地源热泵施工合同
地源热泵合同条款模板
地源热泵合同条款模板一、合同双方。
甲方，（以下简称甲方）。
地址：法定代表人：联系电话：乙方，（以下简称乙方）。
地址：法定代表人：联系电话：二、合同背景。
甲方为地源热泵项目的建设方，乙方为地源热泵项目的设计、施工、运营方。
双方经友好协商，就地源热泵项目的合作事宜达成一致意见，特订立本合同。
三、地源热泵项目概况。
1. 项目名称：2. 项目地点：3. 项目规模：4. 项目投资额：5. 项目建设周期：6. 项目运营期限：四、合同内容。
1. 设计阶段。
（1）乙方应根据甲方的要求，对地源热泵项目进行详细的设计方案，并提供给甲方审批。
设计方案应符合国家相关标准和规定。
（2）设计方案确定后，乙方应按时提交施工图纸，并协助甲方完成相关审批手续。
2. 施工阶段。
（1）乙方应按照设计方案和施工图纸，按时、按质、按量完成地源热泵项目的施工工作。
（2）乙方应确保施工过程中的安全生产，严格遵守相关法律法规和工程施工标准。
3. 运营阶段。
（1）地源热泵项目竣工后，乙方应对项目进行调试和运行，保证项目正常运行并达到设计效果。
（2）乙方应提供地源热泵项目的运行维护服务，保证项目设备的正常运转和维护保养。
4. 保修期。
（1）地源热泵项目竣工后，乙方应提供一定期限的免费保修服务，具体保修期限为______年。
（2）保修期内，如项目设备出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
5. 合同变更。
（1）未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本合同内容。
（2）如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
6. 合同解除。
（1）如因乙方原因导致地源热泵项目无法按时竣工或无法正常运行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
（2）如因甲方原因导致地源热泵项目无法按时支付款项或提供必要的配合，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应违约责任。
7. 其他条款。
（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，至地源热泵项目竣工并通过相关验收手续后终止。
地源热泵施工合同范本
地源热泵施工合同范本甲方（施工单位）：住所：法定代表人：联系人：电话：乙方（委托单位）：住所：法定代表人：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方经协商一致，就地源热泵项目的施工事项达成如下合同：一、项目内容1.1 项目名称：地源热泵施工工程1.2 项目地点：1.3 项目规模：1.4 项目工期：1.5 项目费用：二、施工标准2.1 甲方负责按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合相关要求。
2.2 乙方负责提供施工所需的所有资料和设备，并配合甲方的施工进度。
2.3 双方应密切配合，保证项目的顺利进行。
三、施工费用及支付方式3.1 项目费用为：人民币（大写）。
3.2 项目费用的支付方式：乙方应在工程完工验收后，按照约定比例支付费用。
3.3 如有特殊情况需要增加费用，应经双方书面同意并签订补充协议。
四、违约责任4.1 在合同履行过程中，一方未按约定履行义务，应承担违约责任。
4.2 若因不可抗力导致项目延误或无法完成的，双方互相谅解，并协商解决。
五、法律适用及争议解决5.1 合同解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 合同履行过程中如有争议，双方先通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
六、其他事项6.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收结束。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为地源热泵施工合同范本，双方如有特殊约定，可在合同中明确约定并签字生效。
热泵工程施工合同3篇
热泵工程施工合同3篇篇1热泵工程施工合同一、合同双方甲方：（施工方名称）地址：法定代表人：联系人：电话：传真：乙方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系人：电话：传真：二、合同内容1、工程名称：本合同所指工程为（项目名称）热泵系统施工。
2、工程地址：项目地址为（具体地址）。
3、工程内容：本合同所指工程包括热泵系统设计、设备采购、施工安装、调试等一揽子服务。
4、工程标准：本工程按照相关法律法规、国家标准和技术规范进行施工，保证达到设计要求。
5、工程造价：本工程总造价为（具体金额），双方确认无争议。
6、工程质量保证：本工程质量保证期为一年，自项目竣工验收之日起计算。
7、工程进度计划：工程施工周期为X个工作日，具体工期由双方商定。
8、支付方式：合同总金额按照分次支付的方式进行，具体支付比例和时间由双方商定。
9、施工保证金：为确保工程顺利进行，甲方需向乙方支付施工保证金，金额为合同总金额的10%。
10、违约责任：如一方未按合同规定履行义务，需承担相应的违约责任。
11、争议解决：双方因本合同产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交当地人民法院处理。
12、其他条款：其他未在本合同中规定的事项，由双方协商确定。
三、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收为止。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：以上为《热泵工程施工合同》的具体内容，双方应认真审定并签字盖章，确保合同有效执行。
希望本合同能成为工程顺利进行的有力保障，让双方合作愉快、顺利完成工程建设，实现共赢。
篇2热泵工程施工合同甲方（委托方）：______ 公司乙方（施工方）：______ 公司鉴于甲方拥有热泵工程的施工需求，乙方具备相关的施工技术和经验，双方经友好协商，就热泵工程的施工进行合作，并依法签订本合同。
一、项目名称项目名称：热泵工程施工项目二、项目概况甲方委托乙方进行热泵工程的施工，具体内容包括但不限于热泵系统的安装、调试、运行等工作。
地源热泵合同
地源热泵井合同
甲方：
乙方：身份证号码：
依照《中华人民共和国合同法》行政法规，遵循平等，自愿，公平和诚实守信的原则。
双方经协商，甲方委托乙方为该工程进行打井，具体条件如下：
1、井深100米，开孔直径20cm，井数----眼，
2、甲方需提供水，电，施工现场平整，
3、乙方负责u形管下管，试压，以及原浆回填，如原浆不够回填，所用沙料由甲方提供，
一、打井价格及结算方式：
1、支付方式：现金支付，每米报价8元，乙方机械进场，甲方付总工程款的10%作为进场费。
正式施工后每200眼井结算一次。
2、乙方保证成井率97%。
（每一百眼允许4%）每百眼成97眼按100眼结算，
3、本合同所列工程款项均不含税款。
4、甲方应给乙方创造良好的工作环境，和对外的治安协调工作，乙方施工中应遵守操作规程，如违反操作规程，出现伤亡事故由乙方负责。
二、其他条款：
1、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
双方签字盖章后生效，待款项结清后自行失效。
甲方：乙方：。
地源热泵合同范本
地源热泵合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟进行地源热泵系统的安装工程，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围：详细描述地源热泵系统的安装工作内容。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：__________元（大写：____________元整）。
2. 支付方式：[具体说明预付款、进度款、竣工款等的支付时间和比例]。
三、工程期限1. 开工日期：____年__月__日。
2. 竣工日期：____年__月__日。
四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 提供工程所需的场地、水电等条件。
2. 按合同约定支付工程款。
3. [其他甲方权利义务]。
（二）乙方权利与义务1. 按照合同约定和相关标准进行工程施工。
2. 确保工程质量和施工安全。
3. [其他乙方权利义务]。
五、工程质量与验收1. 工程质量应符合国家相关标准和行业规范。
2. 验收方式：[详细说明验收的程序和标准]。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定施工，应承担违约责任。
3. [其他违约责任条款]。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. [其他需要约定的条款]。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
(完整版)地源热泵施工合同
地源热泵工程施工合同合同编号：GC-20130112项目名称：太仓月星家居广场发包单位（甲方）：太仓市合创置业发展有限公司承接单位（乙方）：上海美意机电工程有限公司（联合体投标）上海宁兴圣鲸新能源工程有限公司（联合体投标）监理单位：南京工大建设监理咨询有限公司合同签约地点：华威商都6楼合同签约时间：2013年03月18日目录第一条工程项目概况第二条工程承包范围、方式第三条工期第四条合同文件组成及解释顺序第五条图纸第六条甲方驻工地代表第七条甲方工作第八条乙方驻工地代表第九条乙方工作第十条工程质量第十一条材料要求、设备供应第十二条设计变更第十三条竣工验收第十四条竣工结算第十五条工程价款、付款方式第十六条保修第十七条争议第十八条违约第十九条索赔第二十条安全施工第二十一条不可抗力第二十二条保险第二十三条合同的生效与终止第二十四条合同份数第二十五条其它约定事项第二十六条技术协议（与合同具有同等法律效力）第二十七条合同外附加条款第二十八条合同补充条款第二十九条地源热泵工程适用的规范第三十条其他等技术要求第三十一条本合同包括以下附件地源热泵工程施工合同发包方（以下简称甲方）：太仓市合创置业发展有限公司承包方（以下简称乙方）：上海美意机电工程有限公司（联合投标）上海宁兴圣鲸新能源工程有限公司（联合投标）经甲乙双方协商，本工程按照《中华人民共合国经济合同法》、国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》，根据江苏省苏州市有关规定结合本工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目概况1.1 工程名称：月星家居广场“地源热泵系统”工程1.2 工程地点：太仓市郑和西路288号1.3 工程内容：地源热泵工程的设计、施工（含相关设备采购）、办理（政策规定有此项内容）政府补贴及其它相关工程项目的成套安装工程。
1.4 建筑面积：54000M2第二条工程承包范围、方式2.1地源热泵空调系统冷、热源部分的系统设计、地源热泵机房设备控制系统、系统集成；（包括机房自动控制系统、末端控制系统的设计）。
地源热泵合同模版
地源热泵合同模版编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载地源热泵合同模版甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________地源热泵合同模版篇一：地源热泵合同（最终稿）东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调系统发包人（甲方）：荷泽大洋房地产开发有限公司承包人（乙方）：中大空调集团有限公司施工安装合同甲乙双方商定由乙方负责安装东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调工程系统（以下简称系统），根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款，以资双方共同遵照执行。
一、工程概况1程，建筑面积约9万平方米。
2、工程地点：路以北。
3泵系统及中央空调的供货、安装、质保及售后服务。
二、工程合同文件1、合同文件包括本合同和确认或修改本合同任何内容的补充协议、设计资料、设计图纸（包括施工图）、往来函件、开竣工报告（令）、投标报价书、施工方案、验收记录、签证、工程经济和技术资料等。
2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的，以最新文件资料为准。
三、承包范围及合同价款1、承包范围：大洋福邸一期工程地源热泵及中央空调系统工程（包括室内、室外及设备机房）的设备采购、安装及所需辅材的采购及安装，保证地源热泵及中央空调系统正常运行所需的全部内容。
2、合同价款（1）本合同价款采用固定单价模式，综合单价按采暖建筑面积为元/仃（大写：每平方米壹佰伍拾参元）。
该综合单价包括乙方完成本系统工程的设备采购、施工、安装、调试、技术服务、人员培训、保修等全部工作内容。
（2）本系统机房土建部分（含机房内设备基础和集水坑）和分集水器管网检查井由甲方负责（检查井挖土及回填由乙方负责），乙方负责提供相应技术服务，因乙方技术服务不到位造成一切损失，由乙方负责。
（3）室内风机盘管控制面板为液晶屏自动控制开关。
地源热泵施工合同
地源热泵施工合同甲方：（详细填写甲方名称、地址、联系方式等）乙方：（详细填写乙方名称、地址、联系方式等）鉴于甲方希望在其指定位置建设地源热泵系统，并且乙方具有相关施工经验和专业能力。
双方在平等自愿的基础上，达成以下合同：一、工程概述1.1 工程名称：地源热泵施工工程。
1.2 工程位置：（具体填写施工地点）。
1.3 工程内容：包括但不限于地源热泵系统的设计、设备采购、施工、调试和验收等。
二、总价款及付款方式2.1 总价款：（详细填写合同总价款）。
2.2 付款方式：根据工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间如下：阶段一：XX%的合同总价款应在合同签订后的5个工作日内支付；阶段二：XX%的合同总价款应在XX年XX月XX日前支付；阶段三：XX%的合同总价款应在工程竣工验收合格后的5个工作日内支付；阶段四：XX%的合同总价款应在工程保修期届满后的5个工作日内支付。
2.3 甲方支付方式应通过银行转账或其他双方商定的支付方式进行。
三、工期及竣工验收3.1 工程开始日期：（具体填写工程开始日期）。
3.2 工程完成日期：（具体填写工程完成日期）。
3.3 工期延误责任：若由于乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任。
四、质量保证与维修4.1 质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，为期一年。
4.2 质量保证内容：乙方承诺所提供的材料和设备质量符合工程设计要求，并保证施工质量良好。
4.3 维修责任：在质量保证期内，如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行免费修复。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失和合理费用。
5.2 年利率：若一方未按照约定时间支付货款，应按未支付金额每日0.05%的比例支付滞纳金。
六、合同变更6.1 双方一致同意，如有需要对工程进行变更，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订变更合同。
七、解决争议7.1 若因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
地源热泵工程施工合同合同编号：GC-20130112项目名称：太仓月星家居广场发包单位（甲方）：太仓市合创置业发展有限公司承接单位（乙方）：上海美意机电工程有限公司（联合体投标）上兴圣鲸新能源工程有限公司（联合体投标）监理单位：工大建设监理咨询有限公司合同签约地点：华威商都6楼合同签约时间：2013年03月18日目录第一条工程项目概况第二条工程承包围、方式第三条工期第四条合同文件组成及解释顺序第五条图纸第六条甲方驻工地代表第七条甲方工作第八条乙方驻工地代表第九条乙方工作第十条工程质量第十一条材料要求、设备供应第十二条设计变更第十三条竣工验收第十四条竣工结算第十五条工程价款、付款方式第十六条保修第十七条争议第十八条违约第十九条索赔第二十条安全施工第二十一条不可抗力第二十二条保险第二十三条合同的生效与终止第二十四条合同份数第二十五条其它约定事项第二十六条技术协议（与合同具有同等法律效力）第二十七条合同外附加条款第二十八条合同补充条款第二十九条地源热泵工程适用的规第三十条其他等技术要求第三十一条本合同包括以下附件地源热泵工程施工合同发包方（以下简称甲方）：太仓市合创置业发展有限公司承包方（以下简称乙方）：上海美意机电工程有限公司（联合投标）上兴圣鲸新能源工程有限公司（联合投标）经甲乙双方协商，本工程按照《中华人民共合国经济合同法》、工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示文本》，根据省市有关规定结合本工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目概况1.1 工程名称：月星家居广场“地源热泵系统”工程1.2 工程地点：太仓市和西路288号1.3 工程容：地源热泵工程的设计、施工（含相关设备采购）、办理（政策规定有此项容）政府补贴及其它相关工程项目的成套安装工程。
1.4 建筑面积：54000M2第二条工程承包围、方式2.1地源热泵空调系统冷、热源部分的系统设计、地源热泵机房设备控制系统、系统集成；（包括机房自动控制系统、末端控制系统的设计）。
2.2地源热泵空调系统冷热源部分的室外打井，共896口井，112个环路及设计文件的工程量，水平、竖向埋管其中包括地埋管水温检测系统等所有相关室外部分；室风机处理机、天棚系统安装调试、未端控制系统安装调试。
（注该工程末端系统、设备、材料安装费用另外约定）2.3地源热泵机房的所有设备、材料、热泵机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、定压补水装置、水处理设备、集分水器及相应的阀部件；设备相应的配电柜、控制柜、机房电源柜等电气设备）的采购、安装、调试、维保等所有工作。
2.4工程围界限划分：所有进出机房空调水管道、给水管道、热水管道按设计要求留有余量，接出机房1.5米，电源380KV；由甲方接至机房控制柜。
机房送排风系统、压力排水系统、排水沟、设备基础、机房消声、消防系统、照明系统由乙方提供施工图，甲方安排施工；2.5乙方负责甲方取得省市发改委地源热泵项目的补贴（约45元/ M2左右，以实际政府补贴为准）。
施工前乙方必须组织专家对该项目设计方案中包括节能在的各个专题的认证工作并确保通过，办理好申请2013年度省级绿色建筑节能专项资金的申报手续。
2.6按本合同所有条款实行大包干，即按合同确定的单价：包人工、包材料、包设备采购、包工期、包质量、包安全、包成品保护、包文明施工以及材料、设备的二次转运等。
2.7一次性总承包价格，结算时不计取其他任何费用。
2.8规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价，由乙方向税收部门支付。
第三条工期3.1地埋管工程总工期70（日历）天。
3.2开工日期：2013年04月10日。
3.3地埋管工程竣工日期：2013年06月20日。
3.4设备安装及其它工程工期：180天。
3.5全部地源热泵系统工程竣工日期：2013年9月10日。
3.6开工前乙方必须编制主要的工程进度计划、投入本项目的施工人员及施工机械以及施工工艺等。
3.7日期拖延经甲方代表确认，工期相应顺延：3.7.1设计变更。
工程量变化，造成结算工程量较原合同总量增加大于±5%。
3.7.2非乙方原因停水、停电造成停工（一天累计八小时）。
3.7.3甲方不能按约定期限交出施工场地、疏通进场道路和接通施工用水。
3.7.4不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、以及六级以上台风、暴雨、地震等。
3.7.5甲方原因是乙方不能按约定日期开工，甲方应提前贰天书面通知乙方，工期顺延。
3.7.6因乙方原因使工程项目不能按约定日期开工，应提前五天向甲方提出延期开工的书面理由和请求，甲方代表收到乙方请求后的三天不作答复，视为同意乙方请求。
工期可相应顺延，否则，工期不予顺延。
3.7.7确有必要时，甲方代表可书面通知乙方暂停施工，并在发出通知后24小时提出处理意见，乙方按甲方要求停工并保护好已完工程，实施甲方处理意见后继续施工。
3.7.8停工责任属甲方，工期顺延，停工时间在二个月以，乙方不要求甲方支付由此而发生的经济费用，但工期相应顺延，停工时间超过二个月，甲、乙双方协商的由此而发生的经济费用，如：经济损失、人员和机械设备调迁等费用，甲方按双方协商的经济费用赔偿给乙方，工期相应顺延。
3.7.9停工责任在乙方，乙方承担由此而发生的经济支出，工期不顺延。
3.7.10本工程项目如因政策原因而停建、缓建，甲、乙双方协商将在建工程做到合理部位，由此造成乙方停工、窝工、倒运、材料和构件积压的经济损失、人员和机械设备调迁等费用，均由甲方按有关规定及费用标准赔偿给乙方。
第四条合同文件组成及解释顺序4.1协议条款4.2合同条款；4.3招标文件及技术资料、技术要求;4.4投标文件及施工图纸；4.5洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议（以甲方签证单为证）；4.6标准、规和其他有关技术资料、技术要求。
第五条图纸甲方于合同签订后三日向乙方提供已确认的相关图纸贰套。
第六条甲方驻工地代表6.1甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名、必须有工程项目监理、乙方代表签字后生效。
第七条甲方工作开工前十天完成红线图以外“三通”{通水、通电（机械设备用电自备，可以提供生活用电）、通道路}，红线围场地平整，提供的水、电源连接点应在红线距离建筑物不大于50米。
分级电源箱乙方自理。
第八条乙方驻工地代表8.1乙方任命并委派驻工地的总负责人或代表，若乙方代表易人，须提前贰天通知甲方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任和应尽的义务。
8.2乙方代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。
乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名后三天应作出答复。
8.3乙方指派施工组织设计中明确的项目经理部有关管理人员组织施工，乙方必须保证本工程施工及管理人员有足够工作能力胜任相应的施工、管理和技术工作，否则甲方有权提出人员更换，乙方应在接到通知后七天完成。
第九条乙方工作9．1施工区临时设施、水由总包接至甲乙双方约定的地点，乙方负责与土建总承包协商临时用水用电和施工过程中用水用电费用对接包括配合费用等，其中本工程打井施工用水、用电由乙方自行挂表缴费给总承包公司；9．2编制施工组织设计或施工方案（乙方有义务为地源热泵设计方面进行必要的优化及相关的辅助设计）、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送交甲方代表、监理方确认签字；乙方负责合同所有设备、材料、成品、半成品的保管义务。
9．3工程需要的施工使用的照明、看守、围栏和保卫等由乙方负责，如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失（包括甲方的财产损失）和人身伤害，由乙方承担责任及其所发生的费用；9．4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定，并办理有关手续，因乙方未能按规定办理有关手续而造成的罚款由乙方承担；9．5做好施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要、设计修改（或变更）通知单和现行《施工及技术验收规》自检工作；9．6作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料、作好竣工文件通过政府有关部门与监理审核后移交甲方；9．7工程竣工后在规定的保修期，由于施工原因造成的质量问题，乙方接到甲方保修通知在两天无条件进行保修。
属甲方使用及其它原因造成工程质量问题，乙方可给予返修，但返修费用由甲方承担；9．8工程施工期间中因乙方责任发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门；9．9工程竣工后清理现场，做到工完场清。
9.10负责地埋管施工的相应机械配合工作。
第十条工程质量10.1质量等级：合格10.2工程质量要求达到或专业质量检验评定的合格标准。
10.3工程质量不符合设要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延，并视为乙方违约，按总价的1%赔偿甲方损失。
10.4双方对工程质量有争议，由当地质量监督部门进行裁决，裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担。
10.5地源热泵中央空调必须满足夏季设计总冷负荷6300KW，冬季设计总热负荷4300KW的标准要求。
夏季冷冻水温度7/12°C冬季空调热水温度45/40°C，室温夏天25-28°C，冬天15-25°C10.6所有设备出厂前，应进行相应的检验、测试，并能提供相应的检测报告和质量证明文件。
10.7乙方按规、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方派出人员的调查，为检查提供便利条件。
甲方委派的监理单位的检查出的问题乙方必须返工。
10.8乙方根据甲方要求，应随时提供有关工程质量的技术资料。
第十一条材料要求、设备供应11.1乙方承包围由乙方采购的材料、成品、半成品及设备，须提供样品及说明书供甲方审核，如乙方未经甲方同意自行采购，导致材料、设备不符合要求造成工期延误及经济损失由乙方负责。
11.2乙方供应的材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量证书，且必须在使用前进行试验检验，试验检验合格方能使用。
检验费用已包含在合同价款。
11.3设备、材料选型要求：11.3.1地源热泵机组品牌要求为上海“美意”。
《设备购销合同另定》11.3.2冷、热源的控制系统采用《地源热泵机房设备控制系统报价单》上的品牌。
11.3.3水泵、定压补水装置选用《地源热泵机房设备控制系统报价单》上的品牌。
11.3.4电动水阀应采用《地源热泵机房设备控制系统报价单》上的品牌。
11.3.5电气控制主要元器件选用《地源热泵机房设备控制系统报价单》上的品牌。
11.3.6用于室外埋管的PE管材应选用“伟星”品牌。
冷却塔：选用“良机”或“今日”品牌。
上述产品的质量需得到甲乙双方的认可并进行检测通过后使用。