地源热泵合同(最终稿)
东明县大洋福邸小区一期工程
地源热泵中央空调系统
施工安装合同
发包人（甲方）：菏泽大洋房地产开发有限公司
承包人（乙方）：中大空调集团有限公司
甲乙双方商定由乙方负责安装东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调工程系统（以下简称系统），根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款，以资双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调安装工
程，建筑面积约9万平方米。
2、工程地点：东明县向阳路以东，万福河以南，富强路以西，梦蝶
路以北。
3、工程内容：大洋福邸一期工程（具体范围及楼座见附件一）地源热
泵系统及中央空调的供货、安装、质保及售后服务。
二、工程合同文件
1、合同文件包括本合同和确认或修改本合同任何内容的补充协议、设计资料、设计图纸（包括施工图）、往来函件、开竣工报告（令）、投标报价书、施工方案、验收记录、签证、工程经济和技术资料等。
2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的，以最新文件资料为准。
三、承包范围及合同价款
1、承包范围：大洋福邸一期工程地源热泵及中央空调系统工程（包括室内、室外及设备机房）的设备采购、安装及所需辅材的采购及安装，保证地源热泵及中央空调系统正常运行所需的全部内容。
2、合同价款
（1）本合同价款采用固定单价模式，综合单价按采暖建筑面积为153元/㎡（大写：每平方米壹佰伍拾叁元）。
该综合单价包括乙方完成本系统工程的设备采购、施工、安装、调试、技术服务、人员培训、保修等全部工作内容。
（2）本系统机房土建部分(含机房内设备基础和集水坑)和分集水器管网检查井由甲方负责（检查井挖土及回填由乙方负责），乙方负责提供相应技术服务，因乙方技术服务不到位造成一切损失，由乙方负责。
（3）室内风机盘管控制面板为液晶屏自动控制开关。
四、支付及结算方式
1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2、付款方式：
2.1甲方不支付乙方预付款。
甲方按照乙方下达的开工令和施工计划分批进场施工，根据施工内容、进度及附件（报价清单和材料设备清单）支付工程进度款。
2.2室外工程部分
按照甲方要求分批施工、分批付款。
乙方当批室外地埋管系统、空调外网系统施工材料进场，材料验收合格后，甲方支付当批材料款的60%；当批地埋管系统、空调外网系统工程施工完成，经双方验收合格后，甲方付至当批该分项工程款的80%。
2.3室内工程部分
乙方按照甲方要求分期设备订货、进场、施工。
甲方通知乙方当批风机盘管订货后7个工作日内，甲方支付当批风机盘管价款的20%；当批风机盘管进场验收合格后7个工作日内，甲方支付乙方至当批风机盘管款项的80%；其他材料进场验收合格后甲方支付乙方当批材料价款的60%；当批室内工程安装完成，经双方验收合格后，甲方支付至当批室内工程款的80%。
2.4机房系统部分
乙方按照甲方要求订货、进场、施工。
甲方通知乙方设备订货后7个工作日内，甲方支付主机设备款的20%；主机设备供应商通知乙方提货，甲方支付乙方设备款项的80%；机房系统辅助材料到场验收合格后，支付该部分辅助材料款的60%；设备安装完成，经双方验收合格后，甲方支付至机房系统工程款的80%。
主机设备说明：主机和循环泵。
2.5剩余付款
大洋福邸一期工程地源热泵中央空调系统（包括室内、室外及机房）全部完成，乙方调试运行正常，经双方验收合格后7个工作日内，甲方付
至本合同总工程款的95%；剩余5%作为质保金。
2.6 每次付款前乙方需提供东明县地税局认可的发票，按甲方财务工程款支付流程付款。
五、工期、质量目标
（一）施工工期
1、乙方应在本合同签订后2天内进场施工，5天内上报施工方案，15天内完成全部的施工图设计和图纸审查手续。
工程量清单、施工方案以甲方审定为准，作为本合同附件执行。
2、后续开工项目在具备施工条件后，甲方书面通知乙方派员进行勘查作业，商定开工日期和施工进度计划，上报施工方案。
施工进度计划、施工方案由甲方审定，作为本合同附件执行。
3、乙方必须按照甲方审定的进度计划完成施工任务，不得延期，否则除赔偿甲方经济损失外，甲方有权予以经济处罚。
（二）质量目标
严格执行国家及行业规范标准，达到合格。
六、双方派驻工地人员代表
1、甲方派驻工程师
姓名：张银芳职权：项目部经理
2、甲方委托的监理单位派驻工程师
姓名：陈福全职权：＿专业监理工程师
3、乙方派驻项目经理
姓名：任慎坤
乙方派驻项目经理以本合同约定为准，不得中途更换，如确需变更，应及时书面形式征得甲方同意后方可变更。
施工期间项目经理和技术负责人必须每日驻施工现场，不得在其它工程兼职，否则甲方有权处以经济处罚。
乙方项目经理及全体人员必须服从甲方管理，甲方有权要求乙方调换不称职人员。
七、甲乙双方责任义务
1、甲方责任：
1.1负责为乙方提供小区总体平面图、建筑单体施工图、地质、地下管线、水准点、坐标控制点等基础资料。
1.2审查乙方出具的施工图纸、技术资料、施工方案，并组织乙方及相关人员进行优化，正式图纸、技术资料形成后，乙方必须立即报甲方备案。
1.3负责在开工前组织设计、施工单位会审机房土建工程图纸，并进行设计交底。
1.4负责审定乙方的施工进度计划，组织乙方进场施工。
1.5负责本系统施工全过程的进度、质量、安全管理，制定管理制度，督促乙方执行。
1.6协调乙方与其它承包单位交叉作业。
1.7协助乙方进行水源、电源接驳，费用由乙方承担。
1.8组织乙方及相关单位进行本系统施工过程验收、竣工验收、试运行和移交。
未经验收合格，不得擅自运行。
1.9负责审定本系统设计或工程变更事宜，未经甲方审定不得擅自变更。
2、乙方责任：
2.1乙方负责本系统的设计、采购、施工安装、验收组织、调试运行直至移交，全过程接受甲方管理。
2.2根据甲方要求和现场条件，与甲方商定开工日期，并上报甲方进度计划和施工方案，经甲方审定后实施。
2.3负责本系统总体方案设计和施工图设计，并负责办理图纸审查手续，会同各方审查优化图纸，将正式图纸（蓝图）和全部技术资料（含电子版）上报甲方备案。
2.4根据进度计划和本合同约定的材料设备清单及相关条款，制定材料设备采购计划，报甲方审定后实施。
2.5材料设备进场后，会同甲方代表、供货方代表、监理单位根据按规范要求、合同约定进行验收。
2.6乙方应遵守甲方的各项管理制度，接受甲方的管理，严格按规范标
准施工，确保工程进度、施工质量和安全。
所发生的一切质量安全事故均由乙方承担。
2.7乙方负责办理交通、环境、环卫、噪声、安全文明施工管理等手续，并解决因施工噪声引发的群众纠纷，所有费用由乙方承担。
2.8乙方负责保管材料、设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至调试运行合格后移交甲方。
2.9乙方自备施工安装所需辅助材料、设备，并自行搭建和拆卸。
2.10乙方自行负担施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。
2.11负责安装质量的自检自验，并向监理公司、质量监督管理部门申请验收，并承担一切费用。
2.12保证现场的安全文明施工及垃圾处理。
参加现场施工协调会议，配合土建承包方施工。
2.13对本工程按规定进行保修。
2.14按国家规定管理农民工，及时支付农民工工资，所有纠纷由乙方承担。
2.15安装现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于4名。
可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训。
使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。
培训对象：空调管理人员、维护人员；
培训教材：土建布置图、使用维护说明书、电气原理图及其符号说明、电气敷线图、安装调试说明书、部件安装图、维护保养安全技术等；
培训内容：空调系统的工作原理、基本机构和功能，系统设备的分解和修理，整机的操作、保养、调整和故障判断及排除，空调设备日常管理和紧急情况处理；
培训地点：制造厂培训和现场培训相结合。
八、材料、设备质量标准和检验
1、乙方保证提供给甲方的材料、设备是货物生产厂商原造的（或原装。
地源热泵维修保养合同范本
地源热泵维修保养合同范本甲方（业主）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（维修保养公司）：________________地址：________________联系方式：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方地源热泵系统的维修保养事宜，达成如下协议：一、维修保养内容1. 乙方负责甲方地源热泵系统的定期维修保养，包括对系统进行检查、清洁、更换损坏部件、调试等工作。
2. 乙方应及时解决甲方在使用地源热泵过程中遇到的问题，提供技术支持和售后服务。
3. 乙方应按照甲方的要求，提供地源热泵系统的维修保养记录，确保甲方对地源热泵的运行状况有充分的了解。
二、维修保养时间1. 乙方向甲方提供一年四季的地源热泵维修保养服务，确保甲方地源热泵系统全年稳定运行。
2. 乙方应在甲方要求的时间内完成维修保养工作，如遇特殊情况，乙方应及时与甲方沟通，协商解决。
三、维修保养费用1. 乙方向甲方提供地源热泵维修保养服务，费用为人民币____元/年（大写：____________________元整）。
2. 费用支付方式：甲方每月支付乙方维修保养费用的1/12，即人民币____元（大写：____________________元整）。
3. 乙方应向甲方提供正规发票，甲方有权要求乙方对维修保养费用进行审计。
四、合同期限1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。
2. 合同期满后，如甲方继续需要乙方提供维修保养服务，双方可另行签订合同。
五、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成维修保养工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为维修保养费用的10%。
2. 甲方未按照约定时间支付维修保养费用，乙方有权拒绝提供维修保养服务，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款项的10%。
地源热泵合同样本
地源热泵系统安装与服务合同合同编号：_____________ 甲方（发包方/业主）：名称：_________________________地址：________________________法定代表人/负责人：_____________联系电话：_____________________乙方（承包方/安装服务商）：名称：_________________________地址：________________________法定代表人/负责人：_____________联系电话：_____________________资质证书编号：_________________鉴于甲方拟在其位于________________（具体地址）的建筑物内安装地源热泵系统，以提高能源利用效率并满足供冷供热需求，现委托乙方进行地源热泵系统的设计、安装、调试及后期维护工作。
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述㈠项目名称：地源热泵系统安装与服务项目。
㈡项目地点：____________________。
㈢项目内容：包括但不限于地源热泵系统的设计、设备采购、安装调试、系统培训、质保期内的维护保养及售后服务。
二、合同范围㈠设计：乙方负责根据甲方提供的建筑图纸及实际需求，设计符合国家标准及行业规范的地源热泵系统方案。
㈡采购：乙方负责采购并提供所有必要的设备、材料，包括但不限于热泵机组、地下换热器、控制系统等，并确保所有设备均为全新、未使用过且符合合同约定的品牌、型号及规格。
㈢安装：乙方负责系统的现场安装施工，包括但不限于地下换热器的埋设、机房设备的安装、管道铺设及连接、电气系统安装等。
㈣调试：系统安装完成后，乙方负责进行系统的调试工作，确保系统正常运行并达到设计参数要求。
㈤培训：乙方应对甲方指定的操作人员进行系统操作、日常维护等方面的培训。
㈥维护：在质保期内，乙方负责提供免费的系统维护保养服务，包括但不限于定期检查、故障排除等。
地源热泵维保合同范本
地源热泵维保合同范本地源热泵维保合同甲方：（客户姓名/公司名称）联系地址：联系电话：乙方：（维保公司名称）统一社会信用代码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拥有地源热泵，为保证设备正常运行并延长使用寿命，甲乙双方按照平等、自愿、互利、诚信的原则，达成以下合作协议，共同遵守并配合履行本合同规定。
第一条服务内容1.1 甲方委托乙方提供地源热泵设备的线下维修、保养和在线技术支持服务。
1.2 服务周期为本合同签订之日起至（约定服务时间段）止，具体细节由双方在签订合同时另行协商确定。
第二条服务标准2.1 乙方应依据甲方地源热泵设备的使用情况提供预防性维护、检查和维修服务。
2.2 乙方应经常对甲方地源热泵设备进行技术巡检，并记录巡检日志。
2.3 如发现地源热泵设备出现故障，乙方应及时进行修理，并将修理结果及修理过程记录在服务日志上。
2.4 乙方应具备维修地源热泵设备所需的证书和相关的资质。
第三条费用标准3.1 甲方应支付乙方维修及日常保养的费用。
3.2 乙方应向甲方提供开具发票的凭证。
第四条维修期限4.1 乙方应在接到甲方的服务通知后24小时内进行维修或电话技术支持。
4.2 如果乙方网络无法提供快速的技术支持，乙方需要派遣维修人员至甲方现场进行维修。
第五条合同终止5.1 本合同期限届满后，若甲乙双方无异议，本合同自动终止。
如需继续维修服务，则须期限届满前，双方协商书面续约。
5.2 甲乙双方在履行合同期间发生争议，应协商解决；协商不成，可依据相关法律法规进行诉讼解决。
第六条违约责任6.1 任一方在未经对方同意的情况下，单方面解除本合同的，应承担相应的违约责任。
6.2 本合同生效后，如甲方存在对乙方未尽协议约定的付款、逾期付款或拒绝付款的情形，乙方有权终止服务，并追究甲方的违约责任。
第七条法律效力7.1 本合同一式两份，甲乙双方签字盖章后生效；合同约定之事项应遵照中华人民共和国的法律进行。
7.2 因本合同引发的任何纠纷，双方应本着友好协商的态度解决；协商不成的，交由中国仲裁委员会（海南）仲裁解决。
地源热泵施工合同范本
地源热泵施工合同范本甲方（施工单位）：住所：法定代表人：联系人：电话：乙方（委托单位）：住所：法定代表人：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方经协商一致，就地源热泵项目的施工事项达成如下合同：一、项目内容1.1 项目名称：地源热泵施工工程1.2 项目地点：1.3 项目规模：1.4 项目工期：1.5 项目费用：二、施工标准2.1 甲方负责按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合相关要求。
2.2 乙方负责提供施工所需的所有资料和设备，并配合甲方的施工进度。
2.3 双方应密切配合，保证项目的顺利进行。
三、施工费用及支付方式3.1 项目费用为：人民币（大写）。
3.2 项目费用的支付方式：乙方应在工程完工验收后，按照约定比例支付费用。
3.3 如有特殊情况需要增加费用，应经双方书面同意并签订补充协议。
四、违约责任4.1 在合同履行过程中，一方未按约定履行义务，应承担违约责任。
4.2 若因不可抗力导致项目延误或无法完成的，双方互相谅解，并协商解决。
五、法律适用及争议解决5.1 合同解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 合同履行过程中如有争议，双方先通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
六、其他事项6.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收结束。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为地源热泵施工合同范本，双方如有特殊约定，可在合同中明确约定并签字生效。
地源热泵合同范本
地源热泵合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供地源热泵系统设计、安装及售后服务等相关事宜，达成如下协议：一、合同标的1.1 乙方应按照甲方的要求，提供地源热泵系统的设计、安装及售后服务。
1.2 地源热泵系统包括但不限于：地埋管、热泵主机、水泵、膨胀罐、管道、阀门、控制系统等设备。
二、合同价款2.1 本合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）地源热泵系统安装完毕并验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（3）剩余_______%的款项作为质保金，质保期满后_______日内支付。
三、设计及安装3.1 乙方应根据甲方提供的项目资料，完成地源热泵系统的设计，并提交设计方案。
3.2 乙方应按照设计方案及合同约定的时间节点，完成地源热泵系统的安装。
3.3 乙方应确保地源热泵系统的安装质量符合国家相关标准和行业规范。
四、验收4.1 地源热泵系统安装完毕后，乙方应向甲方提交验收申请。
4.2 甲方应在接到乙方验收申请后_______日内组织验收。
4.3 验收合格后，甲乙双方签署验收合格证明。
五、售后服务5.1 乙方应提供地源热泵系统_______年的质保服务，质保期自验收合格之日起计算。
5.2 质保期内，乙方应免费提供地源热泵系统的维修、保养服务。
5.3 乙方应设立售后服务电话，并在接到甲方报修后_______小时内响应。
六、违约责任6.1 乙方未能按照合同约定的时间节点完成地源热泵系统的设计、安装，每逾期一日，应支付逾期违约金_______元。
6.2 乙方提供的设计、安装及售后服务不符合合同约定，甲方有权要求乙方重新提供服务，并支付相应的违约金。
地源热泵协议书(2篇)
地源热泵协议书甲方（地源热泵项目开发商）：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（地源热泵项目使用者）：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有地源热泵项目的开发、建设和运营权，乙方愿意使用甲方提供的地源热泵技术进行能源交换，双方经友好协商，达成以下协议：一、项目概述1.1 甲方负责地源热泵项目的开发、建设和运营。
1.2 乙方同意在甲方提供的地源热泵系统中进行能源交换。
二、协议内容2.1 甲方责任（1）确保地源热泵系统的正常运行，为乙方提供稳定、安全的能源交换服务。
（2）对地源热泵系统进行定期维护和检修，确保系统安全、可靠、高效。
（3）在协议有效期内，不得无故中断乙方使用地源热泵系统的权利。
2.2 乙方责任（1）按照甲方的要求，合理使用地源热泵系统，不得擅自改变系统结构或进行违规操作。
（2）负责地源热泵系统内部设备的日常维护和管理，确保设备正常运行。
（3）在协议有效期内，不得将地源热泵系统使用权转让给第三方。
三、费用及支付3.1 乙方应按照甲方的收费标准，支付地源热泵系统使用费。
3.2 费用支付方式为：______（现金、转账、支付宝等）。
3.3乙方应在协议签订后______日内支付首期费用，以后每______个月支付一次费用。
四、协议期限本协议有效期为______年，自双方签字（或盖章）之日起生效。
五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为协议金额的______%。
5.2 由于不可抗力导致的违约，双方互不承担违约责任。
六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
地源热泵合同样本
地源热泵合同样本甲方：（委托人全称）地址：联系人：电话：传真：乙方：（服务商全称）地址：联系人：电话：传真：鉴于甲方拟安装地源热泵系统，为此甲方和乙方经友好协商，就相关事宜达成如下合同：第一条项目概况甲方拟在（具体地址）安装地源热泵系统，包括热泵主机、地源井、地埋管道及其他相关设施。
第二条项目内容1. 乙方应按照国家相关标准和规定，为甲方安装地源热泵系统，并保证系统的合法、安全和有效运行。
2. 乙方应根据甲方的需求，提供符合要求的地源热泵设备和相关配件。
3. 乙方应负责地源热泵系统的设计、施工、调试和相关安装工作。
第三条技术要求1. 乙方应保证提供的地源热泵设备均符合国家相关标准和规定，并具有合法的产品质量检验合格证。
2. 乙方应保证地源热泵系统的设计方案合理，施工工艺符合相关要求，设备安装、调试和试运行符合相关安全规范。
第四条工期1. 地源热泵系统的安装工期约定为（具体工期），乙方应按时完工。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经过双方协商确定新的工期。
第五条价格与支付1. 地源热泵系统的总价格为（具体金额），包括设备、材料、人工、设计、安装等一切费用。
2. 甲方应在签订合同后支付总价款的30%作为预付款，剩余部分在工程竣工后15天内一次性结清。
第六条质量保证1. 乙方保证所提供的地源热泵设备及相关服务均符合国家相关质量标准和规定。
2. 地源热泵设备在安装竣工后享受一年的免费维修保养期，维修保养以免费方式进行。
第七条竣工验收1. 地源热泵系统竣工后，双方应进行竣工验收，乙方应配合甲方完成竣工验收工作。
2. 如发现竣工验收不合格，乙方应负责及时处理，并完成整改工作，直至其合格为止。
第八条违约责任1. 如未按合同约定完成工程任务或质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于补偿甲方经济损失等。
2. 如因甲方原因导致工程进度延误或工程质量不合格，甲方应承担相应的责任。
地源热泵合同范本
地源热泵合同范本1. 甲方（用户）：名称：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方（供应商）：名称：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]一、地源热泵系统描述及要求1. 乙方将为甲方安装一套地源热泵系统，包括地源热泵机组、地下换热器、控制系统等设备。
2. 地源热泵系统的设计和安装应符合相关标准和规范。
3. 甲方要求地源热泵系统的能效比不低于[具体能效比]。
二、合同价格及付款方式1. 本合同总价款为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 付款方式如下：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的[预付款比例]作为预付款；设备安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[进度款比例]；剩余合同总价款的[尾款比例]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
三、设备交付及安装时间1. 乙方应在[设备交付时间]前将地源热泵系统设备交付至甲方指定地点。
2. 乙方应在[安装开始时间]前完成地源热泵系统的安装调试工作，并通知甲方进行验收。
四、质量保证及售后服务1. 乙方保证所提供的地源热泵系统设备质量合格，并提供[质保期限]的质量保证。
2. 在质保期内，如发生设备质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供[售后服务期限]的售后服务，包括但不限于设备维修、保养、技术咨询等。
五、验收1. 甲方应在收到乙方通知后的[验收期限]内组织验收。
2. 验收标准以本合同约定的地源热泵系统描述及要求为准。
3. 如甲方在验收过程中发现问题，应及时通知乙方，乙方应在规定的时间内予以解决。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付合同款项，每逾期一天，应按照未支付合同款项的[违约金比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的时间交付设备或完成安装调试工作，每逾期一天，应按照合同总价款的[违约金比例]向甲方支付违约金。
3. 若乙方提供的地源热泵系统设备质量不符合合同约定，乙方应负责免费维修或更换，并承担因此给甲方造成的损失。
地源热泵合同
地源热泵井合同
甲方：
乙方：身份证号码：
依照《中华人民共和国合同法》行政法规，遵循平等，自愿，公平和诚实守信的原则。
双方经协商，甲方委托乙方为该工程进行打井，具体条件如下：
1、井深100米，开孔直径20cm，井数----眼，
2、甲方需提供水，电，施工现场平整，
3、乙方负责u形管下管，试压，以及原浆回填，如原浆不够回填，所用沙料由甲方提供，
一、打井价格及结算方式：
1、支付方式：现金支付，每米报价8元，乙方机械进场，甲方付总工程款的10%作为进场费。
正式施工后每200眼井结算一次。
2、乙方保证成井率97%。
（每一百眼允许4%）每百眼成97眼按100眼结算，
3、本合同所列工程款项均不含税款。
4、甲方应给乙方创造良好的工作环境，和对外的治安协调工作，乙方施工中应遵守操作规程，如违反操作规程，出现伤亡事故由乙方负责。
二、其他条款：
1、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
双方签字盖章后生效，待款项结清后自行失效。
甲方：乙方：。
地源热泵合同协议书
地源热泵合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：地源热泵合同协议书甲方（需求方）：【甲方名称】乙方（供应方）：【乙方名称】鉴于甲方需要安装地源热泵系统，乙方具有相应的技术和服务能力，经双方友好协商，就甲方购买乙方地源热泵系统产品及服务事宜，达成如下协议：一、产品及服务内容1.1 乙方应向甲方提供地源热泵系统产品，包括主机设备、辅助设备及安装材料等。
1.2 乙方负责对甲方提供的地源热泵系统进行安装、调试，并确保系统正常运行。
1.3 乙方提供一年的免费质保服务，质保期内如有设备故障，乙方应在48小时内给予维修或更换。
二、价格与支付2.1 双方确认，乙方向甲方提供的地源热泵系统产品及服务的总价为【金额】。
2.2 甲方应按照双方约定的付款方式，向乙方支付合同款项。
具体付款方式如下：（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）设备安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的60%；（3）质保期满且无质量问题，甲方支付合同总价款的10%。
三、履行期限3.1 乙方应在合同签订后【时间】内完成地源热泵系统的安装与调试。
3.2 甲方应在合同约定的时间内支付合同款项。
四、违约责任4.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。
4.2 若乙方未按照约定时间完成安装与调试工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【时间】。
6.2 除非双方另有约定，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（需求方）：【甲方名称】乙方（供应方）：【乙方名称】签订日期：【日期】请根据您的实际情况修改上述合同内容，以确保其符合您的需求。