北京建设公司建设工程施工合同模板
北京市房屋建筑和市政工程施工合同3篇
北京市房屋建筑和市政工程施工合同3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方拟实施位于北京市的房屋建筑和市政工程项目，现决定委托乙方进行工程建设。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，订立本施工合同。
为确保合同目的明确，保障双方合法权益，特此达成以下协议条款：一、工程概况与合同标的（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[具体地址]（三）工程规模：[工程规模描述]（四）承包范围和内容：[承包范围及内容详细描述]（五）合同总价款：人民币大写[金额汉字大写]（小写：￥[金额数字小写]）（六）工期要求：开工日期定为XXXX年XX月XX日，竣工日期定为XXXX年XX月XX日。
工期总计为XX天。
如遇特殊情况，经双方协商后工期可相应顺延。
二、质量标准与保证（一）工程质量标准应满足国家和北京市相关法律法规规范，严格执行工程验收规范及质量检验标准。
（二）乙方应建立质量保证体系，严格按照工程设计要求及施工组织计划进行施工。
（三）施工过程中如发生质量问题或事故，乙方应及时报告甲方，并积极配合调查处理。
（四）工程竣工后，乙方应按照相关规定进行质量自检并编制竣工资料。
甲方将组织验收小组进行竣工验收，并对工程进行综合评价。
若验收合格，则双方签署竣工验收证书；若验收不合格，则乙方应按照验收意见进行整改并承担相应费用。
三、合同价款支付与结算方式（一）合同价款的支付：甲方按照工程进度支付工程进度款。
（二）支付方式：采用银行转账方式支付。
（三）支付时间节点：按工程进度节点支付。
（四）结算方式：工程竣工验收合格后，双方依据合同约定及实际工程量进行结算。
（五）保修金：本合同约定的保修期满后，如无质量问题，保修金将全额返还乙方；如有质量问题，则从保修金中扣除维修费用后退还余额。
北京建设工程施工合同范本6篇
北京建设工程施工合同范本6篇北京建设工程施工合同范本 (1) 发包方:承包方: 工程名称:工程地点: 建筑面积: 平方米; 层数: 结构类型: ; 沿高/跨度: 批准文号:(有权机关批准工程立项的文号) 工程性质: (指基建、技改、合资) 承包范围:承包方式: 质量等级: (优良或合格) 合格工程承包造价: (金额大写) 暂定¥ 元北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF─99─0201)拟定的,适用于建筑面积在20xx平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
北京市建筑工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:第1条工期1.1 本合同工程定于年月日开工;于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 / 天。
1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出: 根据工程实际发生，其费用甲方另行支付。
1.3 工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定。
无。
第2条图纸发包方于 / 年 / 月 / 日,向承包方提供 / 套图纸。
第3条发包方、承包方驻地代表发包方工程师姓名: ; 承包方项目经理姓名: 。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、购筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后 3 天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后 3 天内予以确认。
北京市建设工程施工合同范本
北京市建设工程施工合同范本一、合同双方甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________二、工程名称及地点工程名称：________工程地点：________三、工程内容及规模工程内容：________工程规模：________四、工程质量要求1. 乙方必须按照国家和北京市的相关标准、规范和设计文件的要求进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，加强质量管理，确保工程质量符合国家和北京市的相关标准、规范和设计文件的要求。
五、工期要求1. 乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应按照合同约定支付违约金。
2. 如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担相应责任。
六、工程造价及支付方式1. 工程造价：根据合同约定的计价方式和工程量计算方法确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定的支付方式向乙方支付工程款。
七、安全生产1. 乙方应严格遵守国家和北京市的安全生产法律、法规和规章，加强安全生产管理，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
八、环境保护1. 乙方应遵守国家和北京市的环境保护法律、法规和规章，加强环境保护管理，确保施工现场环境良好。
2. 如因乙方原因导致环境污染，乙方应承担相应的法律责任。
九、合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 如因不可抗力等特殊原因需要变更或解除合同，应及时通知对方，经双方协商一致后办理相关手续。
十、争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2017北京施工合同范本
2017北京施工合同范本《北京市建设工程施工合同》甲方（发包方）：名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程范围和内容]4. 工程规模：[如建筑面积、长度、高度等]二、合同工期1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、工程质量标准1. 工程质量应符合国家及北京市现行的工程施工及验收规范、标准，达到[具体质量标准]。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价为：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后[具体比例]%，计人民币[具体金额]元。
（2）进度款：按工程进度节点支付，[具体节点和支付比例]。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后[具体时间]内支付至结算总价的[具体比例]%。
五、双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
（2）按时支付工程款项。
（3）派员监督工程进度和质量。
2. 乙方权利和义务（1）按照合同要求和规范进行施工，确保工程质量和工期。
（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
（3）及时向甲方报告工程进展情况。
六、工程变更1. 工程变更必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的，相应调整合同价款。
七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方提交竣工验收报告，甲方应在[具体时间]内组织验收。
2. 如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，重新申请验收。
北京市建筑工程总包合同3篇
北京市建筑工程总包合同3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于北京市的建筑工程总包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括土建、安装、装饰等施工图纸范围内的全部内容。
二、承包方式本工程采用包工包料的方式，由乙方负责购买施工所需的材料并完成全部施工任务。
三、工程期限1. 本工程总工期为____日历天，自乙方收到甲方开工通知之日起计算。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：______元整）。
该价格为固定包干价，包括工程材料费、人工费、措施费、管理费、利润、税金等全部费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价的____%作为预付款；工程进度达到____%时，支付____%；工程竣工验收合格后，支付剩余的____%。
剩余____%作为工程质量保证金，质保期结束后无质量问题一次性支付。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照设计施工图纸、技术说明、国家规范、标准等组织施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收，依据国家颁发的相关施工验收规范及标准执行。
3. 工程质保期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工场地。
2. 甲方应按合同约定及时支付工程款项。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。
七、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工程质量和进度。
北京市建设工程施工合同完整版
北京市建设工程施工合同完整版1. 引言本文档为北京市建设工程施工合同的完整版，旨在明确合同各方的权利和义务，确保施工过程的顺利进行。
2. 合同背景本合同由以下双方共同订立： - 甲方：[甲方名称]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名] - 乙方：[乙方名称]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]3. 施工内容甲方委托乙方进行如下工程的施工： - 工程名称：[工程名称] - 工程地址：[工程地址] - 工程范围：[工程范围]4. 工期本工程的施工期限为自合同签订之日起，共计[施工期限]年/月/日。
5. 付款方式甲方按照以下方式向乙方支付施工款项： - 预付款：合同签订后[预付款比例]%的款项将在[预付款支付时间]前支付给乙方。
- 进度款：根据实际施工进度，甲方将在工程各个阶段支付相应的进度款项。
- 最终结算款：工程竣工验收合格后，甲方将结算尾款并支付给乙方。
6. 质量管理乙方应严格按照相关法律法规以及标准规范要求，在施工过程中保证工程质量的合格性。
乙方应配备具备相关资质和经验的施工人员，并按照甲方的要求进行施工。
7. 安全管理乙方应制定并执行安全施工方案，确保施工过程中的安全。
乙方应培训施工人员，提供必要的个人防护装备，并定期进行安全检查和隐患排查。
8. 现场管理乙方应合理组织施工作业，确保施工进度的顺利进行。
乙方应设置工地围挡，并组织好现场秩序和施工交通。
9. 变更和索赔任何一方在施工过程中如需变更施工内容或价格，应提前提出书面变更通知，并经双方协商达成一致。
对于由于不可抗力事件造成的工期延误等问题，乙方可以提出索赔要求，并提供相关证明材料。
10. 违约责任如果一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此所遭受的损失，并支付违约金。
11. 争议解决双方因本合同履行发生争议的，应通过友好协商解决。
协商不成的，可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。
12. 合同生效与解除本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格并最终结算款支付完毕时终止。
北京市施工合同范本5篇
北京市施工合同范本5篇北京市施工合同范本5篇在不断进步的社会中，很多场合都离不了合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的北京市施工合同范本，希望对大家有所帮助。
北京市施工合同范本1甲方： (项目部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全称)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
1、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地点：2、合同范围2.1 主要合同内容，具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2.2 主要施工工序(1) ，(2) ，(3) ，以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2.3 主要工程量序号项目单位数量备注2.4 合同工期2.4.1 开工日期年月日，完工日期年月日。
节点控制工期见下表：节点工期要求序号项目名称完工日期备注2.4.2 工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a.重大设计变更;b.不可抗力;c.由于业主原因要求停工;d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2.4.3 乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。
如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。
如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2.4.4 因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2.4.5 业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按 (单价或总价)方式进行承包。
北京建设工程施工合同范文(完整版)
合同编号：YT-FS-1659-56北京建设工程施工合同范文(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity北京建设工程施工合同范文(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
发包方:承包方: 工程名称:工程地点: 建筑面积: 平方米; 层数: 结构类型: ; 沿高/跨度: 批准文号: (有权机关批准工程立项的文号) 工程性质: (指基建、技改、合资) 承包范围: 承包方式: 质量等级: (优良或合格) 合格工程承包造价: (金额大写) 暂定¥ 元北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF─99─0201)拟定的,适用于建筑面积在20xx平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
北京市建筑工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:第1条工期1.1 本合同工程定于年月日开工;于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 / 天。
1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出: 根据工程实际发生，其费用甲方另行支付。
1.3 工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同---------------------------------------- 1第一部分协议书-------------------------------------- 2第二部分通用条款------------------------------------ 5第三部分专用条款----------------------------------- 29附件1：承包人承揽工程项目一览表-------------------- 44附件2：发包人供应材料设备一览表-------------------- 45附件3：房屋建筑工程质量保修书---------------------- 46
建设工程施工合同
第一部分协议书
发包人（全称）：北京三花置业有限公司
承包人（全称）：北京首钢冶金工程建设有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：王府井富阳广场工程
工程地点：北京市东城区王府井大街G3、G7、G8地块
工程内容：王府井富阳广场工程施工总承包，地下4层，地上7层，高度31.8米；结构形式：地下框架剪力墙结构，地上钢框架结构，板式基础；总建筑面积：98226平方米，地上约52998m2，地下约 45228m2。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
工程立项批准文号：京计投资字[2002]2045号；
规划部门批准文号： 2004规建字0509号；
资金来源：企业自筹资金。
二、工程承包范围
承包范围：具体承包范围详见工程量清单及讲明。
三、合同工期
开工日期：2005 年 7 月 15 日
竣工日期：2007 年 1 月 16 日
合同工期总历天数550 天。
四、质量标准
工程质量标准：合格标准。
五、合同价款
金额（大写）：计叁亿零壹拾陆万零贰拾元（人民币）
￥： 300160020 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1．本合同协议书
2．中标通知书
3．投标书及其附件
4．本合同专用条款
5．本合同通用条款
6．标准、规范及有关技术文件
7．图纸
8．工程量清单
9．工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分不给予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时刻：2005 年 7 月 5 日
合同订立地点：北京三花置业有限公司
本合同双方约定双方签字并盖章后后生效。
发包人：（公章）
承包人：（公章）
住所：北京市朝阳区汇欣大厦908室住所：北京市
石景山区石景山路老
古城南
法定代表人：
法定代表人：。