专业分包三方协议
三方分包合同
三方分包合同三方分包合同（精选13篇）三方分包合同篇1建设方：总包方：分包方：为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程工程的总包服务费二、工程。
三、建设方责任1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
四、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
五、分包方的工作1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对施工已完工程的`成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
专业分包三方协议书
甲方（分包方）：_________________________乙方（建设单位）：_________________________丙方（监理单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在乙方承建的项目中承担专业分包工程事宜，达成如下协议：一、分包工程内容1. 甲方同意在乙方承建的项目中，承担以下专业分包工程：（1）工程名称：_________________________（2）工程地点：_________________________（3）工程规模：_________________________（4）工程内容：_________________________二、工程工期1. 甲方应在接到乙方开工通知后，按照合同约定的工期要求，完成分包工程的施工。
2. 分包工程总工期为______个月，自甲方接到乙方开工通知之日起计算。
三、工程价款及支付方式1. 分包工程总价款为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 乙方应按以下方式支付工程价款：（1）开工前支付合同总价款的______%，即人民币______元整；（2）工程进度达到合同约定节点时，支付合同总价款的______%，即人民币______元整；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的______%，即人民币______元整；（4）工程保修期满后，支付合同总价款的______%，即人民币______元整。
四、质量要求1. 甲方应严格按照国家有关质量标准和合同约定，确保分包工程的质量。
2. 乙方有权对分包工程进行质量监督检查，发现质量问题，甲方应及时整改。
五、安全文明施工1. 甲方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保分包工程的安全文明施工。
2. 乙方有权对分包工程的安全文明施工进行监督检查，发现安全隐患，甲方应及时整改。
专业分包三方协议（签约版）
专业分包三方协议（签约版）专业分包三方协议建设单位：_______________________（以下简称甲方）总包单位：（以下简称乙方）专业分包单位：（以下简称丙方）为了保质保量地完成本工程合同规定的全部内容，在本工程进入装修及安装阶段，各专业队伍及配套队伍将陆续进场施工，为明确各自的“责、权、利”，经三方协商，签订以下协议。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、专业分包工程名称：第二条、进场施工前的准备工作1、甲方指定分包项目须按合同法相关规定，征得乙方的确认后方可确定专业分包，队伍进场前须向乙方提供相关的专业分包合同文本。
2、丙方进场前须向甲、乙方提供相关的资质证明、营业执照、项目经理、管理人员名单及联系电话等相关材料的复印件，以便统一建档备案。
3、丙方进场前须向乙方提供职工花名册及“三级”安全教育资料，并与乙方签订相关安全管理协议，未签订相关安全协议及进行“三级”安全教育的不得进入施工现场。
4、丙方施工前须向甲、乙方提供相关部门审批的施工组织设计或施工方案。
第三条：进度、质量、安全及其它事项的控制：1、丙方进场施工的进度、质量、安全等控制必须严格执行国家及相关省市的有关质量、安全控制标准，文明施工，必须严格按照本合同要求及总分包管理协议的规定，确保工程进度。
2、施工时要注意工完料清，注意成品保护；施工前必须甲、乙、丙三方仔细研究施工方案，合理组织施工作业。
3、如未能按照三方约定的工期进度、安全文明及质量要求进行施工而导致另一方费用增加的，该发生的相关费用由责任方承担；造成的经济损失，其损失费用由责任方负责赔偿。
4、乙方负责提供现有的临时生活及施工水电、道路、仓储用地、住宿用房等其他临时设施等的支持和配合。
第四条、安全生产、现场文明及劳务纪律管理：1、丙方必须严格遵守乙方的有关安全生产及文明施工的管理规定；施工过程中做到工完料清，文明作业；必须严格按照执行国家及省市有关安全生产的有关规定进行施工，严禁违章作业，正确佩戴好安全防护用品，拒绝接受因安全防护不到位而进行的施工，否则一切后果自负。
专业分包合同三方协议书
甲方（以下简称“业主”）：________乙方（以下简称“总承包方”）：________丙方（以下简称“分包方”）：________鉴于：1. 业主与总承包方于____年____月____日签订了《XX工程建设项目施工合同》（以下简称“施工合同”），约定由总承包方负责施工该工程项目。
2. 由于工程项目的特殊性，总承包方无法独立完成全部施工任务，现需将部分专业工程分包给具有相应资质的分包方。
3. 为明确三方在专业分包工程中的权利、义务和责任，经三方友好协商，达成如下协议：第一条分包工程内容1.1 乙方将施工合同约定的以下专业工程分包给丙方：（1）专业工程名称：________（2）专业工程地点：________（3）专业工程范围：________1.2 丙方承诺按照施工合同及本协议约定，独立完成分包工程，并承担分包工程的质量、安全、工期等责任。
第二条双方责任2.1 业主责任：（1）向乙方支付分包工程款项；（2）按照施工合同约定，提供施工图纸、技术资料等；（3）负责施工现场的管理和协调；（4）按照施工合同约定，对分包工程进行验收。
2.2 乙方责任：（1）按照施工合同及本协议约定，对分包工程进行管理；（2）向丙方提供分包工程所需的技术资料、施工图纸等；（3）对分包工程的质量、安全、工期等负责；（4）按照施工合同约定，支付分包工程款项。
2.3 丙方责任：（1）按照施工合同及本协议约定，独立完成分包工程；（2）按照施工合同约定，保证分包工程的质量、安全、工期等；（3）按照施工合同约定，接受业主和乙方的监督检查；（4）按照施工合同约定，承担分包工程的相关费用。
第三条工期及验收3.1 分包工程工期自开工之日起，按照施工合同约定的工期执行。
3.2 分包工程完成后，丙方应向业主和乙方提交验收申请。
验收合格后，业主向乙方支付分包工程款项。
第四条违约责任4.1 任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。
4.2 业主、乙方和丙方应按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，对违约行为进行处理。
2024年专业分包三方协议
2024年专业分包三方协议协议编号：【编号】甲方（总包方）：【甲方名称】乙方（分包方）：【乙方名称】丙方（监理方）：【丙方名称】鉴于甲方与乙方就项目【项目名称】达成合作协议，丙方作为监理方参与本次三方协议签署，特就甲方与乙方之间的具体工作内容、合作方式等事项达成如下协议：一、项目背景及基本情况甲方为【甲方基本情况介绍】，乙方为【乙方基本情况介绍】，丙方为【丙方基本情况介绍】。
本项目为【项目名称】，具体地址为【项目地址】，具体内容为【项目内容】。
二、工作内容及责任划分1. 甲方承担【甲方工作内容】，乙方承担【乙方工作内容】。
2. 甲方负责【甲方责任划分】，乙方负责【乙方责任划分】。
3. 丙方将对甲方、乙方的工作进行监理，并及时提出意见建议。
三、施工期限与款项支付1. 本项目的施工期限为【施工期限】，甲方应在【款项支付期限】内支付相应款项给乙方。
2. 如有延迟完成工程或其他问题导致工期延长，应由责任方承担相应责任。
四、技术标准及质量要求1. 双方应遵守相关法律法规，执行相关技术标准，确保工程质量符合要求。
2. 如发现违规违约情况，应及时通知对方并采取有效措施进行整改，确保工程质量。
五、保密条款双方应对本协议内容及履行过程中所涉及的商业机密和技术资料保密，不得擅自泄露给第三方。
六、争议解决双方如发生争议，应友好协商解决，无法协商解决的，应提交至本地法院进行解决。
七、其他事项1. 本协议自双方共同签署起生效，至工程完工验收结束止。
2. 本协议一式三份，甲方、乙方各持一份，丙方保留一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：丙方（盖章）：签署日期：。
专业分包合同三方协议书
甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“总承包方”）：丙方（以下简称“分包方”）：鉴于：1. 发包方拟进行某工程项目（以下简称“项目”）的建设，根据项目需求，决定采用专业分包方式进行施工。
2. 总承包方具备完成该项目施工的能力，愿意承担项目施工任务。
3. 分包方具备完成项目施工所需的资质和条件，愿意接受总承包方的分包。
为明确各方权利义务，确保项目顺利进行，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：一、项目名称：_________（以下简称“项目”）二、项目地点：_________三、分包范围：_________四、合同价款：_________五、工期：_________六、质量要求：本工程质量必须达到国家相关标准和规范的要求。
七、双方责任：1. 发包方责任：（1）负责项目的整体策划、组织、协调和监督。
（2）按照合同约定，及时向总承包方和分包方提供项目所需的图纸、资料、场地等。
（3）负责办理项目相关手续，确保项目合法合规。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时协调解决。
2. 总承包方责任：（1）按照合同约定，组织施工队伍完成项目施工任务。
（2）对分包方进行技术指导、监督和管理。
（3）按照合同约定，及时向分包方提供施工图纸、技术资料等。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时协调解决。
3. 分包方责任：（1）按照合同约定，完成项目分包范围内的施工任务。
（2）遵守国家相关法律法规，确保施工安全和质量。
（3）按照合同约定，及时向总承包方提供施工进度、质量等情况。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时向总承包方汇报。
八、违约责任：1. 发包方未按照合同约定提供项目所需图纸、资料、场地等，导致项目进度延误，应向总承包方支付违约金。
2. 总承包方未按照合同约定组织施工，导致项目进度延误，应向发包方支付违约金。
3. 分包方未按照合同约定完成施工任务，导致项目进度延误或质量不合格，应向总承包方支付违约金。
九、争议解决：本协议在履行过程中发生的争议，由甲乙丙三方协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程分包范例：三方协议
工程分包范例：三方协议一、背景在工程施工中，分包是一种常见的合作方式。
分包是指将工程项目中的某一部分工作交由另外的承包商来完成。
为了确保分包过程中各方的权益得到保障，三方协议是必不可少的文件。
二、三方协议的目的三方协议旨在明确工程分包的相关责任、义务和权益，确保各方之间的合作顺利进行。
三、三方协议的主要内容三方协议通常包含以下主要内容：1. 合同基本信息包括合同名称、签订日期、参与方名称、联系方式等基本信息。
2. 工程分包范围详细说明被分包的工程项目的具体范围和内容，明确工作的分工和责任。
3. 工程分包价格和支付方式明确分包价格及支付方式，确保分包商能够按时收到应得的款项。
4. 工期要求规定工程分包的开始和结束时间，确保施工进度的合理安排。
5. 质量要求明确分包工作的质量标准和验收要求，确保工程质量符合相关标准。
6. 保密条款对于涉及商业机密或敏感信息的工程分包项目，要求各方保守秘密，防止信息泄露。
7. 违约责任明确各方在合同履行过程中的违约责任和补偿方式，以防止违约行为的发生。
8. 争议解决方式约定争议解决的方式，例如通过协商、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。
四、三方协议的注意事项在签订三方协议之前，各方应当注意以下事项：1. 法律合规性确保三方协议的内容符合相关法律法规的规定，遵守合同法的基本原则。
2. 交流沟通在协商和起草三方协议的过程中，各方应当保持充分的沟通和交流，确保各自利益得到充分保障。
3. 审慎阅读在签署三方协议之前，各方应仔细阅读协议内容，确保理解并同意其中的条款和条件。
4. 法律咨询如有需要，各方可以寻求法律专业人士的意见和建议，以确保三方协议的合法性和有效性。
五、结论三方协议在工程分包中起到了至关重要的作用，它能够明确各方的权益和责任，提高合作效率。
在签订三方协议时，各方应当谨慎对待，确保协议内容的合法性和可执行性。
专业分包工程三方合同
专业分包工程三方合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（总承包商）：[填写乙方名称]丙方（分包商）：[填写丙方名称]鉴于甲方拟委托乙方进行[具体工程项目名称]的建设工作，而乙方基于项目管理和专业技术考虑，决定将该工程的部分专业工程任务分包给丙方完成，三方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程项目名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 分包工程内容：[详细描述分包工程的内容、范围及标准]4. 工程期限：自[开始日期]至[结束日期]5. 工程质量要求：按照[相关质量标准或规范]执行二、合同价款1. 分包工程合同价款总额为：[金额大写和数字]2. 付款方式：[详细描述付款方式、时间节点及条件]三、责任与义务1. 甲方责任：- 提供必要的施工条件和资料。
- 按合同约定支付工程款项。
2. 乙方责任：- 负责总体工程的协调管理。
- 对分包工程的质量、安全等进行监督。
3. 丙方责任：- 负责分包工程的具体实施和质量保证。
- 遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
四、违约责任如任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
五、争议解决合同履行过程中发生争议，三方应友好协商解决；协商不成时，可提交[约定的仲裁机构]进行仲裁。
六、其他事项1. 本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，三方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日丙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
专业分包三方协议
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
工程编号:
合同编号:
_________________________________ 工程
专业分包
工程名称：____________________________________
工程地点：____________________________________
发包人：______________________________________ 总承包人：____________________________________
分包人：______________________________________ 签约地点：____________________________________
签订日期：年月日
_______________________________ 工程
专业分包三方协议
发包人：（以下简称：甲方）
总承包人：（以下简称：乙方）
分包人：（以下简称：丙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方责任，保障各方的权益义务，建
设、总包、分包三方就 ,经友好协商达成一致签订本协议。
一、工程概况：
1、工程名称：;
2、工程地点：;
3、工程内容：;
、承包方式及范围:
1. 本工程承包方式：丙方承包范围内合同总价包干方式。
按建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸,完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包施工图设计、包施工图审图、备案、论证，包工包料、包基坑支护安全、包基坑所有施工人员的安全、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金、包规费、包水费、包电费、包括使用总包施工单位的设施费和不见预算费用、实行总价包干的方式承包。
施工图纸设计由丙方负责委托有设计资质的单位完成。
2. 丙方承包范围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工、编制施工方案和验收所需资料及验收工作。
不含基础土方开挖及基坑底土方换填，不含基坑抽排水（基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责，基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水）。
三、合同价款及支付方式：
1. 丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价（含税）：人民币0000.00万元（大写：人民币万整）,由甲方直接转帐支付给丙方，丙方直接向甲方出具国
家规定的正规发票。
2. 本支护工程合同价款含丙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括乙方的总包配合服务费在内。
3. 总包配合服务费：本项工程的配套费由甲方支付：即含税人民币0000.00元X
00% = 0000.00元（大写：人民币元整）。
（注：该费用不包含丙方意外风险的
处理配合费用，如若发生意外风险必须承诺与乙方无关，并通过相关部门认证）。
4. 支付方式：地下室基坑土方回填完毕并验收合格，发包人分别向乙方支付总包配合服务费、向丙方支付工程协议总价至100%
四、工程工期：
1. 基坑支护工期
本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、高温、低温等天气在内。
遇大雨、暴风天气工期经甲方批准后可顺延。
根据基坑支护工期和土方开挖及施工进度要求，工期安排如下：
（1）丙方基坑支护施工工期天，其它和土方开挖同步配合乙方完成，但总体工期不得超过天;
（2）乙方在丙方基坑支护的同时根据基坑支护工程进度同步完成土方开挖和基础、地下室工程。
乙方土方开挖前丙方必须保证基坑的安全承诺。
乙方在施工过程中若发生基坑支护意外的事故，丙方必须承担一切责任事故，丙方必须对相关部门澄活责任不在乙方。
（3）丙方需与乙方土方开挖配合，保证土方正常开挖。
必须确认基坑支护的工期，丙方不承诺安全通知开挖土方，乙方不得自行开挖。
五、工程质量：
1. 丙方基坑支护施工应符合市及国家相关规定，确保乙方基础、地下室工程的正常施工和施工安全。
2. 丙方应保证周边建筑物和构筑物的稳定及安全。
3. 丙方必须按设计图纸、技术规范及工艺要求进行施工，若需设计变更时，须经建设方、监理方和总包方同意，确保基坑工程施工质量和施工安全。
若因工程质量不合格或设计原因造成质量安全事故，丙方必须及时向甲方及监理单位书面报告整改措施方案，经甲方或监理、总包
方审批后，根据设计要求和相关规范规定的要求进行整改，丙方承担整改费用，并承担造成的质量安全事故的责任和费用。
4. 丙方应建立质量检验机构，进行工程质量的自检，严格如实地填报施工记录及隐蔽记录。
5. 丙方对采购材料质量负有完全责任。
材料进场必须附有国家有关部门质量认证合格证明，并甲方、丙方检验合格后方能使用。
6. 支护工程完工后由监理组织相关部门、甲方、乙方对支护工程进行验收。
六、丙方责任：
1、丙方承担基坑支护工程设计与施工质量和施工安全的所有责任。
对设计与施工全过程进行组织、协调、监督、管理，并制定应急预案及组织实施。
如因丙方设计和施工原因造成质量和安全事故，由丙方承担所有经济和法律责任。
2、根据建设方提供的资料，负责编制设计方案，对设计方案的技术可行性、可靠性
负全部责任，并保证基坑支护工程在建设方、监理方、总包方资料及证件齐备的情况下通过
市相关部门的审批，所产生的一切费用由丙方承担。
3、负责解决施工技术过程中出现的问题及设计变更。
4、负责对施工期间的监测信息的分析，提出处理方案，按信息法施工原则指导施工。
5. 丙方向监理方、总包方、建设方报送施工组织设计(或施工方案) ，经过监理、总
包方、建设方正式批准后，方可组织施工。
6. 丙方为实施本协议发出的一切函件均应由丙方总公司董事长盖章，并由丙方驻工地代表签字后方为有效。
7. 丙方负责对其施工人员进行有效管理，挂牌上岗，自觉接受乙方、甲方和监理单位的监督和检查，使其能做到尽职尽责。
遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生活理工作，丙方的住宿不能在乙方宿舍区内，丙方的住宿及生活场所由甲方提供。