负责，费用包含在租赁费用内;租赁机械进场和安拆由甲方负责，费用按以下方法计取：运输费元、吊装费元、拆卸费元、共计人民币第六条租赁机械交接与验收1.甲方依合同约定的时间、地点向乙方移交租赁机械，双方就交付机械的型号、规格、数量等共同进行验收并签署交接清单和验收记录。
2.法律法规规定需安装调试并检测合格方能投入使用的或者合同约定由甲方现场安装后才能投入使用的机械，安装调试合格之日为移交日。
第七条双方关于保证金的约定第八条双方的权利义务租赁机械由甲方负责操作与维护以及机械所需液压油、润滑油。
并应按机械运营操作的规定，配备符合国家或地方相关规定上岗条件的操作人员。
乙方负责使用的柴油并应按机械运营、操作的规定，配备符合国家或地方相关规定上岗条件的操作人员。
1.甲方的权利义务甲方应按合同约定下乙方提供机械设备，并按照法律法规规定提供机械的生产厂家资质、生产许可证、出租方营业执照、技术鉴定报告、产品合格证等相关必须具备的文件或证件。
甲方应向乙方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项及其他必要的技术资料和技术说明。
甲方派出随机操作人员必须持上岗证，服从乙方管理，遵守国家法律法规及乙方各项规章制度。
乙方应负责承租机械在施工现场的看护并保证设备的安全。
机械设备管理方提供机械设备管理的资料，满足施工项目受检的需要。
吊车操作人员对乙方提供的施工现场的场地条件、吊装条件必须进行复查和校核，如果有意义不得起吊，在问题整改或排除后方可吊装。
配合乙方做好进场验收工作。
2.乙方的权利义务乙方应为甲方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利。
乙方擅自改变承租机械的，甲方可以要求乙方恢复原状或者赔偿损失。
乙方应按排必要的维修时间，由甲方对机械进行正常维护保养。
乙方有责任对施工场地地面和地下设施情况进行申报，由于申报不清而造成的事故由乙方负责。
乙方有责任对甲方吊车操作人员进行岗前教育和安全技术交底。
配备吊具、吊索，并保证其性能完好。
第九条违约责任1.甲方的违约责任甲方没有提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号、规定和质量与合国约定的不符，经乙方催告仍不能按时履行或提供代替机械达不到乙方要求，导致合同无法履行的，乙方可以解除合同。
其它。
2.乙方违约责任乙方未按合同约定支付租金，每逾期一日应按照逾期支付价款的%向甲方支付违约金，逐日累计期满日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
因乙方原因致使机械受到损毁的，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失。
乙方未经甲方书面同意擅自将承租机械转租的，甲方可以解除合同并要求乙方赔偿损失。
其他。
第十条安全管理责任1.机械设备发生事故或未遂恶性事故时，出租人和承租人应及时组织抢险，防止事态扩大，保护现场，并报告出租人和有关部门，听候处理。
2.属于违章操作或违章指挥发生的事故，在查清各自责任后，由双方承担相关的责任。
3.属于机械设备制造质量，不定期保养，指挥不当造成机械设备技术状况不良、机械设备发生故障，安全装置失效所发生的事故，造成的直接经济损失由承租人承担。
第十一条合同争议的解决甲方：乙方：____年____月____日建筑施工的合同补充协议范文（二）出租方：(甲方)承租方：(乙方)工程地址：经甲乙双方友好协商，在双方平等互利的基础上，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定和合同法中《租赁合同》的有关条款，现就乙方租赁甲方建筑施工物资事宜达成以下协议。
第一条：租赁标的甲方将自有的建筑施工物资租赁给乙方在工程中使用，乙方在租赁期限内有权将该租赁物用于施工工程。
具体租赁物资的名称、规格、数量见租赁单。
第二条：租赁期限1、租赁期限自年日止。
2、实际租赁期限以租赁单、退租单的日期为准。
第三条：押金条款、租金的计算及支付租金标准按日累计计算，详见附件一。
本合同订立三日内，乙方预付保证金人民币毕，本保证金自动抵作最后应付租金及物品损坏丢失的赔偿款。
本保证金在甲方期间不产生利息。
租金每月第一周所发生的租金以打出清单交给乙方签字。
不足一个月的顺延至下个月。
每月付一次租金。
租赁材料退齐后或工程竣工一周内办理相关结算手续余款全部付清第四条：租赁期间租赁财产的维修保养租赁期间，租赁财产的维修保养由乙方负责并承担所有费用。
租赁财产在移交乙方时，乙方有权检查其完好状态。
对残损及不符合约定规格的租赁物不予接收。
租赁财产经乙方接收后，其丢失、损坏的责任同时移交至乙方。
租赁期满，租赁财产交还甲方时，甲方有权检查其完好状态。
对丢失和损坏的，乙方按现价负责赔偿或双方商议后予以赔偿。
第五条：租赁财产的交接本合同订立后，乙方可在本合同第二条所明示的租赁期限起算日，乙方通知甲方送租赁物。
若需甲方送货，乙方需另付运费人民币/元。
货物退还由乙方负责退货到甲方指定地点。
合同终止，乙方应将租赁物完好无损的交付甲方。
交付地点为已方仓库或料场，经甲方验收后开退租单。
第六条：有下列情形之一的，甲方有权终止合同并收回租赁物，同时有权向乙方提出索赔：1、乙方未经甲方同意私自将租赁物转租、转让或转移时;2、乙方将租赁物变卖、抵押、被查封、被扣押时;3、乙方延期支付租金超过____日时;4、乙方单位结算、破产、解体、分立、合并或被卷入重大诉讼之中时第七条：其它约定1、订立合同时，乙方需出具本单位法人营业执照副本复印件和加盖单位公章的授权委托书，授权范围需注明办理租赁事宜。
2、本合同履行地为甲方。
3、本合同所租赁的建筑施工物资仅限于。
4、本合同因不可抗力不能执行时，互不承担违约责任。
第八条：违约责任乙方延期支付租金的，按滞纳金0.3%向甲方赔偿损失，造成租赁物丢失、损坏的，按本合同第四条要求准予以赔偿。
第九条：本合同附件与正文具有同等法律效力第十条：争议解决方式：在执行本合同中发生争议的，双方首先协商解决，协商不成，任何一方均有权向人民法院起诉。
合同履行地北京市昌平区。
第十一条：本合同自双方签定之日起生效，本合同一式2份，分别由甲乙双方各执1份。
备注：退货地点不远于昌水租赁站15公里。
冬季报停不超天，保证供货及时。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建筑施工的合同补充协议范文（三）合同编号：_____发包方：_____承包方：_____签约时间：_____签约地点：_____为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
1、工程名称：_____2、建筑面积（工程形式）：_____3、施工地点：_____4、工期：（1）开工：____年____月____日；（2）竣工：____年____月____日；（3）合同工期总共历时____天。
5、承包形式：_____6、工程质量标准：_____7、工程价款：共计人民币____元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金____元，质保期满后支付。
9、质保期：____年。
10、双方的责任义务（1）发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务；③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护；⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；11、其他（1）本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
（2）本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
（3）合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。
依据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。
第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。
三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。
建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。
建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。
根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。
根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。
发包方：_____ 承包方：_____ 委托代理人：_____ 委托代理人：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建筑施工的合同补充协议范文（四）甲方：乙方：经双方充分协商，由乙方承担新建兰州市畜牧局职工住宅楼的施工任务,现将有关事宜特定如下协议：一、工程概况：住宅楼砖混六层土建安装，建筑面积2399.64m2,另外地下室建筑面积377.57m2。
二、工程内容:按图纸规定要求施工,同时须按下列条款执行：1.外墙装修为白条瓷砖贴面;窗户为普通白铝合金;阳台间不封闭、不贴瓷砖;内墙、天棚为白灰抹面(不含涂料);楼梯为水泥抹面;室内地面为毛地面;水泥踢脚;单元门、防盗门由甲方自理。