电工劳务承包合同.pdf
电工劳务承包合同
电工劳务承包合同发包方：（简称甲方)承包方：（简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况。
为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同：第一条工程名称：第二条承包内容及范围：图纸设计的强弱电的布管、强电穿线、安装、防雷、接地。
施工现场的临电所用电，所有配电箱（柜）的安装及维修。
第三条承包要求：1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部（分项）工程，按主体、装修工程进度配合施工。
2、质量要求：乙方承包的分部（分项）工程，其质量按国家现行验收标准验收。
3、安全文明要求：乙方必须遵守甲方工地项目部的安全文明生产制度。
服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。
4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序的操作规程进行施工，不得随意浪费材料。
5、合同价款：乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。
（以监理公司及政府质检部门的检验结果为准）。
承包形式：劳务工资总承包，按实际施工建筑面积以元/平方米计算。
第四条承包形式、付款方法及结算程序：1、承包形式：劳务工资承包（含施工所需的所有机械及所用小型工具和机械工具耗材），甲方承担切割片、焊条、胶布等。
2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求。
每月予借生活费，待工程完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。
第五条双方的权利和义务及管理1.1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵循甲方的技术质量管理制度。
1.2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。
1.3、甲方有义务按约定向乙方提供大型施工机械（如塔吊等）、安全设施。
1.4、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时向乙方提供材料，所有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度。
电工承包劳务合同
甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电工劳务承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于电气安装、维修、调试、维护等工作。
4. 工程工期：自本合同签订之日起至__________止。
二、承包范围1. 乙方负责上述工程的施工、安装、调试和维护工作。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程要求进行施工。
3. 乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准。
三、工程款项1. 工程总价为人民币__________元整（大写：__________）。
2. 付款方式：甲方按工程进度支付工程款项，具体支付比例和支付时间如下：- 首付款：合同签订后__________个工作日内，支付合同总价的__________%；- 进度款：工程每完成__________%，支付合同总价的__________%；- 结算款：工程验收合格后__________个工作日内，支付合同总价的__________%；- 保修金：合同总价的__________%，在保修期满后无质量问题退还。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：符合国家及行业相关标准，甲方有权对工程进行验收。
3. 工程验收不合格的，乙方应在甲方提出整改要求后__________个工作日内进行整改，直至合格。
五、工程安全1. 乙方在施工过程中应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。
2. 乙方应确保施工现场安全，防止发生安全事故。
3. 发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施，并及时通知甲方。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
承包电工劳务合同范本
承包电工劳务合同范本合同编号：_______甲方（雇主）： _______公司地址： _______联系人： _______乙方（承包人）： _______身份证号： _______地址： _______联系电话： _______鉴于：甲方是一家需要电工劳务服务的公司，乙方是一名具有专业电工技能的自由职业者。
甲乙双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方提供电工劳务服务事宜，达成如下协议：第一条合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
第二条承包内容电气设备的安装、调试和维修；电气线路的铺设、改造和维护；电气故障的排查和修复；甲方交代的其他与电工相关的任务。
2.2 乙方应确保其提供的劳务符合国家相关法律法规和行业标准，确保施工安全和质量。
第三条劳务费用安装调试费用：_______元/台；维修费用：_______元/次；工程总包费用：_______元；其他劳务费用：_______元。
3.2 甲方应在合同约定的付款期限内，将劳务费用支付给乙方。
第四条材料和工具4.1 乙方应自备所需的工具和设备，并确保其安全可靠。
4.2 甲方负责提供所需的材料和配件，并确保其符合国家标准。
第五条工作时间和地点5.1 乙方应根据甲方的要求，在约定的工作时间和地点提供劳务。
5.2 甲方有权根据工作需要，调整乙方的工作时间和地点，但应提前通知乙方。
第六条保密条款6.1 乙方在合同期间接触到的甲方的商业秘密和技术资料，应予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
第八条争议解决8.1 对于合同执行过程中产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_______仲裁委员会进行仲裁。
电工劳务分包施工合同
电工劳务分包施工合同甲方（总承包商）： [公司名称]乙方（分包商）： [公司名称]第一条工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：电工劳务分包，包括但不限于电缆敷设、电气设备安装、调试等。
第二条合同价款1. 总承包商同意支付给分包商的工程价款为人民币[金额]元。
2. 工程价款包括所有劳务费用、材料费、运输费、管理费等。
第三条工程期限1. 工程开工日期：[具体日期]2. 工程竣工日期：[具体日期]3. 分包商应确保在约定的工程期限内完成所有工作。
第四条工程质量1. 分包商应保证工程质量符合国家及行业标准。
2. 分包商应接受总承包商的工程质量监督。
第五条安全生产1. 分包商应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 分包商应对其员工进行安全生产教育和培训。
第六条工程验收1. 工程完成后，分包商应向总承包商提交验收申请。
2. 总承包商应在收到验收申请后的[具体天数]天内组织验收。
第七条违约责任1. 如分包商未按期完成工程，应向总承包商支付违约金。
2. 如工程质量不符合约定标准，分包商应负责无偿返工。
第八条合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 双方可协商一致变更或解除合同。
第九条争议解决1. 双方因履行合同发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交[具体地点]仲裁委员会仲裁。
第十条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： [公司名称]乙方（盖章）： [公司名称]签订日期： [具体日期]请注意，这只是一个合同内容的示例，具体条款需要根据实际情况和法律要求进行调整和完善。
在签订任何合同之前，建议咨询法律专业人士。
电工劳务承包合同
甲方： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]联系电话： [甲方联系电话]乙方： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]联系电话： [乙方联系电话]鉴于甲方需要进行电工维修、安装、改造等工程，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商，就甲方电工劳务承包事宜达成如下协议：一、承包内容1. 乙方负责甲方的电工维修、安装、改造等工程，具体包括但不限于以下内容：- 线路安装与维修；- 设备安装与调试；- 照明系统安装与维修；- 低压配电系统安装与维修；- 其他甲方指定的电工服务项目。
2. 乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成上述承包内容，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
二、承包期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为 [ ] 年，自 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日起至 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日止。
2. 合同期满后，如双方无异议，可另行签订补充协议，续签承包期限。
三、工程费用1. 乙方按照甲方提供的工程量清单和报价，向甲方收取劳务费。
2. 工程费用支付方式如下：- 合同签订后，乙方需提供相关资质证明文件，甲方支付合同总额的 [ ] %作为预付款；- 工程完成后，经甲方验收合格，乙方提交验收报告和发票，甲方支付合同总额的 [ ] %；- 工程保修期内，如发生质量问题，乙方免费进行维修，甲方支付实际发生的维修费用。
四、质量保证1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，乙方应在 [ ] 年内对工程进行免费保修。
五、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总额的 [ ] %作为违约金。
2. 如甲方未按约定支付工程费用，每延迟一天，应向乙方支付合同总额的 [ ] %作为违约金。
3. 如任何一方违反本合同的其他约定，应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
承包电工劳务合同范本
承包电工劳务合同范本《电工劳务承包合同》甲方（发包方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、劳务承包内容1. 乙方负责甲方指定区域内的电气设备安装、调试、维护、检修等工作。
2. 具体工作内容包括但不限于：布线、插座与开关安装、照明设备维修、配电箱维护等。
二、劳务承包期限本劳务承包合同的期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用为每月人民币______元（大写______元整）。
2. 甲方每月____日前以货币形式支付乙方上月的劳务费用。
四、工作时间和工作条件1. 乙方的工作时间为______，每周工作______天。
2. 甲方应为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于工作所需的工具、设备和材料。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的工作进行监督、检查和指导。
2. 按照合同约定及时支付劳务费用。
3. 提供乙方工作所需的必要信息和协助。
（二）乙方的权利和义务1. 按照甲方的要求和相关标准，认真履行工作职责，确保工作质量。
2. 遵守甲方的工作制度和安全规定，做好安全防护工作。
3. 对工作中知悉的甲方商业秘密和机密信息予以保密。
六、工作质量和验收1. 乙方应按照国家和行业相关标准以及甲方的要求进行工作，确保工作质量符合规定。
2. 工作完成后，甲方应及时进行验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付劳务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。
电工劳务承包合同协议书
甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方工程项目中电工劳务的承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程承包范围：[具体承包范围，如：水电安装、强弱电布管、线路敷设、配电箱（柜）安装及维修等]二、承包方式2.1 乙方负责上述工程项目的电工劳务施工，包括但不限于线路敷设、设备安装、调试及验收等。
2.2 甲方将工程所需材料、设备等提供乙方使用，乙方负责对材料的采购、保管及使用。
三、承包期限3.1 本合同承包期限自[起始日期]起至[终止日期]止，共计[天数]天。
四、合同价款及支付方式4.1 合同价款：[合同总价款]元人民币。
4.2 支付方式：（1）合同签订后，乙方需向甲方提交相关资质证明材料，甲方收到材料后支付合同总价款的[比例]%作为预付款。
（2）工程完工并经甲方验收合格后，乙方需提交工程结算报告及相关资料，甲方在收到乙方提交的资料后支付合同总价款的[比例]%。
（3）工程保修期满后，甲方在收到乙方提交的工程保修期满证明后支付合同总价款的[比例]%。
五、工程进度及质量要求5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计进行施工，确保工程进度和质量。
5.2 乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
六、安全文明施工6.1 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全文明施工。
6.2 乙方应按照甲方的要求，做好施工现场的安全防护、文明施工等工作。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 乙方如未按时完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的[比例]%作为违约金。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
电工承包合同协议电子版
电工承包合同协议电子版甲方：(发包方)乙方：(承包方)风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包工包料。
风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
3、工期____年____月____日至____年____月____日。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币____元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电工劳务承包合同
发包方：（简称甲方)
承包方：（简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况。
为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同：
第一条工程名称：
第二条承包内容及范围：图纸设计的强弱电的布管、强电穿线、安装、防雷、接地。
施工现场的临电所用电，所有配电箱（柜）
的安装及维修。
第三条承包要求：
1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部（分项）
工程，按主体、装修工程进度配合施工。
2、质量要求：乙方承包的分部（分项）工程，其质量按国家现行验
收标准验收。
3、安全文明要求：乙方必须遵守甲方工地项目部的安全文明生产制
度。
服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。
4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序
的操作规程进行施工，不得随意浪费材料。
5、合同价款：
乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。
（以监理公司及政府质检部门的检验结果为准）。
承包形式：劳务工资总承包，按实际施工建筑面积以元/平方米计算。
第四条承包形式、付款方法及结算程序：
1、承包形式：劳务工资承包（含施工所需的所有机械及所用小型工
具和机械工具耗材），甲方承担切割片、焊条、胶布等。
2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要
求。
每月予借生活费，待工程完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。
第五条双方的权利和义务及管理
1.1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按
照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵循甲方的技术质量管理制度。
1.2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。
1.3、甲方有义务按约定向乙方提供大型施工机械（如塔吊等）、安全设施。
1.4、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时向乙方提供材料，
所有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度。
2、乙方的权利和义务
2.1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规，施工规范及安全操作规程的
指令行为，乙方特殊工种操作人员必须持证上岗。
2.2、乙方有权依法雇佣和解雇自己的施工人员。
2.3、乙方有权积极组织雇佣施工人员进行安全生产、文明施工，严
格管理施工人员遵纪守法，并达到本合同规定的质量等级和工期等条款要求的义务。
2.4、乙方要在质量管理上有依据规范施工，按验收标准组织进行自
检的义务，并做到工完场清，负责该分项工程所需材料进场的卸车及有序放置等工作。
2.5、乙方进入施工现场必须严格按照安全文明工程进行施工。
2.6、乙方对所负责内的临电及工程用电负有管理权。
2.7、乙方进入施工现场必须佩戴安全帽，手头工具自理。
2.8、施工现场的临电必须符合安全文明规范要求。
2.9、甲方对乙方提出的整改意见，乙方应及时进行整改，如出现安
全事故，由乙方全权负责。
2.10、夜间施工时，乙方无条件提供加班值班人员，不得缺席，否则
给予处罚。
2.11、乙方应与甲方其他工种积极配合施工，不得有意拖延工期或与
其他工种发生纠纷、打架斗殴等现象，否则给予重罚。
2.12、乙方自负食宿。
2.13、乙方有义务对现场生活区临电和现场机具用电进行维护和检
测，保证现场临电的正常运行。
2.14、甲方有权对乙方进行管理，如乙方过分不服从管理，甲方有权
请退乙方出场，工程款按总工程量的50%结算。
第六条合同生效、终止
1、本合同自双方签字（盖章）生效，双方结清价款即终止。
第七条附则
1、本合同未尽事宜，双方另议。
2、本合同双方约定的日常事宜，由甲方工程项目部负责执行。
3、解决争议方式：发生争议由双方协商解决，如协商不成时向
当地仲裁机构调解或人民法院提起诉讼。
发包方：承包单位（人）：
法人代表：代表：
项目经理：地址：
地址：电话：
电话：身份证号码：（附复印件）：
年月日。