工程质量检测合同
工程检验检测技术服务合同5篇
工程检验检测技术服务合同5篇篇1工程检验检测技术服务合同甲方：（委托方）地址：电话：乙方：（检测机构）地址：电话：鉴于甲方委托乙方提供工程检验检测技术服务，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，达成以下协议：第一条服务内容1. 乙方提供的工程检验检测技术服务包括但不限于：材料质量检测、结构安全检测、环境影响评估等相关检测技术服务。
2. 检测标准：乙方应按照国家规定的相关标准和要求进行检测，保证检测结果的准确性和可靠性。
第二条资质要求1. 乙方应具备相关检测机构资质和资质证书，符合国家颁布的相关规定。
2. 乙方应具备专业的技术人员和检测设备，保证检测工作的有效开展。
第三条检测报告1. 乙方应在约定的时间内出具符合国家规定的检测报告，并将报告送达甲方。
2. 如发现问题或不符合相关标准的情况，乙方应及时通知甲方，并协商解决措施。
第四条保密条款1. 双方在履行合同过程中所知晓的商业秘密、技术资料等信息应予保密，不得向第三方透露。
2. 在合同期满或解除后，双方依然应继续遵守保密协议。
第五条合同的解除1. 若违反合同约定，导致服务无法继续提供或造成严重后果，另一方有权解除合同。
2. 双方应提前书面通知对方解除合同的具体情况和原因。
第六条合同的变更1. 在合同履行过程中如有需要变更的情况，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更协议应经双方盖章确认，方可生效。
第七条争议解决1. 双方在合同履行中发生争议，应友好协商解决。
2. 若协商无法达成一致，应依法向有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效，至合同约定的服务期满或解除后终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充具体条款。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为工程检验检测技术服务合同的具体内容，双方应严格遵守合同约定，共同维护合同的履行和权益。
希望通过双方的合作，能够为工程建设和质量监管提供更好的技术支持和服务。
感谢您的合作！篇2工程检验检测技术服务合同甲方：_______________（以下简称甲方）地址：_______________ 电话：_______________乙方：_______________（以下简称乙方）地址：_______________ 电话：_______________鉴于甲方具备相关的工程检验检测技术服务能力，乙方有从事相关工程项目的需求，双方在平等、自愿的基础上达成如下合同：第一条服务内容1. 甲方将根据乙方的委托，提供相关工程项目的检验检测服务，确保项目符合相关标准和规定。
建设工程检测合同4篇
建设工程检测合同4篇篇1建设工程检测合同一、甲方：（甲方全称）。
乙方：（乙方全称）。
鉴于：1. 甲方拥有建设工程项目的建设权或经营权。
2. 乙方具有建设工程检测资质和能力，能够按照相关规定对建设工程进行检测、评估和监测。
3. 双方经协商一致，欲达成本合同。
在互惠互利的基础上，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条：检测项目甲方委托乙方对其建设工程项目进行检测和评估，包括但不限于工程质量、安全、环境保护等方面的检测，并提供相应的监测报告。
第二条：检测期限检测期限从本合同签订之日起，到甲方验收合格为止，具体验收标准另行协商确定。
第三条：检测费用1. 甲方应根据乙方提供的检测服务内容和标准，按照约定的检测费用和支付方式进行支付。
2. 如因甲方原因变更或增加检测内容，应与乙方重新协商费用，并签订补充协议。
第四条：保密1. 双方同意对本合同的所有内容及双方合作过程中所知悉的企业机密信息进行保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
2. 因违反保密约定造成对方损失的，违约方应承担一切法律责任，并赔偿对方损失。
第五条：法律适用和争议解决1. 本合同的签订、解释、履行和争议解决均适用中国法律。
2. 因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不能达成一致的，提交有管辖权的人民法院解决。
第六条：其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效，具有法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：以上为本合同正文，甲乙双方一致认可。
附表：检测项目及费用清单解释：根据《建设工程质量检测条例》，建设工程质量检测是指对施工质量、材料质量、工程完工验收和工程质量等级进行检测检验。
建设工程质量检测的主要内容包括：施工质量检测、工程完工验收、工程质量评定、工程质量监测等。
在建设工程建设、改建、扩建前、中、后的施工过程中，为保证工程质量达到要求，需委托有检测资质的检测单位进行检测检验，以确保建设工程的建设质量。
建设工程检测委托合同书5篇
建设工程检测委托合同书5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（委托方）：XXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX街道（路段）XXXX号法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：**************乙方（受托方）：XXXXXX工程检测有限公司地址：XXXXXXXXX街道（路段）XXXX大厦XX层法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：**************鉴于甲方需要对其建设工程进行全面的质量检测以确保工程质量和安全，特委托乙方进行建设工程检测工作，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次建设工程检测事宜达成如下协议：第一条合同目的及检测范围1.1 甲方委托乙方对位于XXXXXXXXX地区的建设工程进行全面的质量检测，以确保工程质量和安全。
1.2 检测范围包括但不限于地基基础、建筑材料、钢结构、混凝土结构、防水工程等。
第二条检测内容与方法2.1 乙方应按照国家和地方现行有关建筑工程检测的技术标准、规范、规程及甲方要求进行检测。
2.2 乙方应提供详细的检测方案，包括检测内容、方法、步骤等，并经甲方确认后实施。
第三条合同履行期限与进度安排3.1 本合同的履行期限为合同签订之日起至检测工作完成并出具检测报告止。
3.2 乙方应按甲方要求的进度进行检侧工作，并及时提交检测报告。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
第四条合同价格及支付方式4.1 本合同的总价为人民币XXXX元整（大写：XXXXXX元整）。
该价格包括检测费、报告费及其他相关费用。
具体价格明细见附件一。
4.2 甲方应按以下方式支付合同款项：合同签订后XX个工作日内支付定金XX％；检测工作完成并提交检测报告后XX个工作日内支付余款。
第五条质量保证及验收标准5.1 乙方应保证检测结果的准确性和可靠性，对检测结果承担法律责任。
5.2 双方应按照国家和地方现行有关建筑工程检测的技术标准、规范、规程及甲方要求进行验收。
工程检测委托合同范本（四篇）
工程检测委托合同范本委托方（甲方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]检测方（乙方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]鉴于委托方拟进行工程检测项目，为确保工程质量和安全，委托方与检测方达成如下协议，并同意按照以下条款进行合作：一、委托事项1. 委托方委托检测方对具体的工程项目进行检测。
具体项目名称、位置和工程范围见附件一。
委托方保证提供的项目信息真实、准确、完整。
2. 检测方应根据委托方提供的工程项目信息，进行相关检测工作，并提供相关报告。
二、检测标准1. 检测方应根据国家相关标准和行业规范进行检测工作，确保检测结果的准确性和可靠性。
2. 如委托方有特殊要求的检测标准，需在合同签订前提出，并经双方确认后作为补充协议执行。
三、检测报告1. 检测方应在检测完成后，及时向委托方提供检测报告。
报告中应包含详细的检测结果和建议。
2. 如检测结果不符合相关标准或存在问题，检测方应及时向委托方提供解决方案和建议。
四、验收1. 委托方接受检测方提供的检测报告，并依据报告结果进行工程项目的验收。
2. 如委托方对检测结果有异议或需要补充检测，应在收到检测报告后的十个工作日内提出，双方将协商解决办法，并确定补充检测的时间和费用。
五、费用及支付方式1. 检测方根据检测项目的复杂程度和工作量，制定合理的收费标准，并在合同签订前双方达成一致。
2. 委托方应按检测方要求的支付方式和时间，及时支付相应费用。
六、保密条款1. 检测方应对委托方提供的工程项目信息进行保密，并不得将相关信息泄露给任何第三方。
2. 委托方同样应对检测方提供的检测报告进行保密，并不得将相关内容泄露给任何第三方。
七、合同变更1. 如因不可抗力等原因，需变更本合同内容，变更内容应经双方书面同意后生效。
2. 双方如需解除合同，应提前15个工作日通知对方，并书面确认解除合同。
八、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
工程质量检测技术服务合同5篇
工程质量检测技术服务合同5篇篇1甲方（委托方）：_________________________乙方（服务方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程质量检测工作的顺利进行，明确双方的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程质量检测技术服务事宜，达成如下协议：一、服务内容乙方为甲方提供工程质量检测技术服务，服务内容包括但不限于以下方面：1. 建筑材料检测，如水泥、钢筋、混凝土等；2. 结构性能检测，如建筑物的承载能力、抗震性能等；3. 环境监测，如室内环境质量、噪音、污染物的排放等；4. 其他与工程质量相关的检测。
二、服务期限本合同服务期限为_____年，自合同签订之日起生效。
若项目周期较长，可根据实际情况续签合同。
三、服务费用1. 甲方应按照乙方提供的服务质量支付服务费用。
具体金额及支付方式详见合同附件。
2. 甲方应按时支付服务费用，如因甲方原因导致支付延迟，乙方有权按照合同约定收取滞纳金。
四、服务质量与标准1. 乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行工程质量检测，确保检测结果的准确性。
2. 乙方应在约定时间内完成检测工作，并出具检测报告。
如因乙方原因造成检测延误，乙方应承担相应违约责任。
3. 甲方应对乙方的检测结果提出异议，如甲方认为检测结果存在问题，可书面提出复检要求。
复检费用由过错方承担。
五、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在为本合同项目提供服务过程中获知的甲方信息，未经甲方同意，不得用于本合同以外的其他用途。
六、违约责任1. 如因乙方原因造成服务质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因未按约定支付服务费用，甲方应承担违约责任，并按照合同约定支付滞纳金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行或造成损失，双方应协商解决。
建设工程质量委托鉴定合同5篇
建设工程质量委托鉴定合同5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（鉴定方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方需要对某建设工程质量进行鉴定，特委托乙方进行鉴定工作。
为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、鉴定项目1. 甲方委托乙方对以下建设工程进行质量鉴定：____________________（工程名称、地点等详细信息）。
2. 鉴定内容包括但不限于结构安全性、材料质量、施工工艺等方面。
二、鉴定费用及支付方式1. 鉴定费用：本次鉴定费用为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后______日内支付鉴定费用的______%作为预付款，剩余款项在乙方提交鉴定报告后______日内支付。
3. 乙方开具合法有效的发票，甲方按照发票金额支付鉴定费用。
三、鉴定时间及进度1. 乙方应在收到甲方预付款后______日内开始鉴定工作。
2. 鉴定工作预计耗时______天，具体时间根据工程规模及复杂程度而定。
3. 乙方应按时提交鉴定报告，如遇特殊情况，应及时通知甲方并共同协商解决。
四、鉴定标准与依据1. 鉴定工作应遵循国家相关法律法规、规范及标准。
2. 乙方在鉴定过程中，应充分考虑甲方的需求及意见，确保鉴定结果的客观、公正。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在鉴定过程中接触到的甲方商业秘密及信息，应严格保密，不得泄露或用于其他用途。
六、鉴定报告1. 乙方提交的鉴定报告应包含详细的鉴定内容、结论及建议。
2. 甲方有权对乙方提交的鉴定报告提出异议，乙方应负责解释或修正。
3. 鉴定报告需由双方签字确认，并加盖鉴定专用章。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付鉴定费用，乙方有权终止鉴定工作。
2. 若乙方未按合同约定完成鉴定工作，应承担违约责任，并退还甲方已支付的鉴定费用。
工程项目第三方检测服务合同带
工程项目第三方检测服务合同一、引言1.1为明确双方的权利和义务，规范工程项目第三方检测服务行为，保证检测质量，根据《合同法》、《建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供第三方检测服务事宜，达成如下协议：二、定义与解释（1）工程项目：指甲方负责建设的建筑物、构筑物、设施、设备等工程项目。
（2）第三方检测服务：指甲方委托乙方对其工程项目进行的检测、检验、试验、鉴定、咨询等服务。
（3）检测报告：指甲方根据本合同约定，由乙方提供的检测服务成果，包括检测数据、分析结果、结论、建议等内容。
三、服务内容与范围（1）对工程项目的原材料、构配件、设备等进行检测，确保其质量符合国家及行业相关标准。
（2）对工程项目的施工过程进行监督检测，确保施工质量符合设计及施工规范要求。
（3）对工程项目竣工后进行验收检测，确保工程项目满足使用功能及安全性能要求。
（4）根据甲方需求，提供其他与工程项目相关的检测、鉴定、咨询等服务。
3.2乙方应按照国家及行业相关标准、规范开展检测工作，保证检测数据的真实性、准确性、可靠性。
3.3乙方应在合同约定的服务范围内开展检测服务，不得擅自扩大或缩小服务范围。
四、服务期限4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至乙方按照约定完成全部检测服务并提交检测报告之日终止。
4.2如遇特殊情况，甲乙双方可协商延长服务期限，具体延长时限及费用另行约定。
五、费用与支付5.1乙方为甲方提供检测服务，甲方应按照双方约定的价格支付检测费用。
5.2检测费用包括但不限于：检测设备、仪器、材料费，检测人员工资，检测报告编制费，差旅费等。
5.3甲方应按照合同约定的付款方式和时间，向乙方支付检测费用。
5.4乙方在收到甲方支付的费用后，应向甲方开具正规发票。
六、甲方权利与义务6.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供检测服务，并对乙方的工作进行监督。
6.2甲方应向乙方提供与检测服务相关的资料、文件，并确保其真实、完整、有效。
质量检测委托合同（4篇）
质量检测委托合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条委托检测内容及价格2.结算方式：如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积_____本合同综合单价)第二条委托检测时间1.委托开始时间：年日(具体以甲方项目实际开工时间为准);2.委托结束时间：____年____月____日(具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准);3.委托期限：日历天(具体以实际工期为准)。
第三条质量要求1.乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。
2.乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包括但不限于质监站)的验收。
3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。
第四条付款方式1.乙方完成本项目整体±0.00以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目±0.00以下结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的2.乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的3.乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲乙双方完本委托检测费用结算后____个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的____%;4.乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作，提交完整的试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)后____个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项(如有剩余)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
JC-HT-002
常州期工程
建设工程质量检测合同补充协议
发包人（签章）：
承包人（签章）：
订立日期：年月日
发包人（全称）：（简称发包人）
承包人（全称）：（简称承包人）
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量检测管理办法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步明确双方在期建设工程质量检测过程中的责任、权利和义务，现就双方签订的工程质量检测合同签订以下补充协议：
一、工程概况
工程名称：期工程
工程地点：
工程面积：总建筑面积共计约万㎡
二、检测范围及内容：
检测范围为：期工程质量检测具体范围包括小区内所有地上、地下建筑和户外各项配套工程（具体房号）。
检测内容为：依据国家有关法律、法规及相关建筑工程施工规范、工程建设强制性标准、设计要求及江苏省、常州市有关规定按工程竣工验收要求需进行的与本工程有关的全部检测项目[包括常规检测、专项检测、备案检测等(含土壤、空气有害物质检测、大体积砼测温、水电检测等)；但桩基检测、沉降观测、幕墙专项检测不在本合同范围内。
三、检测项目及检测数量：本工程所需检测项目及数量（桩基检测、沉降观测、幕墙专项检测不包含在内），应符合国家现行的相关建筑工程规范、建筑工程统一验收标准、设计要求、常州市新北区质量安全监督站具体规定的检测项目内容及数量，并必须满足工程竣工验收要求。
（包含在合同履行过程中，按相关要求须新增的项目）
四、检测依据：
1、国家现行的相关技术规范、规程；
2、建筑工程统一验收标准；
3、设计要求；
4、常州市新北区质量安全监督站的相关具体规定；
5、专项检测方案；
五、检测费用：
1.经双方商定，原《期工程建设工程质量检测合同》中第六条合同价款和支付方式
条款中的约定全部作废。
2.本工程质量检测合同总金额为（人民币）：
大写：（暂定），小写：￥元（暂定）。
工程的全部检测项目[包括常规检测、专项检测、备案检测等(含土壤、空气有害物质检测、水电检测等)；桩基检测、沉降观测、幕墙专项检测不含在内，检测费按每平方米建筑面积包干，综合单价为元/㎡，总建筑面积约万㎡，合计：约万元。
以上单价无论何种原因均不予以调整、改变，按规划面积按实结算。
3.如属承包人原因造成的复检项目，全部由承包人自行负责所有复检费用，发包人不承
担任何费用；如非承包人原因造成的复检项目，复检费用由相关责任单位承担。
六、检测费用支付方式：
1.工程整体形象进度达到±0时支付检测费总价的20%；
2.工程主体结构全部封顶后支付检测费总价的20%；
3.工程质量专项验收通过后且空气有害物质检测结束后，支付检测费总价的40%；
4.余额20％在本工程竣工资料移交至常州市新北区建设工程档案馆后且经专业审计单
位审定后 10 日内全部付清。
七、发包人的义务：
1、负责向承包人提交本工程有关设计资料和技术要求。
2、自接到承包人编制的工程质量检测实施方案之日起7 日内完成工程质量检测实施方案的审定工作。
3、负责组织向承包人签发检测委托单，未经发包人授权的签字人或由其授权的监理单位签署的检测委托单，承包人不得擅自进行检测；负责协助承包人的检测人员顺利进入工地现场，并对承包人进场人员的工作提供必要的条件。
4、工程质量检测试样抽取的数量、部位等应按国家有关规范、标准实施。
发包人或由其授权的监理单位负责审核批准由施工单位和承包人按工程进度和施工组织设计或施工方案提出的取样方案。
5、监理（建设）单位、施工单位应按规定分别配备见证员、取样员。
由施工单位负责质量检测试样的取样，监理（建设）单位负责对质量检测试样的取样、送检的现场见证工作。
当现场进行实物抽样检测时，应在监理（建设）单位见证的情况下进行。
八、承包人的义务：
1.根据发包人提交的本工程有关设计资料和技术要求，完成工程质量检测实施方案的编
制，并交发包人审定。
2.自收到发包人对工程质量检测实施方案同意实施的审定意见之日起3日内组织检测工
作人员进场工作。
3.承包人应当根据工程质量检测实施方案要求，按合同中明确的检测报告承诺期限确保
检测项目完成。
所有检测项目必须满足建筑工程统一验收规范要求，确保本工程项目通过综合竣工验收。
4.承包人应配合建设承包方做好相关的工程质量检测工作，做到工作及时到位，服务态
度优良，免费派车到现场收样，不得推延项目施工工期。
5.质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家、江苏省、常州市的有关
规定，在发包人及工程监理单位监督下现场取样。
承包人应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。
6.承包人应当将检测过程中发现的监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设
强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时书面报告发包人。
7.承包人应按检测委托合同约定，向发包人或由其授权的监理单位提交检测报告。
8.承包人完成检测业务后，应当及时出具检测报告。
检测报告经检测人员签字、承包人
授权的签字人签署，并加盖承包人公章或者检测专用章后方可生效。
检测报告经发包人及工程监理单位确认后，由施工单位归档。
见证取样检测的检测报告中应当注明见证人单位及姓名。
9.承包人完成检测任务后，应及时向发包人出具检测报告。
检测报告中应当注明见证取
样的见证员、取样员姓名、编号，同时，按规定留置试验样品（规范和标准明确要求需留置的试样，应按规范规定的程序、环境、数量和要求留置；规范和标准未明确要求的非破坏性检测且可重复检验的试样，应在样品检测或试验后留置3天，破坏性试样，应在样品检测或试验后留置2天）
10.承包人应当建立档案管理制度。
检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度
统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。
承包人应当单独建立检测结果不合格项目台账，并在发现后24小时内书面报告发包人、当地建设行政主管部门和质量监督机构。
11.承包人应建立系统、全面、有效的质量管理体系，严格按照规范、标准要求开展检测。
12.承包人应做好试样的分类、放置、标识、登记工作，并对试样的有效性进行确认。
在
收样时必须有见证员在场，并在委托单上签字，对符合要求的试样，收样后不得退样，不得更换试样。
当发现见证员未陪同送样、未按规定封样、陪同送样见证员与检测合同登记的见证员不符的试样，不得收取试样，不得出具检测报告。
13.承包人应负责对进入施工现场的检测人员进行安全教育，如出现安全问题由承包人自
行负责。
14.承包人如将业务分包须征得发包人的书面同意，否则分包行为无效。
九、检测报告的承诺期限：详见合同附表一。
十、发包人违约责任：
1、发包人未给承包方提供必要的工作条件而造成检测工作延误时，检测时间相应顺延。
十一、承包人违约责任：
1、合同生效后，如承包人擅自中途停止或解除合同，承包人应向发包人支付5万元的违
约金。
2、承包人未能按合同规定的日期提交检测报告时，应向发包人偿付拖期违约金，每份报
告的违约金费用为300元/天。
3、承包人违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相
应的赔偿责任。
4、承包方提供的检测报告或数据不准确或质量不合格，应负责无偿给予重测或采取补救
措施，以达到质量要求。
5、因承包人原因影响工程未能顺利通过竣工验收，承包人应向发包人赔偿有关损失，同
时承包人应负责整改至满足竣工验收要求。
6、对于发包人提供的图纸和技术资料以及属于发包人的技术机密，承包方有义务保密，
不得向第三方转让或擅自使用，否则，发包方有权对因此造成的损失追究责任。
十二、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
十三、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。
双方协商一致的，签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等效力。
十四、本合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向常州仲裁委员会申请仲裁。
十五、其他约定：
1.本补充协议是《期工程建设工程质量检测合同》的重要补充，凡与之不一致
之处，以本补充协议为准。
2.合同文件应能相互解释，互为说明。
除本合同另有约定外，组成本合同的文件及优
先解释顺序如下：
（1）本补充协议书
（2）标准、规范及有关技术文件、设计文件
（3）合同。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十六、附则：
1、本合同由双方签章即生效。
全部检测项目结束和检测费结算并支付完毕后，本合同终
止。
2、本合同一式陆份，发包人、承包人各执叁份。
3、签约日期：年月日
4、签约地点：
（以下无正文）
发包人（签章）：承包人（签章）：
法定代表人（或授权代表）法定代表人（或授权代表）：
构
备注：各种材料如有特殊检测项目，则按规范进行试验结束后3天提供报告。