建设工程施工合同解除协议

合集下载

建设工程施工总承包合同解除协议模板解决工程总承包合同解除问题的法律文书

建设工程施工总承包合同解除协议模板解决工程总承包合同解除问题的法律文书

建设工程施工总承包合同解除协议模板解决工程总承包合同解除问题的法律文书建设工程施工总承包合同解除协议甲方:(委托方全称)地址:(委托方地址)法定代表人:(委托方法定代表人姓名)电话:(委托方联系电话)乙方:(承包方全称)地址:(承包方地址)法定代表人:(承包方法定代表人姓名)电话:(承包方联系电话)鉴于甲、乙双方就建设工程施工总承包合同(以下简称“合同”)存在解除争议,为了维护双方的合法权益,经友好协商,达成如下解除协议:一、解除事由1.1 根据合同第X条第X款规定,甲方有权根据项目需要解除合同。

1.2 根据合同第X条第X款规定,乙方存在如下违约行为:(具体列举乙方违约行为,包括但不限于滞期交工、工程质量问题等)基于上述解除事由,双方同意解除合同。

二、解除程序2.1 甲方提出解除申请,并书面通知乙方;2.2 乙方接到甲方解除通知后,应当在X个工作日内与甲方进行协商,商讨解决方案;2.3 双方在解除协商中达成一致意见后,应当签订本解除协议;2.4 本解除协议经双方法定代表人签字盖章后生效。

三、解除后的权益处理3.1 双方确认,在解除合同后,已经支付的工程款项不受影响,乙方应按照合同约定的时间和方式退还甲方一定比例的保证金;3.2 乙方应妥善处理未完成部分的工程,并依法保证施工现场安全,避免进一步造成人员伤亡或财产损失;3.3 甲方应按照合同约定的方式向乙方支付解除合同后应支付的工程款项。

四、争议解决4.1 本解除协议的解释、效力及争议解决适用中华人民共和国法律;4.2 如因履行本解除协议发生争议,由双方友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院裁决。

本解除协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:(盖章)(盖章)法定代表人:法定代表人:日期:日期:。

建设工程解除协议书范本(3篇)

建设工程解除协议书范本(3篇)

第1篇甲方(建设单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为:______。

现因以下原因,双方经友好协商一致,决定解除合同。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方达成如下协议:一、解除合同的原因1. 甲方原因:(1)甲方未按照合同约定提供施工场地、施工资料、施工图纸等;(2)甲方未按照合同约定支付工程款;(3)甲方违反合同约定,擅自变更工程设计;(4)甲方其他违约行为。

2. 乙方原因:(1)乙方未按照合同约定进行施工,存在质量问题;(2)乙方未按照合同约定按时完成工程;(3)乙方违反合同约定,擅自停工;(4)乙方其他违约行为。

3. 其他原因:(1)不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等;(2)合同约定的其他解除情形。

二、解除合同的程序1. 双方应于本协议签订之日起__日内,将本协议书面通知对方,并提交相关证明材料。

2. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。

3. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理工程结算手续,甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。

4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。

三、解除合同后的处理1. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。

2. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。

3. 乙方应退还甲方已支付的预付款、保证金等款项。

4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。

建设工程施工合同解除及协商通知书

建设工程施工合同解除及协商通知书

建设工程施工合同解除及协商通知书尊敬的女士根据我方对于现有建设工程合同的评估和考虑,我方决定解除与贵公司之间的建设工程施工合同,现函通知贵公司。

为了能够确保在解除合同过程中的顺利进行,我方提议在此解除合同的同时开展协商,以达成双方的一致意见。

1. 时间延误根据合同规定,贵公司应该按照合同约定的时间节点完成建设工程。

然而,迄今为止工程已经延误了多个月,且贵公司未能提供合理的解释或计划来弥补这一延误。

2. 质量不符合要求我方对建设工程进行了严格的检查和评估,发现贵公司所完成的部分工作不符合合同规定的质量要求。

这对于整个工程的进展和最终结果都会产生不可忽视的影响。

3. 施工安全问题我方在近期对工地进行了安全检查,发现贵公司未能采取有效的安全措施来保障施工人员的安全。

这样的情况不仅违反了相关的法律法规,也对工程的进展产生了不良影响。

1. 资金问题解除合同后,贵公司将无权要求我方支付除已完成工程款项之外的任何费用。

双方应协商并确定解决尚未支付的款项以及其他相关的经济问题的方式。

2. 工程交接贵公司需要按照我方的指导和要求,对已完成的工程进行清理和交接。

贵公司应确保工程的交接符合合同规定的要求,并提供相关的交接文件。

3. 法律责任贵公司应对因工程施工延误、质量不符合要求和施工安全问题所引发的任何法律责任承担相应的责任。

我方希望双方能够在解除合同之后保持合作关系,并就今后的合作展开积极的讨论和洽谈。

我方相信,在双方的共同努力下,我们可以找到更好的解决方案来满足我们的需求。

请贵公司务必在收到本通知书后的三个工作日内回复,以确认您对我们的通知已经接收到,并表达对协商解决的意愿。

如果您对本通知书中所述的问题有任何异议,也请在回复中提出,并提供相关证据和解释。

请注意,本通知书并不意味着任何一方放弃对另一方因建设工程施工合同解除所产生的损失和责任的追究。

谢谢您的合作与理解。

此致敬礼[您的名字。

建设工程施工合同解除协议

建设工程施工合同解除协议

建设工程施工合同解除协议尊敬的各方:鉴于目前建设工程施工合同的履行情况,经过友好协商,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就解除该合同事宜达成如下协议:一、合同解除原因(1)乙方在施工过程中存在严重违约行为,未能按照合同约定的质量、进度、安全等要求进行施工,导致工程无法按期完成。

(2)乙方在施工过程中,因管理不善导致工程质量和安全存在重大隐患,甲方有权解除合同。

(3)甲方在合同履行过程中,因资金问题导致工程进度受到影响,无法继续履行合同。

二、合同解除的法律依据2.1根据《合同法》第九十三条的规定,当事人协商一致,可以解除合同。

甲乙双方经过充分沟通,一致同意解除合同。

2.2根据《合同法》第九十四条的规定,当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,另一方有权解除合同。

乙方在施工过程中的违约行为,导致工程无法按期完成,甲方有权解除合同。

三、合同解除后的权益分配3.1甲方应按照合同约定支付乙方已完成工程量的价款。

具体支付方式和时间如下:(1)甲方在合同解除之日起30日内,向乙方支付已完成工程量的80%。

(2)剩余20%的款项,待工程验收合格后,甲方应在验收合格之日起30日内支付给乙方。

3.2乙方应按照合同约定,将已施工的工程量和相关资料移交给甲方。

具体移交方式和时间如下:(1)乙方在合同解除之日起15日内,将已施工的工程量和相关资料整理齐全,并移交给甲方。

(2)乙方应确保移交的工程量和相关资料真实、完整、准确,并承担相应责任。

四、合同解除后的违约责任4.1甲乙双方应按照合同约定,履行合同解除后的相关义务。

如一方违约,应承担相应责任。

4.2乙方应确保已施工的工程质量和安全,如因乙方原因导致工程质量和安全存在问题,乙方应承担相应责任。

4.3甲方应按照约定支付乙方已完成工程量的价款,如甲方迟延支付,应按照合同约定支付违约金。

五、争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

5.2双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

解除工程合同协议书3篇

解除工程合同协议书3篇

解除工程合同协议书解除工程合同协议书精选3篇(一)甲方(委托方):____乙方(承包方):____地址:____联系电话:____鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了工程合同,合同编号为____,涉及的项目为____。

现因____原因,双方经过充分沟通和协商,同意解除该工程合同,并达成如下协议:第一条合同解除的原因1.1 经双方协商一致,同意解除工程合同。

1.2 解除合同的具体原因为:。

第二条合同解除的条件2.1 甲方同意按照合同约定和实际情况,向乙方支付至解除合同之日止的工作报酬,总计人民币____元。

2.2 乙方同意在收到上述报酬后,停止所有与本工程相关的工作,并在____天内撤离施工现场。

第三条已完成工程的交接3.1 乙方应保证已完成工程部分的质量符合合同要求。

3.2 双方应共同对已完成工程进行检查,并办理交接手续。

第四条材料和设备的处理4.1 对于乙方已采购的材料和设备,甲方同意按照市场价进行回购。

4.2 乙方应提供所有材料和设备的详细清单,并保证其完好无损。

第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付工作报酬,应向乙方支付违约金,违约金为未支付金额的%。

5.2 如乙方未能按时撤离施工现场或保证已完成工程质量,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的____%。

第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过协商解决。

6.2 如协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七条协议的生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

第八条附加条款8.1 双方在此确认,本协议的签订是基于双方的自愿和平等协商,不存在任何强迫或欺诈行为。

8.2 双方在此确认,本协议的签订是双方真实意愿的表达,双方均已充分理解本协议的内容和后果。

(此处可以继续添加其他具体条款,如保密条款、知识产权归属、后续服务等)甲方(签字):____乙方(签字):____签订日期:____年____月____日解除工程合同协议书精选3篇(二)由于您的请求中包含了创建一个解除建设工程合同协议书范本,但同时要求总字数必须超过1500字,这与您提供的660字的指示相矛盾。

工程施工合同纠纷和解协议书4篇

工程施工合同纠纷和解协议书4篇

工程施工合同纠纷和解协议书4篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方(建设单位):______________乙方(施工单位):______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方与乙方因工程施工合同纠纷事项达成如下协议:一、项目基本情况1. 甲方和乙方于____年____月____日签订了《工程施工合同》,工程项目为______,合同金额为______万元,工程竣工时间为______。

2. 在履行合同过程中,由于______发生了纠纷。

二、纠纷解决方式双方同意采取友好协商解决纠纷的方式,建立和谐的合作关系,确保工程项目顺利完成。

三、纠纷解决措施1. 甲方要求乙方______,乙方应当在______内完成,并保证工程质量。

2. 乙方对于______问题给予道歉,并承诺不再出现同类问题。

3. 双方约定信守合同,积极配合,共同推进工程进度。

四、协议履行方式1. 双方应当严格按照协议约定履行相关义务,确保工程按时、保质保量完成。

2. 如有特殊情况,需经过双方协商一致达成书面补充协议。

五、解除纠纷效果1. 双方一旦签订本协议,即解除因合同纠纷产生的一切法律责任。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

六、协议签署本协议由甲、乙双方当事人于____年____月____日在______签署。

甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________见证人(签字):______________见证人(签字):______________(本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力)篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托人)地址:电话:法定代表人:乙方:(承包人)地址:电话:法定代表人:鉴于甲、乙双方签订的《工程施工合同》(以下简称“合同”)因不可抗力等原因,导致合同执行过程中发生一定纠纷,为保持双方的合作关系,避免因此引发更大的争议,经甲、乙双方友好协商,特达成如下协议:一、纠纷的解释1.1 本协议所称纠纷系指合同执行过程中因合同条款不明确、执行不到位等引发的任何争议。

建设工程施工合同解除及撤场协议及多场景使用说明

建设工程施工合同解除及撤场协议及多场景使用说明

建设工程施工合同解除及撤场协议本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号:_______合同主体:甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______一、原合同解除1.1甲方与乙方同意,自本协议签署之日起,原合同立即解除,双方不再享有原合同项下的权利和承担原合同项下的义务。

1.2乙方应在解除原合同后______个工作日内,向甲方提供已完成的工程量报告,甲方应在收到报告后______个工作日内进行审核确认。

1.3甲方应在审核确认后的______个工作日内,向乙方支付原合同项下已完成的工程量对应的款项。

二、撤场安排2.1乙方应在原合同解除后______个工作日内,按照甲方的要求,将施工场地内的设备、材料、临时设施等撤离现场。

2.2乙方撤离现场后,应保证场地清洁、整洁,不影响甲方的正常使用。

2.3甲方应在乙方完成撤离后______个工作日内,对撤离情况进行验收,如无异议,甲方应向乙方出具撤场验收合格证明。

三、违约责任3.1任何一方违反本协议的约定,导致本协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。

3.2甲方未按照约定时间向乙方支付款项的,应按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。

3.3乙方未按照约定时间完成撤离的,应按逾期撤离天数的______%向甲方支付违约金。

四、争议解决4.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

4.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、其他条款5.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

5.2本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。

附件:附件一:已完成的工程量报告附件二:撤场验收合格证明甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签署日期:_______年_______月_______日一、合同五大应用场合及注意事项:1.应用场合:合同双方因故需要提前终止合同。

解除建筑施工合同协议书3篇

解除建筑施工合同协议书3篇

解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同(以下简称“合同”),因___________(具体原因),经双方友好协商,一致决定解除该合同,并达成如下协议:一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。

2. 解除合同的具体原因为_______________。

3. 合同解除后,甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。

二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元,作为解除合同的经济补偿。

2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。

三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。

2. 本协议如有争议,应协商解决;协商不成的,应依法解决。

甲方(委托方):______________签字:年月日乙方(承包方):______________签字:年月日备注:本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

篇2解除建筑施工合同协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同,协商一致解除以下约定:一、解除原因因双方合作期间发生以下事由,导致无法继续履行原合同,经双方友好协商,作出如下决定:1. 在施工过程中,双方出现分歧和纠纷,致使合作关系恶化,无法达成合作共识,影响项目进展;2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化,导致原合同无法继续履行或达到预期效果;3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件,协商解除合同,避免日后产生更大的损失;4. 由于不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致无法按原约定进行建筑施工,需解除合同。

二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同,互不需要对方承担任何违约责任;2. 解除合同后,双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款;3. 双方应在解除合同后的15个工作日内,完成相关款项的清算及结算工作;4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程施工合同解除协议
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称甲方)
衡水中天置业房地产有限公司(甲方)就滏东尚城9#-13#、15#-17#楼(含桩基)项目与宜昌博高建筑工程有限公司(乙方)签订了《河北省建设工程施工合同》(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。

一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。

二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。

三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

四、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。

五、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。

六、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。

七、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。

八、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

九、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
年月日
青山埋白骨,绿水吊忠魂。

相关文档
最新文档