专业分包三方协议书
三方承包建设工程合作协议书（通用5篇）
三方承包建设工程合作协议书（通用5篇）三方承包建设工程合作篇1甲方：身份证号码：(以下简称甲方)乙方：身份证号码：(以下简称乙方)丙方：身份证号码：(以下简称丙方)甲、乙、丙三方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一章项目概况及合作条件1.1本工程项目总建筑面积为平方米，中标造价约万元人民币。
1.2经过三方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。
1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下：1.3.1甲方投资万元，占%;1.3.2乙方投资万元，占%;1.3.3丙方投资万元，占%;1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。
业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。
1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户上，并且专款专用。
各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。
业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。
第二章工程管理责任及分工2.1该项目工程管理责任及分工如下2.1.1该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙三个股东签字后生效。
2.1.2该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管(其中造价方面由主管，水电安装方面由主管，质量安全方面由主管);2.1.3该项目的会计日常工作由甲方负责管理，出纳日常工作由丙方负责管理。
2.1.4施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经三方共同确认签字后入库记帐。
专业分包合同三方协议书
甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“总承包方”）：丙方（以下简称“分包方”）：鉴于：1. 发包方拟进行某工程项目（以下简称“项目”）的建设，根据项目需求，决定采用专业分包方式进行施工。
2. 总承包方具备完成该项目施工的能力，愿意承担项目施工任务。
3. 分包方具备完成项目施工所需的资质和条件，愿意接受总承包方的分包。
为明确各方权利义务，确保项目顺利进行，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：一、项目名称：_________（以下简称“项目”）二、项目地点：_________三、分包范围：_________四、合同价款：_________五、工期：_________六、质量要求：本工程质量必须达到国家相关标准和规范的要求。
七、双方责任：1. 发包方责任：（1）负责项目的整体策划、组织、协调和监督。
（2）按照合同约定，及时向总承包方和分包方提供项目所需的图纸、资料、场地等。
（3）负责办理项目相关手续，确保项目合法合规。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时协调解决。
2. 总承包方责任：（1）按照合同约定，组织施工队伍完成项目施工任务。
（2）对分包方进行技术指导、监督和管理。
（3）按照合同约定，及时向分包方提供施工图纸、技术资料等。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时协调解决。
3. 分包方责任：（1）按照合同约定，完成项目分包范围内的施工任务。
（2）遵守国家相关法律法规，确保施工安全和质量。
（3）按照合同约定，及时向总承包方提供施工进度、质量等情况。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时向总承包方汇报。
八、违约责任：1. 发包方未按照合同约定提供项目所需图纸、资料、场地等，导致项目进度延误，应向总承包方支付违约金。
2. 总承包方未按照合同约定组织施工，导致项目进度延误，应向发包方支付违约金。
3. 分包方未按照合同约定完成施工任务，导致项目进度延误或质量不合格，应向总承包方支付违约金。
九、争议解决：本协议在履行过程中发生的争议，由甲乙丙三方协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三方协议格式版(六篇)
三方协议格式版甲方（简称甲方）：_____乙方（简称乙方）：_____丙方（简称丙方）：_____根据____年____月____日甲方和乙方签定的_____工程分包施工协议书，现补充三方协议，协议内容如下1、丙方为乙方下属分公司，承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的_____工程分包施工协议内容全部有效，全部内容由乙方委托丙方实施。
如有任何经济纠纷或法律纠纷，仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的建安发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号：分公司帐号：_____户行：_____协议订立时间：____年____月____日协议订立地点：_____本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。
如有任何争议，三方约定由_____仲裁委员会仲裁。
三方协议格式版（二）抵押三方协议书甲方（村委会）：_____乙方（抵押人）：_____ 身份证号：_____ 丙方（抵押权人）：_____为了确保与_____公司签订的新（反）担第号《反担保合同》能切实履行，保证乙方提供的反担保物权真实合法，根据相关法律、法规的规定，经各方当事人协商一致，订立本协议：一、乙方将位、用地的使用权作为抵押物，向_____公司提供反担保。
该用地面积为平米，建筑占地为平米，《国土土地使用证》为国用（_____）字第号，地块东至西至南至北至。
二、由上述用地的使用权不能在国土局办理土地使用权抵押登记手续，因此，甲方承认该土地使用权为乙方，同意并确保乙方可将上述土地使用权作为抵押物，向_____公司提供反担保。
三、反担保期间，未经_____公司的书面同意，甲方、乙方任何一方均不得将该反担保物权转移、赠与、转让、出售、出租、抵押或者以其他方式处分本协议项下的反担保物权，并不得实施任何可能降低该反担保物权价值的任何行为。
四、如乙方不能履行新（反）担第号《反担保合同》的约定，乙方同意将抵押物归_____公司所有并全权处理，甲方负责协助将上述抵押物办理到_____公司名下或_____公司指定的公司或自然人名下，直至办理完毕。
专业工程分包安全协议书范本6篇
专业工程分包安全协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，为确保工程分包过程中的安全生产，明确甲乙双方的安全责任，确保人员、财产安全，经甲乙双方友好协商，达成如下安全协议：一、协议背景鉴于乙方具备从事某项专业工程分包工作的资质和能力，甲方将部分工程任务分包给乙方完成。
为明确双方的安全责任，保障工程顺利进行，双方签订本安全协议。
二、协议目的通过签订本协议，甲乙双方明确安全责任，加强安全管理，确保工程分包过程中的安全生产。
三、双方责任1. 甲方责任：（1）提供符合国家安全生产要求的施工现场及必要的安全条件。
（2）负责施工现场的安全监管和协调。
（3）对乙方进行安全交底，明确安全要求和注意事项。
（4）对乙方履行安全职责的情况进行检查和监督。
2. 乙方责任：（1）严格遵守国家安全生产法律法规、政策和标准，确保承包工程的合法性和安全性。
（2）制定详细的安全施工方案，确保施工过程的安全可控。
（3）对作业人员进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。
（4）加强施工现场安全管理，确保施工现场秩序井然。
（5）及时报告安全事故，配合甲方进行事故调查处理。
四、安全要求与保障措施1. 甲乙双方应共同制定安全技术措施和应急预案，确保工程分包过程中的安全生产。
2. 乙方应按规定为作业人员配备劳动保护用品，并监督作业人员正确使用。
3. 乙方应严格执行施工现场的安全生产规章制度和操作规程。
4. 甲乙双方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
5. 乙方应对承包工程的危险性较大的部位进行重点监控和管理。
6. 甲乙双方应建立安全联络机制，及时沟通安全生产信息。
五、违约责任与处理1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议约定的安全责任和义务，均应承担违约责任。
分包工程施工三方协议书(2篇)
分包工程施工三方协议书甲方（总包方）：____________________地址：_________________________联系电话：____________________联系人：____________________乙方（分包方）：____________________地址：_________________________联系电话：____________________联系人：____________________丙方（监理方）：____________________地址：_________________________联系电话：____________________联系人：____________________鉴于甲方承担的工程建设项目，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就以下事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元二、分包范围及责任1. 乙方作为分包方，负责以下分包工程内容：（详细描述分包工程内容，包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程等）2.乙方应按照国家相关法律法规、技术规范和甲方要求，保证分包工程质量，确保工程安全、环保、节能等方面符合规定。
3.乙方应按合同约定的时间、质量、进度要求完成分包工程，并对分包工程的施工质量、安全、环保等方面承担责任。
三、监理职责1.丙方作为监理方，应按照国家相关法律法规、技术规范和合同约定，对分包工程进行全过程监督，确保工程质量和安全。
2.丙方应定期对乙方施工情况进行检查，对发现的问题及时提出整改意见，并督促乙方进行整改。
专业工程分包协议书范本
专业工程分包协议书范本专业工程分包协议书范本「篇一」担保人：承诺人：为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：一、工程承包的经济责任1、经本人申请，公司研究决定，将__________________________工程承包给我。
工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用，结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的'《建筑工程施工合同》约定的工期执行。
二、工程质量本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工1、本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度，确保施工安全。
2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发生任何事故，都由本人承担事故的责任和所发生的一切费用，及法律责任。
4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，并按此执行搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《JGJ59-99》执行。
确保文明施工。
四、应承担的责任和义务1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。
杜绝安全事故，争创文明土地。
简单专业分包合同8篇
简单专业分包合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包方）：[总承包方名称]地址：[总承包方地址]法定代表人：[总承包方法人姓名]乙方（分包方）：[分包方名称]地址：[分包方地址]法定代表人：[分包方法人姓名]鉴于甲方在承包的项目中，根据实际需求及项目情况决定就相关事宜，同意交由乙方进行专业分包实施。
为明确双方权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、分包事项及内容乙方同意按照甲方的要求，承接以下具体分包事项：[具体分包事项描述]。
乙方承诺具备相应的专业资质和能力，并保证在约定的时间内完成分包任务。
二、合同金额及支付方式1. 分包合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该金额包括乙方完成分包事项所需的所有费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付款项：[支付节点及金额描述]。
3. 乙方需在每次收款后提供合法有效的发票。
三、工期及质量要求1. 分包工程工期为[具体工期]天，自本合同生效之日起计算。
2. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关规范进行施工，确保工程质量。
3. 如因乙方原因造成工期延误或质量不达标，乙方应承担相应的违约责任。
四、安全责任1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方违反安全规定造成事故，乙方应承担全部责任。
五、保密条款1. 双方应对在本合同履行过程中获知的对方商业秘密及保密信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得擅自泄露、使用或向第三方提供涉密信息。
六、违约责任1. 如因一方违约造成本合同无法继续履行，违约方应赔偿守约方的全部损失。
2. 如因乙方原因造成工期延误或质量不达标，乙方除承担违约责任外，还应承担由此给甲方造成的一切损失。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三方协议书格式范本（八篇）
三方协议书格式范本甲方：_____乙方：_____甲方或得了工程承建权，该工程具体由乙方负责组织实施。
甲方与乙方已年律承诺书》。
现为了加强施工管理，保证甲方与建设单位签订的工程施工合同能按合同约定完成工期、质量目标等全部工作内容，依据《中华人民共和国民法典》、《民法典》以及重庆《工程项目全承包管理实施细则》等公司有关管理规定，本着平等、自愿原则，经双方协商一致，签订如下协议：1、原由乙方负责组织实施的工作内容，现交由丙方具体组织实施。
丙方为项目分包的责任人，由丙方负责该项目工程的全面实施及管理，对项目实施全过程的履约负责。
2、丙方履行原应由乙方所承担的一切权利及义务，包括与甲方及建设单位的所有合同条约。
乙方已完成的工程由乙方丙方办理移交手续，乙方推出该项目工程的实施及管理。
3、该工程的分包由甲方与丙方另行签订相关合同。
4、乙方退出该项目并与丙方办理完移交手续后，所有的权利及义务也随之转移给丙方，由丙方履行乙方已完成及未完成的所有权利及义务。
乙方不得以任何理由及借口向甲方要求行使权利；丙方也不得以任何理由及借口拒绝向甲方履行义务。
5、本经三方签字盖章后生效。
6、本一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____董事长（签字）：_____电话：_____乙方（签字）：_____ 身份证号码：_____ 电话：_____ 邮编：_____ 住址：_____ 丙方：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 邮编：_____ 住址：_____三方协议书格式范本（二）填写协议书前要了解的内容（1）每位国家计划内统招的毕业生有且只有一份就业协议书，因此，毕业生要在考虑清楚后再与用人单位签订就业协议书。
（2）就业协议书是办理毕业生就业报到证及户口、档案转递手续的依据，用人单位如果不能落实毕业生的户口和档案关系，就不必与用人单位签订就业协议书。
（3）毕业生要与用人单位认真核对协议书上的信息，单位名称、档案转寄单位名称、户口迁移地址等内容必须规范填写，以保证顺利办理毕业生就业有关手续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
******工程外墙保温工程施工合同三方协议
发包人：*****置业有限公司（以下简称“甲方”）
承包人：*****集团有限公司（以下简称“乙方”）
分包商：*****建设有限公司（以下简称“丙方”）
由甲方投资建设乙方总承包施工的工程，外墙保温分项工程由甲方直接委托丙方负责施工，为保证本工程的施工进度、施工质量和安全、现场文明施工、工程资料等达到甲方和乙方的要求，甲、乙、丙三方经友好协商，一致达成如下协议，三方共同遵守执行：
1、丙方进场施工前3日必须向乙方缴纳5000 元（大写：伍仟圆）保证金，若丙方在施工进度、质量、安全、文明施工等方面均未影响乙方施工并达到甲方和乙方的要求，乙方在本工程竣工、验收合格并在丙方提交所有合格的竣工资料后15天内将保证金无息退还，如乙方未能按时退还保证金，甲方有权在乙方工程进度款中直接扣划给丙方。
2、丙方承诺如若丙方拖欠工人工资，则丙方同意用其向政府主管部门缴纳的100万元工人工资保证金支付，不足部分由甲方在支付其丙方工程款中直接扣除用于优先支付工人工资。
3、丙方现场施工人员进场必须佩戴胸卡且须持证上岗。
进场时丙方必须将进场人员的姓名、身份证复印件、暂住证复印件、上岗证复印件交乙方备案，同时丙方必须按照青岛西海岸新区住房和城乡建设局的要求办理上岗证，费用自理。
乙方将不定期抽查丙方上岗证情况，抽查如不合格，处罚5000元/次，如因上岗证及资料整理存在问题导致乙方遭受上级主管部门处罚、扣分等情况，上级主管部门罚款由乙方承担，扣分由丙方承担10000元/分的金额，并另行承担乙方每次对丙方罚款10000元，同时乙方有权要求丙方停工整改，待合格后再复工。
4、丙方进场后一切活动必须服从乙方的统一管理，并严格遵守乙方企业内部的各种规章制度，如乙方发现丙方施工过程中出现进度、质量、安全、文明施工不能满足要求或丙方存在违法乱纪现象时，乙方将按乙方公司内部规章制度（见乙方现场项目部交底）对丙方予以处罚，罚金从丙方保证金中扣除（罚款单抄送甲方和监理）。
如因丙方原因，政府主管部门、甲方、监理方
等的经济处罚全部由丙方承担，由丙方直接交纳给乙方，乙方也可以从丙方的任何保证金中扣除。
5、乙方为丙方现场提供现有的一个施工用电接驳点，丙方现场施工用电由丙方自行安装线路和电表，按实计费。
电表由乙方管理，丙方所有用电必须在电表出现路接线，如发现丙方私自改动电表窃电的行为，乙方每次处罚丙方5000元。
每月25日，乙方、丙方共同抄表，计算出丙方当月用电数量并做好确认手续，由丙方每月30号按电表数交纳给乙方，费用为1.5元/度（含电耗）。
逾期未交，乙方有权对丙方采取停电措施，任何造成经济损失全部由丙方承担。
丙方进场前向乙方交纳10000元电费押金，丙方退场后结算完电费由无息退还给丙方。
6、丙方进出场所带中、小型机械设备、材料以及其他工具设备必须到乙方门卫登记，材料、设备调出现场时，必须到乙方办公室办理出门手续，经乙方项目经理签字批准、乙方门卫检查无误后方可出门，否则视为盗窃。
7、丙方进场后严禁盗窃本工程现场任何材料及财物，一经发现，将处原价值的十倍以上赔款，并驱逐出施工现场或视情节轻重移送公安机关。
8、丙方进场施工后应做好职工的思想教育工作，严禁在施工现场打架斗殴，一经发现，乙方有权对丙方处以每次不少于5000元的罚款，并有权将丙方打架斗殴人员驱除出施工现场或移送公安机关。
9、丙方施工前必须根据乙方总进度计划编制进度计划、分部分项工程施工方案报送乙方、监理、甲方，经审阅批准后方可施工，原材料必须三证齐全，材料必须复试合格后施工，每道工序施工完毕必须进行报验，经甲方、监理、乙方验收后方可进行下道工序施工。
丙方每月25日前必须向甲方、监理及乙方上报下月施工进度计划，当乙方发现丙方实际进度明显滞后于计划时，乙方必须书面要求丙方加快施工进度并对下阶段计划进行调整，丙方必须立即整改以满足甲、乙双方要求，如丙方接到通知后3天内未采取任何措施或7天内仍不能满足甲方、乙方要求则视为违约，乙方有权向甲方建议解除甲方与丙方的合同关系，并有权将丙方清除出施工现场，因此造成的一切损失均由丙方承担，发生的费用从丙方已完工程款中扣除。
10、乙方应主动安排、审核丙方的施工计划，协调安排好与丙方的配合，积极协调丙方的施工工序、施工时间和进度计划，清楚知道需给他们提供的全部配合和照管工作，保证工程总工期。
11、丙方必须按ISO9001、2000质量保证体系的要求进行系统整理，工程完工后15日内，必须按照当地政府工程资料管理有关规定及乙方所规定的技术资料要求，向甲方及乙方提供其平行分包范围内的完整的竣工资料，主管部门的一切日常检查包括质量安全及农民工四项制度检查接到通知后及时携带资料前来应对检查。
12、丙方在施工后成品未通过竣前验收前负有保护责任，在此期间造成损失由丙方自负。
13、乙方为丙方提供与乙方施工同步的垂直运输机械，如乙方根据自身施工计划拆除垂直运输机械（经甲方及监理批准后），丙方必须无条件服从。
14、丙方进场施工后，乙方负责协调施工管理、进度质量管理、安全管理、竣工验收、成品保护管理、竣工资料收集和整理的全部过程。
当丙方根据合同向甲方收取工程款时，丙方须事先向乙方提出书面申请，乙方签署意见后甲方方可根据乙方意见向丙方拨付工程款，否则乙方不承担总包管理责任及一切连带责任。
15、丙方在施工过程中发生的一切人员、财产、质量事故以及竣工后由于质量问题所产生的一切经济损失及费用，均由丙方自己承担，甲方及乙方均不承担任何直接责任及连带责任。
16、丙方必须服从乙方的文明施工统一管理，丙方在后勤管理工作中，须重点抓好以下事项：
⑴严禁违章用电，宿舍内不得私拉乱接电线和使用大功率电器，防止引发触电和火灾事故；
⑵严禁在施工现场、木工房、仓库及躺在床上吸烟，禁止随地乱扔烟头；
⑶严禁打架斗殴、酗酒和其他治安事件的发生；
以上事项，每发生一次，乙方有权直接对丙方处以500元/次的罚款（其他条款另有约定的按其他条款执行）。
17、乙方须在丙方队伍入场前，做好现场工作面的清理工作，提供必要的辅助工作。
18、竣前验收通过，丙方退场后，丙方须对施工后的成品工程做好必要的保护工作。
若因总包施工不当造成对已完工工程的损坏，须对造成的返工和工期损失负责赔偿。
19、乙方《企业管理制度》、《职工手册》中的“安全生产管理要求”、“工地安全管理制度”及“安全生产处罚条例”，对丙方同样适用，乙方有权按照上述条例对丙方违反安全规定的行为进行处罚，丙方必须严格遵守操作规程。
相关费用由丙方自行承担。
20、丙方、乙方同意配合甲方办理政府报建、验收、结算等，并承诺及时出具相应的资料。
21、本补充协议经甲、乙、丙三方协商，共同遵守，是对君安嘉.阳光里《建设工程施工总承包补充合同》（简称主合同）的有效补充；主合同和本补充协议不一致之处，以本补充协议为准，本补充协议未提事宜以主合同为准。
22、丙方向甲方和乙方承诺，丙方作为分包单位具备在青岛地区一切合法手续，如由于丙方不具备在青岛地区施工的手续，引起的一切损失全部由丙方承担。
23、未经事宜，甲、乙、丙三方协商解决，协商不成提交工程所在地人民法院解决。
24、本协议自三方签字盖章之日起生效。
本协议一式肆份，乙方贰份，甲方和丙方各壹份，具有同等法律效力。
甲方：*****置业有限公司
（盖章）
委托代理人（签字）：
乙方：*****集团有限公司
（盖章）
委托代理人（签字）：
丙方：*****建设有限公司
（盖章）
委托代理人（签字）：日期：年月日。