根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及其他现行国家地方政
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他现行国家、地方政府、勘探局有关招投标管理规定，按照河南石油勘探局计划现对恒山小区改扩建工程1#、2#、3#住宅楼工程进行施工招标。
第一章投标须知（一）总则1.1 工程概况1.1.1 工程名称: 恒山小区改扩建工程（第一标段1#住宅楼）。
1.1.2 工程地点：河南油田恒山小区。
1.1.3 工程规模：建筑面积9962.11㎡（地上9354.63㎡、地下607.48㎡）1.1.4 招标范围：设计图纸范围内的：（1）住宅楼土建、强电、给排水、采暖、燃气、消防部分；（2）给水管线与施工图水-2859中给水干管线碰头（含水表井）；（3）排水管线与水-2859中的排水干管碰头（含化粪池）；（4）采暖管线与施工图热-1934中干管线碰头；（5）燃气管线与加-486中干管线碰头1.1.5 现场条件：施工现场场地平整，水、电、道路已通，能满足连续施工需要。
1.1.6工程勘察设计单位:勘察、设计单位均为河南石油勘探局勘察设计研究院，设计证书号1600181-SJ。
1.1.7工程质量等级：本工程质量等级为合格工程，可以投报优良。
1.1.8 工程工期：595天日历天数。
1.2、建设依据和资金来源1.2.1 建设依据：河南石油勘探局规（2006）联字01号。
1.2.2 资金来源：自筹资金，且已落实。
1.3 投标人资格要求：房屋建筑工程施工总承包贰级及其以上。
1.4 踏勘现场1.4.1招标人将于 200 6年月日时分统一组织投标人对施工现场及其周围环境进行踏勘。
集合地点：河南油田房地产管理处院内。
1.4.2踏勘现场时，招标人将介绍本工程相关事宜，以帮助投标人了解现场情况。
但投标人经过踏勘现场，应对上述情况的理解负责。
招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
1.4.3?经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。
投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
1.5 投标费用1.5.1 投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。
1.5.2 投标人在领取招标文件时，需向招标人交纳1000元招标文件工本费。
招标文件工本费不退还。
1.6本次招标不接受联合体的投标（二）招标文件1.7 招标文件的组成1.7.1招标文件包括下列内容：第一章投标须知第二章开标、评标、定标第三章合同格式第四章合同主要条款第五章技术规范第六章图纸第七章投标文件及附表第八章其他1.7.2除上述第1.7.1外，本招标文件第1.9.3条、第1.10.3条所指内容均为招标文件组成部分。
1.8 招标文件的澄清1.8.1 投标人对招标文件的疑问应通过标前会议得到澄清和解答。
1.8.2 投标人如果在提交投标文件截止时间前未对招标文件提出书面异议，即表示完全接受了招标文件（包括招标单位在招标期间发出的其他正式文件和函件）的所有内容。
1.9 招标答疑会1.9.1 标前会议将于 200 年月日时 00 分在河南油田房地产管理处五楼会议室举行。
投标人应委派法定代表人（或法定代表委托人）、投标项目经理按时出席。
1.9.2 标前会议将澄清并解答投标人在踏勘现场及阅读招标文件后可能提出的有关问题。
投标人对任何问题的疏漏或判断失误，应自行负责。
1.9.3 投标人应在标前会议召开之前，将要求答复的问题书面提交招标人，招标人予以澄清和解答。
招标人将以书面形式（含补充通知书）答复所有被邀请的投标人。
该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
1.10 招标文件的修改1.10.1 在投标截止日期１5天前，招标人可以发出补充通知对招标文件进行修改。
补充通知将以书面形式发送给所有被邀请的投标人。
1.10.2 为了使投标人能得到合理的时间将补充通知的内容在编制投标文件时予以考虑，招标人可以酌情延长投标有效期，延长时间视实际情况确定，并以书面形式发送所有被邀请的投标人。
1.10.3当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)内容相互矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准；招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
第二章开标、评标与定标2.1 开标2.1.1 投标期限：2006年月日时分至 2006年月日时分。
投标人应委派法定代表人（或法定代表委托人）、投标项目经理按时出席。
2.1.2 标书送达地点：南阳市油田宏亚建设工程项目发承包交易服务中心。
2.1.3 开标、评标时间；2006年月日时分。
2.1.4 开标、评标地点：南阳市油田宏亚建设工程项目发承包交易服务中心交易大厅。
2.1.5 开标由招标人主持，邀请有关单位及公证机关派员参加。
2.1.6 开标时，由公证机构当场检查各投标文件的密封情况，投标人当众宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。
2.1.7开标时，投标企业持资质证书原件、营业执照原件、安全生产许可证、建委油田办事处核发的《企业业绩手册》和业绩证书原件、项目经理资质证书原件、项目经理及委托人分别持身份证原件及法人委托书到场开标，否则按弃权（无业绩证书原件不能加分，不按照弃权对待）。
投标单位法定代表人或法定代表人授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。
2.2 评标2.2.1 符合性审查评标委员会将根据招标文件对投标文件进行初评。
评标委员会在进行评标时将依据招标文件的要求对所有投标文件的符合性进行审查，如发现投标文件与招标文件的要求有重大偏离或保留，特别是对工程范围、工程质量或工期要求等方面有重大改变，而且，调整这种偏离或保留将会对其他符合招标原则的投标人的竞争地位产生不公正影响时，被视为未能对招标文件作出实质性响应。
2.2.2投标文件有下列情形之一的，招标人不应接受：1、投标截止时间后送达的；2、未按招标文件要求提供投标保证金；3、未密封或者未按招标文件要求密封的2.2.3 有下列情况之一者，经评标委员会初审后按废标处理：1、投标文件未加盖投标人法人公章及未经法定代表人或者法定代表人委托的代理人，签字的；其中施工组织设计无投标人法人公章的2、超过招标文件规定的项目完成期限的；3、投标文件附有招标人不能接受的条件的；4、投标文件明显不符合技术规范、技术标准要求的；5、未按招标文件和《南阳市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》规定的格式要求装订、制作和内容不全或关键字迹模糊，辨认不清；6、投标单位法定代表人或法定代表人委托人及项目经理未准时参加开标会议，或准时参加开标会议但无法定代表人或法定代表人委托代理人证件者；7、投标报价在103%--95%之外（不含103%、95%），投报工期在审定工期的110%--90%之外（不含110%、90%）；8、投标单位以他人名义投标的；9、投标单位采取不正当手段谋取中标的；10、投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的11、经评标委员会商定，对于扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的。
12、对招标文件未做实质性响应的。
13、在投标书中没有投标承诺书的及承诺书签章不全的。
14、其他不符合招标文件实质性要求的。
2.2.4 评审。
1、招标人将按照国家和建设部等有关规定，由专家评委和建设单位人员组成的评标委员会进行评标。
2、评标办法：（1）质量等级投报优良加1分；（2）投标报价在103%---95%之间（含103%、95%）（3）其他依据宛建建【2006】77号文件《南阳市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（该文件见南阳工程建设信息网）；（4）采用记分形式评标。
2.2.5 投标文件的澄清在评标期间，招标人认为需要时，可书面通知投标人对其投标文件进行澄清，或者要求补充某些资料，投标人不得拒绝，也不得借澄清问题的机会，对投标文件的内容提出修改。
2.2.6 评标过程的保密1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
2、在投标文件的评审和比较、确定中标人以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
2.3 定标2.3.1 定标条件招标人将依据投标文件符合招标文件要求，报价可信、工期合理、施工方案可行、施工技术可靠、确保工程质量的原则，综合条件最优，具备有效履行本合同的能力、经验、信誉等，按照本招标文件第2.2.4条第2款之规定进行评分排序，经评标得分最高者确定为中标人，不保证报价最低或工期最短的投标人中标。
2.3.2 定标评标结束后，由评标委员会直接按照本招标文件第2.3.1条确定中标人。
2.3.4 中标通知书自中标人确定7日内，由招标人向招标办提交招投标的书面报告及中标推荐书，并经招标办批准向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
2.3.5 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。
未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。
2.4 合同签订2.4.1 本工程的施工合同将授予按本招标文件第2.3.3款所确定的中标人。
2.4.2中标人在收到中标通知后7天内，向监理工程师提交施工组织设计，并与招标人签订合同。
2.4.3 若中标单位收到中标通知书7日内因中标人原因未和招标人签订合同，视为自动放弃中标，招标单位有权没收其投标保证金。
招标人将要求评标委员会根据评标报告中标明的中标候选人的排列顺序重新确定中标人。
2.5 保证金2.5.1 招标文件发放前，按豫劳社监察[2003]19号文的规定提交投标保证金4万元，投标人中标者不再退回企业，直接转为民工工资保障金，该保障金不足部分由中标人足额补齐。
投标人没有中标的，投标保证金在招标人与中标人签订合同后五个工作日内，向未中标的投标人无息一次性退还投标保证金。
2.5.2中标人在领取中标通知书时需提交2万元履约保证金。
2.5.3 投标人在本招标文件第7.9.1条规定的投标有效期内撤回投标文件或未按时参加开标会议的,投标保证金予以沉没.2.5.4 合同生效后并送达14日内因中标人原因未开工，招标人有权单方面终止合同，另行确定承包人，履约保证金予以沉没。
工程竣工验收后28天内因中标人原因未完成结算，履约保证金亦予以沉没。
若按时开工且工程竣工验收28天内完成结算，履约保证金予以退还。
2.5.5 履约保证金在竣工结算后28内以无息全额退还。
2.6 中标人应在合同生效后28日内编制完工程施工图预算，到房地产管理处预算科核对。
第三章合同文本格式使用国家工商局、建设部联合制定的《建设工程施工合同》（GF99-0201）示范文本及双方约定的附议。
第四章合同主要条款4.1 承包方式：包工部分包料（招标人供应的材料中标人包定额消耗）4.2 材料、设备供应方式4.2.1 材料设备供应方式：土建工程需要按时调整的材料、安装主材均由发包人供应部门统购，地材（砂、石、石灰）由中标单位采购。
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本中华人民共和国建设部建设部文件（建市［2002］256号）关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》的通知各省、自治区建设厅、直辖市建委，国务院有关部门建设司，新疆生产建设兵团建设局，解放军总后营房部：为进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标活动，保障招标人和投标人的合法权益。
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）等有关规定，我部组织制订了《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》，现予发布，自2003年1月1施行。
1996年我部批准发布的《建筑工程施工招标文件范本》（建监［1996］577号文）同时废止。
各地在施行中有何意见和建议，请及时告我部建筑市场管理司。
中华人民共和国建设部二00二年十一月二十一日说明一、为规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等有关规定，我们对《建设工程施工招标文件范本》(建监11996)577号文发布)进行了修订，并更名为《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》(以下简称《施工招标文件范本》)。
二、《施工招标文件范本》是指导招标人编制各类房屋建筑和市政基础设施工程招标文件的示范性文本。
招标人可结合工程的实际情况，在编制招标文件时依法对其进行调整或修改。
三、《施工招标文件范本》适用于各类房屋建筑和市政基础设施工程的施工招标活动。
四、《施工招标文件范本》的主要编写依据：1．《中华人民共和国招标投标法》；2．《中华人民共和国建筑法》；3．《中华人民共和国合同法》；4．《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令第89号)；5．《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家计委、建设部等七部委联合发布，国家计委令第12号)；6．《建设工程施工合同(示范文本)》(建设部、国家工商行政管理局建建[1999]313号文印发)7．其他有关工程建设的法律、法规和规章。
2019《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
2019《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20131 总则1.0.1 为规范建设工程造价计价行为，统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定本规范。
1.0.2 本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。
1.0.3 建设工程发承包及实施阶段的丁程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
1.0.4 招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对，应由具有专专业资格的工程造价人员承担。
1.0.5 承担工程造价文件的编制与核对的工程造价人员及其所在单位，应对工程造价文件的质量负责。
1.0.6 建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。
1.0.7 建设工程发承包及实施阶段的计价活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语2.0.1 工程量清单载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。
2.0.2招标工程量清单招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.3 已标价工程量清单构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.4 分部分项工程分部工程是单项或单位工程的组成部分，是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。
2.0.5 措施项目为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。
2023《建设工程工程量清单计价规范》
2023《建设工程工程量清单计价规范》1总则1.0.1为规范建设工程造价计价行为，统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定本规范。
1.0.2本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。
1.0.3建设工程发承包及实施阶段的丁程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
1.0.4招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对，应由具有专专业资格的工程造价人员承担。
1.0.5承担工程造价文件的编制与核对的工程造价人员及其所在单位，应对工程造价文件的质量负责。
1.0.6建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。
1.0.7建设工程发承包及实施阶段的计价活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语2.0.1工程量清单载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。
2.0.2招标工程量清单招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.3已标价工程量清单构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.4分部分项工程分部工程是单项或单位工程的组成部分，是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。
2.0.5措施项目为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。
2.0.6项目编码分部分项工程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。
2020年关于建筑工程结算管理办法.doc
2020年关于建筑工程结算管理办法为加强和规范建设工程价款结算，维护建设市场正常秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律、行政法规制订了建设工程结算暂行办法。
建设工程价款结算暂行办法第一章总则第一条为加强和规范建设工程价款结算，维护建设市场正常秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律、行政法规制订本办法。
第二条凡在中华人民共和国境内的建设工程价款结算活动，均适用本办法。
国家法律法规另有规定的，从其规定。
第三条本办法所称建设工程价款结算(以下简称"工程价款结算")，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。
第四条国务院财政部门、各级地方政府财政部门和国务院建设行政主管部门、各级地方政府建设行政主管部门在各自职责范围内负责工程价款结算的监督管理。
第五条从事工程价款结算活动，应当遵循合法、平等、诚信的原则，并符合国家有关法律、法规和政策。
第二章工程合同价款的约定与调整第六条招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据招标文件、中标人的投标文件，由发包人与承包人(以下简称"发、承包人")订立书面合同约定。
非招标工程的合同价款依据审定的工程预(概)算书由发、承包人在合同中约定。
合同价款在合同中约定后，任何一方不得擅自改变。
第七条发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：(一)预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式;(二)工程进度款的支付方式、数额及时限;(三)工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式;(四)发生工程价款纠纷的解决方法;(五)约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法;(六)工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限;(七)工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时限;(八)安全措施和意外伤害保险费用;(九)工期及工期提前或延后的奖惩办法;(十)与履行合同、支付价款相关的担保事项。
中国建设工程造价管理协会《建设工程造价鉴定规程》
1总责为规范工程造价咨询企业及其咨询人员的建设工程造价鉴定活动，严格鉴定程序，提高工程造价鉴定成果质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》、《工程造价咨询企业管理办法》、《注册造价工程师管理办法》等有关法律、法规、规章和标准制定本规程。
本规程适用于建设工程造价鉴定活动。
工程造价鉴定活动应当遵循以下原则：1合法性原则；2独立性原则；3公正性原则；4客观性原则。
承办工程造价鉴定业务的鉴定机构(以下简称鉴定机构)必须是按照《工程造价咨询企业管理办法》取得了工程造价咨询资质的企业。
1．0．5 工程造价咨询企业应在其资质等级许可的范围内，接受国家、政府等有权机关的委托开展鉴定活动，超出资质等级许可出具的鉴定意见书无效，并应承担相应责任。
1．0．6 鉴定机构中主办工程造价鉴定的人员(以下简称鉴定人员)必须是按照《注册造价工程师管理办法》注册于该鉴定机构的执业造价工程师，但因故意犯罪或者职务过失犯罪受过刑事处罚的，受过开除公职处分的人员，不得从事鉴定业务。
具有下列情形之一的委托，鉴定受托人应不受理其业务：1、委托事项的用途不合法或者违背社会公德的；2、委托事项超出工程造价咨询业务范围的；3、委托事项超出本企业工程造价咨询业务资质等级范围的；4、对鉴定要求不符合本行业执业规则或者相关技术规范的；5、委托事项超出本企业专业能力和技术条件的；6、当事人对委托事项不配合，导致鉴定不能进行的；7、不符合本规程第1．0．8条规定的；8、其他不符合法律、法规、规章规定情形的。
对不予受理的，鉴定机构应向委托人说明理由，退还其已提供的所有资料。
1．0．8鉴定受托人在鉴定过程中，遇有下列情形之一的，可终止鉴定：1、发现委托事项的用途不合法或者违背社会公德的；2、发现委托事项超出工程造价咨询业务范围的；3、发现委托事项超出本企业工程造价咨询业务资质等级范围的；4、发现鉴定要求不符合本行业执业规则或者相关技术规范5、发现委托事项超出本企业专业能力和技术条件的；6、当事人对鉴定受托人发出威胁，导致鉴定不能进行的；7、委托人对委托事项不配合或不履行应尽的责任或义务，导致鉴定不能进行的；8、因不可抗力致使鉴定无法继续进行的；9、鉴定委托人撤销鉴定委托或者主动要求终止鉴定的；10、鉴定受托人无法预收到鉴定费用的；11、其他不符合法律、法规、规章规定情形的。
建筑工程施工合同管理条例
建筑工程施工合同管理条例第一条总则为规范建筑工程施工合同的签订和管理，保障合同双方的合法权益，维护建筑市场秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定本管理条例。
第二条适用范围本管理条例适用于我国行政区域内的一切建筑工程施工合同的签订、履行、变更、解除和终止等管理工作。
第三条合同签订3.1 发包方和承包方在签订建筑工程施工合同时，应当具备下列条件：（1）发包方应当具有合法的项目建设批准文件和项目资金保障；（2）承包方应当具有相应的资质证书和法人资格；（3）双方应当具备完整、真实的合同标的、质量标准、价款、工期等内容。
3.2 建筑工程施工合同应当采用书面形式，明确双方的权利、义务和责任。
合同内容应包括合同条款、工程量清单、图纸、技术标准及要求等。
3.3 发包方和承包方在签订合同时，应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第四条合同履行4.1 承包方应当按照合同约定，完成施工任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
4.2 发包方应当按照合同约定，提供施工场地、施工条件、支付工程价款等。
4.3 双方应当共同履行合同，加强工程协调、质量监督、安全监管等工作。
第五条合同变更、解除和终止5.1 合同变更、解除和终止，应当符合法律法规和合同约定。
5.2 合同变更、解除和终止，应当采取书面形式，并由双方签字或者盖章确认。
5.3 合同变更、解除和终止，不影响合同中结算、争议解决等条款的效力。
第六条违约责任6.1 发包方和承包方应当按照合同约定履行各自的权利和义务，不得违约。
6.2 违约方应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
6.3 双方在履行合同过程中发生纠纷的，应当首先通过协商解决；协商不成的，可以向有关机构申请调解或者仲裁，也可以依法向人民法院提起诉讼。
第七条监督管理7.1 建设行政主管部门负责建筑工程施工合同的监督管理工作，加强对合同履行情况的监督检查。
建设工程价款结算暂行办法全文
建设工程价款结算暂行办法全文发布时间：2023-12-21编辑：应德手机版第一章总则第一条为加强和规范建设工程价款结算，维护建设市场正常秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律、行政法规制订本办法。
第二条凡在中华人民共和国境内的建设工程价款结算活动，均适用本办法。
国家法律法规另有规定的，从其规定。
第三条本办法所称建设工程价款结算(以下简称“工程价款结算”)，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。
第四条国务院财政部门、各级地方政府财政部门和国务院建设行政主管部门、各级地方政府建设行政主管部门在各自职责范围内负责工程价款结算的监督管理。
第五条从事工程价款结算活动，应当遵循合法、平等、诚信的原则，并符合国家有关法律、法规和政策。
第二章工程合同价款的约定与调整第六条招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据招标文件、中标人的投标文件，由发包人与承包人(以下简称“发、承包人”)订立书面合同约定。
非招标工程的合同价款依据审定的工程预(概)算书由发、承包人在合同中约定。
合同价款在合同中约定后，任何一方不得擅自改变。
第七条发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：(一)预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式;(二)工程进度款的支付方式、数额及时限;(三)工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式;(四)发生工程价款纠纷的解决方法;(五)约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法;(六)工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限;(七)工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时限;(八)安全措施和意外伤害保险费用;(九)工期及工期提前或延后的奖惩办法;(十)与履行合同、支付价款相关的担保事项。
《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-
《2013工程量清单计价规范》GB50500-20131总则1.0.1 为规范建设工程造价计价行为，统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定本规范。
1.0.2 本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。
1.0.3 建设工程发承包及实施阶段的丁程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
1.0.4 招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对，应由具有专专业资格的工程造价人员承担。
1.0.5 承担工程造价文件的编制与核对的工程造价人员及其所在单位，应对工程造价文件的质量负责。
1.0.6 建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。
1.0.7 建设工程发承包及实施阶段的计价活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语2.0.1 工程量清单载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。
2.0.2 招标工程量清单招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.3 已标价工程量清单构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.4 分部分项工程分部工程是单项或单位工程的组成部分，是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。
2.0.5 措施项目为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。
建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法
第7卷第3期2019年3月Vol.7，No.3M a r.201917招 标 与 投 标Tendering and Bidding·政策法规·建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法第一条 为规范建筑工程施工发包与承包活动中违法行为的认定、查处和管理，保证工程质量和施工安全，有效遏制发包与承包活动中的违法行为，维护建筑市场秩序和建筑工程主要参与方的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，以及《全国人大法工委关于对建筑施工企业母公司承接工程后交由子公司实施是否属于转包以及行政处罚两年追诉期认定法律适用问题的意见》（法工办发〔2017〕223号），结合建筑活动实践，制定本办法。
第二条 本办法所称建筑工程，是指房屋建筑和市政基础设施工程及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程。
第三条 住房和城乡建设部对全国建筑工程施工发包与承包违法行为的认定查处工作实施统一监督管理。
县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门在其职责范围内具体负责本行政区域内建筑工程施工发包与承包违法行为的认定查处工作。
本办法所称的发包与承包违法行为具体是指违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为。
第四条 建设单位与承包单位应严格依法签订合同，明确双方权利、义务、责任，严禁违法发包、转包、违法分包和挂靠，确保工程质量和施工安全。
第五条 本办法所称违法发包，是指建设单位将工程发包给个人或不具有相应资质的单位、肢解发包、违反法定程序发包及其他违反法律法规规定发包的行为。
第六条 存在下列情形之一的，属于违法发包：（一）建设单位将工程发包给个人的；（二）建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的；（三）依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的；（四）建设单位设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；（五）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。
房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标投标管理办法
房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标投标管理办法第一章总则第一条为了规范房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标投标活动，保障招标投标各方的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于中华人民共和国境内依法设立的房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目的招标投标活动。
第三条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保工程质量和安全。
第四条招标投标活动应当依法进行，任何单位和个人不得非法干预、操纵招标投标活动。
第五条国务院住房和城乡建设主管部门负责全国房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标投标活动的监督管理。
第二章招标第六条招标人应当依法成立，具有独立法人资格，具备与招标项目相适应的资质和能力。
第七条招标人应当根据工程特点和需求，编制招标文件，明确招标范围、技术标准、工期、质量要求、投标保证金、评标办法等事项。
第八条招标人应当依法发布招标公告，公告应当包括项目名称、招标范围、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间等事项。
第九条招标人应当依法组织开标、评标、定标，确保评标过程公正、透明。
第十条招标人应当与中标人签订书面合同，合同应当明确工程范围、质量标准、工期、价格、付款方式等事项。
第三章投标第十一条投标人应当依法成立，具有独立法人资格，具备与投标项目相适应的资质和能力。
第十二条投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当包括投标报价、施工方案、施工组织设计、施工计划、质量保证措施等事项。
第十三条投标人应当依法缴纳投标保证金，投标保证金应当符合招标文件的要求。
第十四条投标人应当按照招标文件的要求参加开标、评标、定标等活动，确保投标过程合法、合规。
第十五条投标人不得串通投标、恶意投标、弄虚作假等行为，否则将被取消投标资格，并依法追究法律责任。
第四章评标第十六条评标委员会由招标人依法组建，评标委员会成员应当具备与招标项目相适应的专业知识和能力。