国际工程承包合同(一)示范文本
有关国际工程分包合同8篇

有关国际工程分包合同8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方在国际工程项目上具有与乙方的合作关系,且需要分包部分工程任务以顺利完成整个项目,因此甲、乙双方依据有关法律法规的规定,遵循诚实守信、等价有偿的原则,经过友好协商,就分包事宜达成如下协议:一、工程概况及分包范围1. 工程名称:____________________。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:具体分包范围详见本合同附件一《工程分包清单》。
乙方应按照甲方的要求完成清单内的所有工作内容。
二、合同工期及进度要求1. 工程开工日期:自本合同签署之日起开始。
2. 工程竣工日期:按照甲方规定的日期完成所有分包工程。
具体进度计划详见附件二《工程进度表》。
乙方应严格按照进度表执行,确保工程进度。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款:人民币________元(大写:____________________元整)。
此价款包含完成分包范围内的全部工作内容所需费用。
如合同执行过程中发生变更或新增项目,双方另行签订补充协议确定费用。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方款项。
具体支付节点和比例详见附件三《付款计划表》。
乙方应按照国家规定开具合法有效的发票。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求完成分包工程,确保工程质量。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担全部责任并承担相应损失。
2. 工程验收:工程完工后,乙方应提交验收申请。
甲方组织验收小组对分包工程进行验收。
验收合格后,双方签署验收报告。
如验收不合格,乙方应按照甲方要求整改并承担整改费用。
五、甲方责任与义务1. 甲方有权监督乙方履行合同情况,确保工程进度和质量。
如乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方款项。
国际工程承包合同

国际工程承包合同合同编号,__________。
甲方,(委托方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:乙方,(承包方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方拟开展国际工程承包业务,为确保项目顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目描述。
甲方委托乙方承担__________工程项目,具体包括但不限于__________。
第二条合同金额。
本合同总金额为__________(大写,__________),具体支付方式和进度按照双方协商确定的付款计划执行。
第三条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期和进度,按时按质完成工程项目,确保项目的顺利进行。
第四条材料和设备。
乙方应按照项目要求,提供符合标准的材料和设备,并承担因材料和设备质量问题引起的责任。
第五条变更和索赔。
任何项目变更都需要经过双方书面确认,双方应友好协商解决变更引起的费用和工期问题。
第六条质量保证。
乙方承诺所提供的工程项目符合国际标准和甲方要求,对工程质量承担相应的保证责任。
第七条违约责任。
任何一方未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
第八条法律适用和争议解决。
本合同适用__________法律,对于因合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条其他条款。
(其他双方协商一致的条款)。
第十条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效,至工程项目竣工验收之日终止。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
以上为国际工程承包合同范本,双方如对合同内容有任何疑问或争议,可随时联系合同范本专家进行咨询和解答。
国际工程合同法律案例(3篇)

第1篇一、案件背景本案涉及的是一家中国承包商与一家美国业主之间的国际工程合同纠纷。
该项目位于美国某城市,主要内容包括新建一栋高层住宅楼及配套设施。
合同总价为5000万美元,工期为24个月。
合同双方于2018年签订合同,并于2019年3月正式开工。
二、合同条款根据合同约定,承包商负责项目的全部施工工作,包括设计、采购、施工和保修等。
业主负责提供项目所需的土地、规划许可等,并支付合同价款。
合同中还明确了以下关键条款:1. 工期延误赔偿:若承包商未能按合同规定的时间完成工程,每延误一天,承包商需向业主支付相当于每日合同价的1%的违约金。
2. 索赔程序:若一方认为对方违约,应向对方发出书面索赔通知,并在发出通知后的30天内提交详细的索赔文件。
3. 争议解决:合同纠纷应通过友好协商解决,若协商不成,则提交国际仲裁机构仲裁。
三、案件经过1. 工程延误:由于设计变更、材料供应延误、施工条件变化等原因,项目进度严重滞后。
截至2021年6月,工程进度仅为60%,延误时间超过6个月。
2. 索赔提出:业主认为承包商未能按合同规定的时间完成工程,向承包商提出了索赔,要求承包商支付延误违约金及额外费用。
3. 承包商答辩:承包商认为延误是由于业主原因造成的,如设计变更频繁、规划许可延误等,因此拒绝支付违约金,并提出反索赔。
4. 仲裁程序:双方协商未果,遂将争议提交国际仲裁机构仲裁。
四、仲裁结果1. 延误原因分析:仲裁庭经过审理,认定项目延误的主要原因是业主方原因,包括设计变更频繁、规划许可延误等。
2. 违约责任认定:仲裁庭认为,尽管承包商在施工过程中存在一定的管理问题,但延误的主要原因在于业主方,因此承包商不应承担全部违约责任。
3. 赔偿金额确定:仲裁庭根据合同条款及实际情况,判决承包商向业主支付部分延误违约金,但金额低于业主提出的索赔金额。
4. 反索赔处理:仲裁庭认为,承包商的反索赔理由成立,判决业主向承包商支付部分额外费用。
国际工程常用合同文本

第九章国际工程常用合同文本简介1.工程师的口头指示工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示,并在事后及时补发书面指示。
如果工程师未能及时补发书面指示,又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件2个工作日内未作出确认或拒绝答复,则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。
2.不可预见的物质条件“不可预见的物质条件”是针对签订合同时雇主和承包商都无法合理预见的不利于施工的外界条件影响,使承包商增加了施工成本和工期延误,应给承包商的损失相应补偿的条款。
3.指定分包商指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商,完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人。
指定分包商的施工任务通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术、特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。
4.指定分包商中如何保护承包商的利益一是招标文件中已说明了指定分包商的工作内容;二是承包商有合法理由时,可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同;三是给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价的暂定金额内支出;四是承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费;五是承包商对指定分包商的违约不承担责任。
5.未能通过竣工试验我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出“通过”或“拒收”两种规定,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况,如存在不合格的为非主体或关键工程部位,不会严重影响项目的运行使用,同意接收有缺陷的部分工程应当扣减相应的金额。
6.对竣工试验的干扰承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,规定工程师应颁发接收证书。
缺陷责任期内竣工试验,由于是承包人投标时无法合理预见的情况,因此补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿承包商。
7.工程量变化后的单价调整(同时满足4个条件)(1)该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分;(2)该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化10%以上;(3)计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积,超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)0.01%;(4)数量的变化导致该项工作的施工单位成本超过1%。
国际工程合同协议书

国际工程合同协议书【标题】《国际工程承包合同》【甲方】(全称)地址:代表人:(姓名、职务)【乙方】(全称)地址:代表人:(姓名、职务)鉴于甲乙双方就(项目名称)工程项目的建设和实施达成一致,特此签订本合同,以资信守。
第一条合同标的1.1 本合同所涉及的工程项目为(具体描述项目内容、规模、技术要求等)。
1.2 工程项目位于(项目地点)。
第二条合同价格2.1 本合同总价为(货币单位及金额),包含所有材料费、人工费、管理费等。
2.2 价格调整机制:(如有价格调整条款,需明确调整的条件、方式和程序)。
第三条工期与进度3.1 开工日期为(具体日期),竣工日期为(具体日期)。
3.2 工程进度计划由乙方制定,并经甲方审核同意后执行。
第四条质量要求4.1 乙方必须按照国际标准和甲方要求的质量标准完成工程建设。
4.2 质量保证期为(期限),在此期间内发现的任何质量问题,乙方应负责无偿修复。
第五条支付方式5.1 预付款:甲方应在合同签订后的(时间)内支付合同总价的(百分比)作为预付款。
5.2 进度款:根据实际完成的工程量按月支付,具体支付比例和时间由双方协商确定。
5.3 结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在(时间)内支付剩余款项。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程,应按日支付违约金,计算方式为(具体计算方法)。
6.2 如甲方未能按时支付款项,应向乙方支付滞纳金,计算方式为(具体计算方法)。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成,任何一方均可将争议提交至(指定的仲裁机构)进行仲裁。
第八条其他条款8.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):___________ 乙方代表(签字):___________日期:___________ 日期:___________。
FIDIC与施工合同示范文本的区别

课程论文FIDIC与施工合同示范文本的区别学生姓名学院名称专业名称指导教师年月日摘要建筑工程的合同不确定因素多,涉及面广, 这些原因构成和加剧了合同实施过程中双方的风险。
所以, 建筑合同的双方当事人就需要一个内容全面、过程详尽、文字严谨、权责分明、便于操作、适用及完备的合同条款, 促使双方按约定完全履行合同义务。
我国建设工程施工合同 (示范文本) 与FIDIC合同条件就起到了这样的作用。
我国建设工程施工合同( 示范文本) 订立于1991 年, 最新修订于1999 年, 我国的大多数工程均采用此合同范本。
而FIDIC施工合同条件是国际工程承包合同的标准文本, 已有40 多的历史, 已经发展成熟, 对我国土木工程施工合同的制定有很大的借鉴与参考作用。
本文研究了两种合同条款的产生与发展,并对他们的异同点做了简单的分析比较,旨在对我国建筑行业合同的规范起到促进作用。
关键词FIDIC合同;施工合同示范文本;合同管理;借鉴发展1 绪论改革开放三十多年来我国建筑业得到了蓬勃发展,建筑业在国民经济中的支柱产业地位不断提高,对国民经济的拉动作用更是日益显著。
在建筑市场当中,合同是建设项目干系人之间的纽带,发挥着界定责权利、分配项目风险的作用。
建筑工程的合同涉及面广,不确定因素多,构成和加剧了合同实施过程中双方的风险。
于是一个内容全面、过程详尽、文字严谨、权责分明、便于操作、适用及完备的合同条款能促使建筑合同的双方当事人按约定完全履行合同义务。
在全球化的今天,我国的工程施工合同日趋合理化和逐步走向规范化,国外资本不断涌入中国市场,引进外资和涉外工程承包项目增多,国内企业开始参与国外项目竞争。
但实践过程中出现的种种弊病和缺点警示,我国工程施工合同范本的改进和完善还面临艰巨的任务和巨大的挑战。
特别在加入WTO后, 我国现阶段建筑业的工程建设管理模式也经受了极大冲击。
因此,分析和比较FIDIC《土木工程施工合同》(以下简称FIDIC合同)与《建设工程施工合同》(示范文本)(GF-1999-0201)(以下简称《范本》)之间的异同有助于我们理解单价合同的原理。
2024年一级建造师之一建建设工程项目管理高分题库附精品答案

2024年一级建造师之一建建设工程项目管理高分题库附精品答案单选题(共45题)1、监理工作的独立性,指的是它的不依附性,它在组织上和经济上不能依附于监理工作的(),否则它就不可能自主地履行其义务。
A.对象B.伙伴C.领导D.准则【答案】 A2、下列项目质量风险中,属于管理风险的是()。
A. 项目实施人员对工程技术的应用不当B. 社会上的腐败现象和违法现象C. 采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺D. 工程质量责任单位的组织结构不合理【答案】 D3、下列提法中正确的是()。
A.质量控制是质量管理的一部分,是致力于满足质量要求的一系列相关活动B.质量控制是保证项目进度计划如期完成C.质量控制的主要环节是工程的验收D.质量控制的关键是对参与施工人员素质的控制【答案】 A4、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括:①进度目标的分析和论证;②进度计划的跟踪检查;③进度计划的编制;④进度计划的调整。
其正确的控制程序是()。
A.①—③—②—④B.③—①—②—④C.②—①—③—④D.③—②—①—④【答案】 A5、使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害,并深刻认识到搞好安全生产的重要性,从事故中吸取教训,提高安全意识,改进安全管理工作。
这体现了事故处理中的()原则。
A.事故原因未查清不放过B.事故责任人未受到处理不放过C.事故责任人和周围群众未受到教育不放过D.事故没有制定切实可行的整改措施不放过【答案】 C6、从信息接受者的角度看,影响信息沟通的因素不包括()。
A.信息译码不准确B.表达能力不佳C.对信息的承受力D.对信息的筛选【答案】 B7、某施工合同实施过程中出现了偏差,根据合同实施偏差分析的结果,承包人采取了增加投入的措施。
这种调整措施属于()。
A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【答案】 C8、对企业加强劳动保护,改善劳动条件,保障职工的安全和健康,促进企业生产经营的发展起若积极作用的安全生产管理制度是()。
国际工程合同标准文本

国际工程合同标准文本
【】
引言部分:
甲方(业主):[甲方全称]
乙方(承包商):[乙方全称]
鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则,就[项目名称]工程项目(以下简称“本工程”)达成如下协议:
一、工程描述
1.1 工程地点:[具体地点]
1.2 工程内容:[详细描述]
1.3 工程规模及要求:[详细说明]
1.4 工期要求:[具体时间]
二、合同价格
2.1 合同总价:[金额]
2.2 价格构成:[详细分项]
2.3 支付方式及时间:[具体说明]
三、权利与义务
3.1 甲方的权利与义务:
- 提供必要的工程条件和资料;
- 按时支付合同约定的款项;
- 对乙方工作进行监督和验收。
3.2 乙方的权利与义务:
- 按照约定时间和质量要求完成工程建设;
- 负责工程的安全管理;
- 遵守相关法律法规,确保工程质量。
四、违约责任
4.1 如甲方未能按时支付款项,应向乙方支付违约金;
4.2 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
五、争议解决
5.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议;
5.2 协商不成时,可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效;
6.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
乙方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
结束语:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
国际工程承包合同(一)示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月国际工程承包合同(一)示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
(一)工程总承包合同A国的一家业主和B国的一家国际建筑工程承包公司之间,就在A国的一座学校的施工建设,签订了工程承包合同。
现将合同全文介绍如下:合同日期:1983年3月30日地点:__________市本合同经下述双方签署:1.______________市卫生局局长____________先生(以下简称甲方)2.______________建筑工程承包公司海外工程部经理______________先生(1983年3月20日由____________建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方)出生地:______________(国家)国籍:______________(国家)总部:______________(国)______________市在A国的通讯地址:_______________信箱鉴于甲方要兴建的____________学校10000㎡的教学楼,乙方提交报价已于1983年2月10日被__________市卫生局招标委员会接受并已中标。
根据______国______部1983年2月5日第318号决议,双方缔约于下:(一)合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议,在____________市对__________学校10000㎡的教学楼(该工程为楼房,包括全套家俱、设备、空调)进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。
所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。
(二)合同金额本合同总金额为______________第纳尔。
兑换美元的比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。
至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。
临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。
对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。
乙方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在A国国内或国外新增加赋税。
(三)工期乙方必须根据本合同第______号附件的说明,在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。
正式的节假日包括在工期之内。
如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。
如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
(四)移交场地根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。
如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方。
起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
(五)查看工地乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。
由这些因素产生的后果均由乙方负责。
(六)履约保证金乙方应自被通知中标的第2天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。
该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。
用现金、信用支票,或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。
按第五十六条规定,保函须在合同整个执行期中都有效,直到最后交付工程为止。
该保证金始终都由甲方保存,作为乙方完美施工和履行甲方权利的保证。
乙方应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金。
否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程,由甲方自行施工而由乙方承担费用。
甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取其它措施。
甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。
(七)图纸和规范完整无缺甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽,随时可以更正。
乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度,并在适当的时候把自己的意见告诉甲方。
在甲方接受这些意见的情况下,甲方就要对这些意见负责,就如同是其自己提出来的一样。
(八)施工进度计划表乙方自接收工地起,15天内向甲方递交一份施工计划,阐明为完成本合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备,以及建立临时设施等。
乙方应根据甲方意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整。
(九)合同内容的变更甲方有权调整合同内容,但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。
实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内,乙方无权要求任何补偿。
上述调整金额,要用业已议定的单价计算。
如果没有这种单价,则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算。
根据本条款的规定,如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工,乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求。
否则,等于放弃权利。
这样,乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程,并交付使用。
甲方在收到乙方呈交的延期要求时,可将工期延长到其认为是适当的时候。
(十)支付条件1.在乙方接收工地、提交履约保函并办完合同注册登记付税手续之后,甲方根据乙方的要求,向乙方支付合同金额______%的预付款。
支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后,该保函应该在施工期间始终有效,且应开自一家A国的银行,或是经过这家银行认证,同时不许附加任何条件,也不得被作废。
上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配,并承认可全部支付甲方,无须提醒,无须诉诸司法部门,也无须办理其他手续,同时也不管乙方或第三者提出的异议。
预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总价中所占的比例扣除,直到扣完为止。
保函额度也可以按预付款收回的金额递减。
2.乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料,其费用中的____%应付给乙方。
条件是乙方提供的材料应是优质、适用、符合规定,为甲方工程师所接受,并须妥善储存在仓库里。
上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备,这些机器设备是工程的组成部分,在安装时应是完好无损的。
但属乙方所有的机械则不包括在内,因为这些机械并非是工程的组成部分,只不过是为了施工而引进到现场。
上述预付款要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中扣除,直到全部收回为止。
3.对符合条件与规范而且是实际上完成了的工程,甲方在双方确定的单价基础上,向乙方支付其造价的____%。
这些支付款项的应根据本合同第二十五条的规定和每月完成的工程量报表而定。
这些款项要在扣除本条第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材料费后才能支付,每月支付金额不少于____第纳尔。
甲方支付本条规定的月工程进度款,要在工程报表得到甲方认可的45日之内进行。
条件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。
支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。
支付迟于45天时,乙方可按________银行规定的利息率索取利息。
由于乙方对工程量的统计欠及时,或者在制作工程量表时乙方(或其代表)外出,或甲方认定工程的进度差、乙方(或其代表,或其分包人)的表现差,甲方对其逾期支付不负责支付利息。
同样,由于报表出现缺陷、疏忽和错误--不管是被甲方发现还是在支付前被A 国任何稽核、监督单位发现--甲方对其逾期支付也不承担支付利息的责任。
在这种情况下,可将支付(月进度)款的时限适当推迟,以便对报表进行校正。
本文规定的因迟付而享受利息的规定不适用予预付款、合同决算款、过期退回保证金,以及材料款。
一言以蔽之,这个规定只适于月工程进度款。
4.乙方应向A国有关方面交的款项,可从其与甲方签订的合同的收益中扣除。
5.甲方从每月的月工程进度款中扣除5%的金额,作为保证施工完好的保留金。
在工程竣工和按第五十四条规定进行初步验收后,遂将这个比例金额付还乙方。
也可以依据一份符合本条规定且与上述比例等值的保函,把这个比例的金额付给乙方,该保函自初步验收之日起30日内开出有效。
6.在遵守货币管理法及有关规定的情况下,乙方可以把用于工程而从国外购来的进口材料款、机械设备款汇往国外。
也可根据现行规定和状况,把本合同的盈余款额汇往国外。
(十一)信用证为本合同施工而需要从国外进口的材料费、设备费,乙方可以用一家A国的银行所开的信用证兑换外汇。
这个金额的确定要根据乙方开信用证前向甲方提供的材料、设备单子总价而定。
信用证可以分着开。
根据乙方向甲方提供的须进口的每一批施工材料、设备的时间表而确定支付金额和日期。
同时根据该表确定信用证的有效期。
在确定受益人之后,开给乙方的信用证,非经甲方同意,不得转让给任何其他受益人。
上述信用证的每次支付通过下列方式进行:1.每次装运支付75%金额时,要提供下列凭证:(1)五份认证的原始帐单。
(2)一套货运单据,证实已按正常的海运价付过运费。
(3)由A国一家保险公司为甲方开的为之承担一切风险的保险文件,从制造厂到A国项目现场均在保险范围。
(4)装运清单。
(5)根据本合同的规定,由甲方承认和批准的检查证明。
(6)制造厂家的证明和A国驻国外使馆或领事馆在原件上认证。
2.当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范安装完毕后,甲方通知银行并支付15%比例的信用证金额。
3.信用证金额的10%保存到全部合同工程初步验收结束时为止。
上述支付比例,由甲方通知银行支付。
(十二)甲方有权检查材料及其种类,只有甲方开了证明以后才允许启运。
海关税收以及所有储存费,运往现场的开支,装卸费,只要没有得到有关方面豁免,都由乙方根据法律交付。
为办理信用证及付款手续上的需要,乙方负责向其在A 国国内外的开户银行提交一份合同副本。
(十三)完美施工乙方应根据工程图纸、技术规范和施工计划及专业技术规定的要求认真地进行施工。