房地产开发合同修订版
开发商修改合同模板
开发商修改合同模板甲方（开发商）：_____________乙方（客户）：_____________鉴于甲方为房地产开发商，乙方为有意向购买甲方开发的房产的客户，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方购买甲方开发的房产一事，经协商一致，特订立本合同修改模板，以便双方共同遵守。
### 第一条：合同修改的前提条件1. 甲方同意根据乙方的合理要求对合同进行修改。
2. 乙方提出的修改要求应符合法律法规及行业标准，不得违反合同法的相关规定。
3. 双方应就修改内容达成一致意见，并以书面形式确认。
### 第二条：合同修改的内容1. 合同中关于房产交付时间的修改，应明确新的交付日期，并约定相应的违约责任。
2. 合同中关于房产价格的修改，应明确新的房产价格，并注明价格变动的原因。
3. 合同中关于房产面积、户型的修改，应提供详细的修改方案，并由乙方确认。
4. 其他根据双方协商一致需要修改的内容。
### 第三条：合同修改的程序1. 乙方提出修改要求，应以书面形式提交给甲方。
2. 甲方在收到乙方的修改要求后，应在____个工作日内给予答复。
3. 双方就修改内容达成一致后，应签订书面的合同修改协议。
4. 合同修改协议一经签订，即成为本合同不可分割的一部分，并具有同等法律效力。
### 第四条：合同修改的效力1. 经双方协商一致并签订的合同修改协议，具有法律效力，双方均应遵守。
2. 合同修改协议与原合同不一致的，以修改协议为准。
3. 合同修改协议不影响原合同其他条款的效力。
### 第五条：违约责任1. 如甲方未按照合同修改协议的约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按照合同修改协议的约定履行义务，应承担相应的违约责任。
### 第六条：争议解决1. 本合同修改协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
### 第七条：其他1. 本合同修改模板由甲方提供，乙方在签订前应仔细阅读并理解其中的内容。
房地产开发合同1修正版
修正版房地产开发合同立合同单位:（以下简称甲方）（以下简称乙方）为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
项目内容及规模:总投资及资金筹措:总投资万元（其中：征地费万元，开发费元，建筑安装费万元）。
投入资金规模万元，甲方出资万元，分______ 次出资，每次出资万元，预收款万元；乙方出万元，分 ______ 次出资，每次出资万元。
合作方式:各方负责:甲方:乙方:经营方式:资金占用费按月利率%。
计付，并于每季末的前天内付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行，最后一次还款时, 资金占用费随本金一起还清。
财务管理:1.成本核算范围:2 .决算编制:3 .财产清偿:份，报送等有关单位各存1份。
双方代表签字后生效。
利润分配:违约责任:其他:1.该项目资金在行开户管理。
2. 方经济责任由担保。
保证方有权检查督促履行合同，保证方同意当方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。
3. 方愿以作抵押品，抵押品另附明细清单作为本合同的附件。
.方不履行合同时, 方对抵押品享有处分权和优先受偿权。
本合同正本一式份。
甲方执份，乙方执份。
合同副本_本合同附件有,与本合同有同等效力。
并须保证方同意, 本合同的修改、补充须经由甲乙双方签订变更合同协议书, 作为合同的补充部分。
甲方：（公章）乙方: （公章）地址: 地址:法人代表：（签章）法人代表：（签章）开户银行及帐号: 保证方：（公章）地址:法人代表：（签章）开户银行及帐号:签约日期:签约地点:份，报送等有关单位各存1份。
双方代表签字后生效。
开发房地产合同范本修订版
开发房地产合同范本修订版Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the contract is the basis for safeguarding their own rights( 合同范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-042736开发房地产合同范本修订版甲方：_________地址：_________邮政编码：_________电话：_________乙方：_________地址：_________邮政编码：_________电话：_________乙方根据法律的规定已取得_________市_________区_________街_________亩(计_________m2)的出让的国有土地使用权。
经甲、乙双方协商同意该项目由拟组建的_________置业有限公司(名称具体以工商行政管理局核准为准)开发，现就相关事宜达成如下协议：第一条甲、乙双方共同投资组建_________置业有限公司，开发经营该项目，公司注册资金万元人民币。
甲方以现金出资万元人民币，占总股本的_________%;乙方出资万元，具体以上述_________街的_________亩国有地使用权作价投入，占总股本的_________%。
第二条乙方确认投入_________置业有限公司的_________街的项目的土地使用权具备以下条件：(一)项目四至范围：本项目地块座落于市_________区，东至_________街，西至_________街，南至_________巷，北至_________米规划路。
(二)项目性质：商品房开发。
(三)土地性质：住宅、公建综合用地，现有土地使用权年限为_________年。
房地产开发合同新整理版6篇
房地产开发合同新整理版6篇篇1甲方（出让方）：____________________乙方（受让方）：____________________鉴于甲方拥有某块土地的使用权，并有意将其进行房地产开发，乙方有意受让该土地进行房地产开发建设，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确双方在房地产开发项目中的权利和义务，确保项目顺利进行。
二、项目基本情况本合同所涉及的土地位于_____，土地面积为_____平方米，用途为房地产开发。
项目内容包括但不限于住宅、商业、公共设施等建设。
三、土地使用权转让1. 甲方同意将其土地使用权转让给乙方，用于房地产开发。
2. 土地使用权转让期限：自本合同签订之日起至_____年_____月_____日。
3. 转让价格及支付方式：乙方应按照约定支付土地使用权转让费用，具体支付方式和时间表详见附件。
四、项目合作1. 甲乙双方共同合作，确保项目的顺利进行。
甲方负责土地权益的确认和拆迁工作，乙方负责项目的规划、建设和销售等事宜。
2. 项目开发过程中，双方应共同制定开发计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、项目风险控制1. 双方应共同防范和化解项目开发过程中的风险。
对于可能出现的风险，双方应提前预警并制定应对措施。
2. 若因甲方原因导致项目无法继续，乙方有权要求甲方承担违约责任并赔偿相应损失。
3. 若因不可抗力因素导致项目无法继续，双方应协商解决。
六、项目收益分配1. 项目盈利后，甲乙双方按照约定比例分配收益。
具体分配比例详见附件。
2. 分配方式：根据项目实际情况，可按照销售额、利润或其他约定方式进行分配。
七、违约责任1. 若任一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约情况包括但不限于：未能按时完成拆迁工作、规划变更、延期交付等。
八、合同变更与解除1. 本合同经双方协商一致，可以变更或补充。
2. 若任一方有正当理由需要提前解除本合同，应提前与对方协商。
有关房地产开发合同新整理版5篇
有关房地产开发合同新整理版5篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲方与乙方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就乙方购买甲方开发的房地产事宜，达成如下协议：第一条合同标的1.1 本合同标的是甲方开发的位于__________________的房地产项目，具体为______号楼______单元______层______室（以下简称“该房地产”）。
第二条房地产描述2.1 房地产的具体描述包括但不限于：结构类型为______，建筑面积为______，套内面积为______，公摊面积为______，户型为______，朝向为______，所在楼层为______，附属设施包括______等。
第三条价格及支付方式3.1 房地产的总价为人民币______元（大写：______元整）。
3.2 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）在合同签订之日起______日内支付定金人民币______元；（2）在______日前支付剩余款项人民币______元。
第四条交付日期及方式4.1 甲方应于本合同签订后的______个月内，将符合交付条件的房地产交付给乙方。
4.2 交付时，甲方应向乙方提供《房屋验收合格证书》等相关文件。
第五条产权登记5.1 甲方应在房地产交付后的______个月内，协助乙方办理产权登记手续。
第六条违约责任6.1 若甲方未按照本合同约定交付房地产，应自逾期之日起每日向乙方支付总房价款万分之五的违约金。
6.2 若乙方未按照本合同约定支付购房款，应自逾期之日起每日向甲方支付应付未付款项万分之五的违约金。
第七条保修责任7.1 甲方对所售房地产承担保修责任。
保修期限自房地产交付之日起______个月。
保修范围内的问题，甲方应负责修复。
因乙方使用不当造成的问题，甲方可予以有偿修复。
第八条其他条款8.1 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
最新房地产开发合同范本简版修正
最新房地产开发合同范本合同编号：2023-00001甲方（开发商）：名称：__________________地质：__________________联系人：__________________方式：__________________乙方（购房者）：姓名：____________________________________地质：__________________方式：__________________一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方就房地产开发项目进行合作的权利义务，保障双方合法权益。
二、项目介绍1. 项目名称：__________________2. 项目地质：__________________3. 项目规模：__________________4. 建筑面积：__________________5. 户型分布：__________________6. 交付时间：__________________三、购房款支付1. 总房款为人民币__________________（大写：__________________）元。
2. 购房款按以下方式支付：首期款：人民币__________________元，于签署本合同支付；进度款：按照项目进度，甲方通知乙方支付的款项，乙方应在收到通知后十五天内支付；尾款：人民币__________________元，于乙方收到竣工验收合格通知后十五天内支付。
四、交房标准与装修1. 交房标准：乙方所购房屋的交付标准应符合国家相关规定，包括但不限于房屋建筑质量、设施设备等；2. 装修标准：乙方可根据自身需求选择甲方提供的装修标准，装修费用由乙方自行承担。
五、交付验收1. 乙方应在甲方通知交付的时间内到达指定地点进行实际验收；2. 验收合格后，乙方应填写并签署《房屋交付验收确认书》，双方各保留一份有效文件。
六、违约责任1. 甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金金额为人民币合同总付款额的__________________%；2. 乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金金额为人民币合同总付款额的__________________%。
2024年修订版房地产开发商建设施工合同条款
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年修订版房地产开发商建设施工合同条款本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方（房地产开发商）1.2 乙方（施工单位）1.3 丙方（监理单位）第二条：工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程预算第三条：合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 竣工付款3.5 质量保证金第四条：施工期限4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 延期开工4.4 工期顺延第五条：工程质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量验收5.4 质量保修第六条：施工材料及设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料验收6.4 设备验收第七条：施工安全7.1 安全标准7.2 安全防护7.3 安全事故处理第八条：知识产权保护8.1 知识产权归属8.2 知识产权保护措施第九条：环境保护9.1 环保标准9.2 环保措施9.3 环保验收第十条：违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 丙方违约第十一条：争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 法律诉讼第十二条：合同的变更和解除12.1 合同变更12.2 合同解除第十三条：合同的转让13.1 转让条件13.2 转让程序第十四条：附则14.1 合同生效14.2 合同终止14.3 合同文本14.4 附件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方（房地产开发商）是指具有合法资质的房地产开发商，营业执照注册号为________，法定代表人为________。
1.2 乙方（施工单位）是指具有合法资质的施工单位，营业执照注册号为________，法定代表人为________。
1.3 丙方（监理单位）是指具有合法资质的监理单位，营业执照注册号为________，法定代表人为________。
2024年修订版房地产开发商建设施工合同条款
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年修订版房地产开发商建设施工合同条款本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方（房地产开发商）1.2 乙方（施工单位）1.3 丙方（监理单位）1.4 术语定义第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 竣工结算3.5 支付凭证第四条工程进度及交付4.1 工程进度计划4.2 工程延期4.3 工程交付4.4 验收标准第五条施工质量及标准5.1 施工质量要求5.2 材料及设备质量5.3 工程验收5.4 质量保修第六条施工安全及环保6.1 安全措施6.2 安全事故处理6.3 环保要求6.4 施工现场管理第七条变更及调整7.1 变更范围7.2 变更程序7.3 变更费用7.4 工程调整第八条违约责任8.1 甲方违约8.2 乙方违约8.3 丙方违约8.4 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 调解程序9.3 诉讼管辖9.4 仲裁条款第十条合同的生效、变更和解除10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同解除第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约责任第十二条知识产权保护12.1 知识产权归属12.2 侵权责任12.3 保护措施第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力处理第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同修改14.4 法律适用14.5 合同解除后的处理14.6 合同争议的解决第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方（房地产开发商）是指具备房地产开发资质，按照中国法律设立并合法经营的法人或其他组织，具体名称和地址详见附件一。
1.2 乙方（施工单位）是指具备建筑工程施工资质，按照中国法律设立并合法经营的法人或其他组织，具体名称和地址详见附件二。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：YB-HT-030779
房地产开发合同修订版
The contract stipulates mutual obligations and rights
that must be performed
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
编订：Yunbo Design
房地产开发合同修订版
甲方：___________________
乙方：___________________
为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模：____________________________________________。
二、总投资及资金筹措：
总投资_________元（其中：征地费_________元、开发费_________元，建安费_________元）。
投入资金规模_________元，甲方出资_________元，预收款_________元；乙方出资_________元，预收款_________元。
三、各方责任
甲方：
_______________________________________________________ _________。
乙方：_______________________________________________________ _________。
四、经营方式：_______________________________________________________ _____________。
五、资金偿还及占用费：
资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行_________，最后一次还款时，费随本清。
六、财务管理
1．成本核算范围：_________________________________________________；2．决算编制：
_____________________________________________________；3．财产清偿：_____________________________________________________。
七、利润分配：_______________________________________________________ _____________。
八、违约责任：_______________________________________________________ _____________。
九、其他
1．该项目资金在_________行开户管理，双方确认_________行有权监督资金使用。
2．_________方经济责任由_________担保。
保证方有权检查督促______方履行合同，保证方同意当______方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。
3．_________方愿以_________作抵押品，抵押品另附明细清单
作为本合同的附件，______方不履行合同时，______方对抵押品享有处理权和优先受偿权。
十、本合同正本一式______份。
甲方执_____份，乙方______份。
合同副本______份，报送_____等有关单位各存一份。
双方代表签字后生效。
本合同附件有_________与本合同有同等效力。
十一、本合同的修改、补充须经甲乙双方签订变更合同协议书，并须保证方同意，作为合同的补充部分。
甲方（公章）：_________________
代表人（签字）：_______________
____________年______月_______日
签订地点：_____________________
乙方（公章）：_________________
代表人（签字）：_______________
____________年______月_______日
签订地点：_____________________
保证方（公章）：_______________
代表人（签字）：_______________
____________年______月_______日
签订地点：_____________________
XX文创设计有限公司
Yunbo Graphic Design Co., Ltd.。