电力改迁合同
电力线路迁改专业合同
电力线路迁改专业合同日期：________ 年 ____ 月 ____ 日一、甲方•名称：________•地址：________•法定代表人：________•联系方式：________二、乙方•名称：________•地址：________•法定代表人：________•联系方式：________鉴于：1.甲方拟对现有电力线路进行迁改工程，现委托乙方作为专业承包商负责进行相关工程。
2.双方经友好协商，达成以下合作意向。
故双方经协商一致，达成如下合同：一、工程范围1.乙方应对甲方提供的电力线路进行勘察评估，并提出具体迁改方案。
2.乙方负责开展线路拆除、迁移、重新布线等工程环节。
3.工程期间，乙方需确保施工现场秩序井然，保证施工质量和安全。
4.完工后，乙方应进行系统检测和保养，确保电力线路正常运行。
二、工期及付款方式1.工程预计周期为______，具体工期以双方书面协商为准。
2.甲方应按照工程进度支付相应款项，具体支付方式为________。
3.工程完工后，甲方应在______日内完成最终结算。
三、合同价款1.本工程总价为______（大写：________）人民币，包括人工、材料、设备等一切费用。
2.甲乙双方应做到严格控制成本，确保工程质量和进度。
四、违约责任1.若一方未能按照本合同约定履行其义务，应承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失。
2.因不可抗力因素导致工程无法继续的，双方可协商解除合同，但应及时通知对方，并协商处理相关事宜。
五、保密条款1.双方应对工程期间涉及的商业秘密和技术资料保密，未经对方许可不得擅自披露。
六、争议解决1.凡因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成，提交______仲裁裁决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：_________________ 日期：______年______月______日乙方（盖章）：_________________ 日期：______年______月______日。
电力迁改合同范本
电力迁改合同范本
经甲、乙双方友好协商，就电力迁改事宜达成如下协议：
一、迁改范围
1. 甲方将现有电力设施迁至新址，乙方提供必要的支持和配合。
2. 迁改范围包括但不限于电力线路、变压器等设备。
二、迁改时间
1. 迁改工作将于________年____月____日开始，预计完成时间为______年____月____日。
2. 若因不可抗力等原因导致迁改时间延误，双方应友好协商解决。
三、费用承担
1. 甲方承担电力设施迁改的全部费用，包括但不限于人工费、材料费等。
2. 乙方在迁改过程中提供必要的协助和支持，不承担任何费用。
四、迁改后责任
1. 迁改完成后，甲方对电力设施的运行维护负责。
2. 乙方对迁改后电力设施的安全运行负有监督责任。
五、违约责任
1. 若一方未按约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 因不可抗力等原因导致迁改的，双方可协商解除合同。
六、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章后生效，至迁改完成之日终止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：___________________
乙方（盖章）：___________________
签字日期：______年____月____日
甲方代表签字：_______________
乙方代表签字：_______________。
电力设施迁改工程劳务合同(2篇)
电力设施迁改工程劳务合同合同编号：_______甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方有电力设施迁改工程需要进行，乙方具备相关的施工资质和经验，双方经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 甲方委托乙方进行电力设施迁改工程，工程内容包括：（1）____________________（2）____________________（3）____________________1.2 乙方向甲方保证，按照约定的工程内容和质量标准，按时完成工程。
二、合同价格2.1 乙方向甲方提出的合同价格为人民币_______元（大写：__________________________元整）。
2.2 甲方应在工程验收合格后_______天内，将上述费用支付给乙方。
三、工程质量3.1 乙方应保证工程质量，工程完工后，甲方有权组织验收。
3.2 乙方应在验收合格后_______天内，向甲方提供工程保修书。
四、工程进度4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，不得延误。
五、劳务人员5.1 乙方应自行负责所派遣的劳务人员的人事管理、工资发放等事项。
5.2 乙方应确保所派遣的劳务人员具备相应的技能和资质。
六、安全责任6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产规章制度进行施工。
6.2 乙方应对因施工造成的任何人员伤亡、财产损失承担责任。
七、合同的解除和终止7.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
7.2 合同终止后，乙方应将已收取的费用扣除已提供服务的部分后，退还剩余费用给甲方。
电力迁改施工合同5篇
电力迁改施工合同5篇篇1电力迁改施工合同一、总则为了规范电力迁改施工的过程，保障电力设施的安全运行，特制定本合同。
本合同由甲方（施工方）和乙方（电力公司）双方自愿达成，双方均应遵守合同规定的各项内容。
二、合同内容1. 电力迁改的范围：本合同涵盖电力设施的迁移和改造工作，包括但不限于输电线路、配电设备、变压器等相关设施的搬迁和改建。
2. 工程额：甲方承诺完成本次电力迁改工程，乙方承诺向甲方支付相应的工程费用。
工程费用根据合同约定的工程量和标准进行结算。
3. 工程时间：双方应遵守约定的工程时间表，严格按照工程进度完成施工任务。
如有特殊情况需要延期，需提前通知并经双方协商同意。
4. 施工质量：甲方应按照国家相关标准和要求执行施工工艺，确保电力设施的安全可靠运行。
乙方有权对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合标准。
5. 安全保障：施工期间，甲方应加强安全管理，保障工程施工过程中的安全；乙方应提供相关安全技术支持和指导。
6. 紧急情况处理：在电力迁改过程中，如发生紧急情况影响运行安全，双方应立即通知对方，并采取紧急措施予以处理。
7. 其他约定：双方如有其他补充协议，应在本合同中明确约定，如有争议，以书面协议为准。
三、合同履行1. 签署本合同的同时，双方应按照约定的时间表和工程量进行工程施工，保证施工进度和质量。
2. 施工过程中如遇特殊情况需要变更工程方案，双方应及时沟通，并努力达成一致意见。
3. 工程竣工后，甲方应提交施工资料和相关技术报告，乙方应组织验收工程质量，完成竣工手续。
四、合同解决争议双方如在履行合同过程中发生争执或纠纷，应积极协商解决。
如无法达成一致意见，可向有关部门申请调解或仲裁，保障各自的合法权益。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本合同内容如有未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充或修改，经双方签字盖章后生效。
甲方（施工方）：乙方（电力公司）：签字：签字：日期：日期：以上为《电力迁改施工合同》，双方应遵守合同的内容和约定，共同完成电力迁改工程，确保电力设施的安全运行。
电力线路迁改合同6篇
电力线路迁改合同6篇篇1甲方（电力线路所有人或使用单位）：______________________乙方（电力线路迁改施工单位）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关电力法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方电力线路的迁改工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：电力线路迁改工程2. 工程地点：_____________3. 工程内容：对现有的电力线路进行迁改，以满足新规划或建设项目的要求。
二、迁改范围与要求1. 甲方需提供需要迁改的电力线路的详细资料，包括线路走向、杆塔位置、设备规格等。
2. 乙方根据甲方提供的资料，进行实地勘察，制定迁改方案，并经甲方确认后实施。
3. 迁改过程中，应确保电力线路的安全运行，避免影响周边环境和居民的正常生活。
4. 迁改后的电力线路应符合国家相关标准，满足电力输送需求。
三、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日2. 工程竣工日期：_______年____月____日3. 如因特殊原因需要延期，应经双方协商一致，签订书面补充协议。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据迁改工程量及双方约定确定。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价的____%作为预付款，工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的工程资料。
3. 甲方应在收到验收通知后___日内组织验收，验收合格后，双方签订验收合格证书。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致电力线路运行故障，乙方应承担相应责任。
电力改迁合同范本
电力改迁合同范本甲方（供电方）：________________乙方（改迁方）：________________鉴于甲方为电力供应企业，负责向乙方提供电力服务；乙方因项目建设需要，对现有电力设施进行改迁。
为确保双方在电力改迁过程中的合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、合同条款1.1 改迁项目名称：________________1.2 改迁地点：________________1.3 改迁内容：________________1.4 改迁工程量：________________二、双方责任2.1 甲方责任：2.1.1 负责提供电力设施改迁所需的技术资料、图纸等相关文件；2.1.2 负责对乙方提供的改迁方案进行审核，并在方案确定后提供技术支持；2.1.3 负责对改迁工程进行验收，确保改迁后的电力设施安全可靠；2.1.4 负责在合同约定的期限内，为乙方提供电力供应服务。
2.2 乙方责任：2.2.1 负责制定电力设施改迁方案，并在甲方审核同意后组织实施；2.2.2 负责按照甲方提供的技术要求，完成电力设施改迁工程；2.2.3 负责在合同约定的期限内，完成电力设施改迁工程，并确保工程质量和安全；2.2.4 负责承担电力设施改迁工程所需的一切费用。
三、合同期限本合同自双方签订之日起生效，至电力设施改迁工程验收合格之日终止。
四、费用支付4.1 乙方支付甲方电力设施改迁费用共计人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元；4.2 乙方支付甲方电力设施改迁费用的时间及方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，支付合同总额的30%；（2）改迁工程开工后，支付合同总额的40%；（3）改迁工程验收合格后，支付合同总额的30%。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任；5.2 若乙方未按照约定时间支付费用，甲方有权暂停电力供应，直至乙方支付完毕；5.3 若乙方未按照约定完成电力设施改迁工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
电力迁改工程标准合同
电力迁改工程标准合同【合同标题】电力设施迁改工程合同【甲方（委托方）】名称：_________地址：_________法定代表人/负责人：_____联系电话：_____【乙方（承包方）】名称：_________地址：_________法定代表人/负责人：_____资质等级：_____联系电话：_____鉴于甲方需要进行电力设施的迁改工作，乙方具备相应的资质和能力完成该工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就本次电力迁改工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程项目名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程规模及内容：_______________________4. 工程起止时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量要求1. 乙方必须按照国家相关质量标准和规范执行工程任务，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2. 施工过程中应遵守安全操作规程，确保施工安全，防止人身和设备事故的发生。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币（大写）：_______________________元整（￥_________________）。
2. 付款方式：预付款为合同总额的____%，于合同签订后____日内支付；进度款根据实际完成的工程量按月支付；竣工结算款在工程验收合格后____日内结清。
四、工期与延期1. 乙方应按合同约定的时间完成工程任务，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时书面通知甲方，并协商确定延期事宜。
2. 若因乙方原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。
五、变更与索赔1. 如需变更工程设计或施工内容，应经双方协商一致后以书面形式确认。
2. 任何一方因履行合同发生额外费用或损失，可依据合同约定向对方提出索赔。
六、争议解决因本合同引起的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的有关仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板1. 合同背景本合同由甲方（承包方）和乙方（发包方）签订，为了实施电力工程迁改项目，明确双方权益和责任，保障工程顺利进行和完工。
2. 工程概况1.项目名称：电力工程迁改工程2.项目地址：（填写具体地址）3.工程规模：（填写工程规模）4.工期：（填写工期）3. 合同条款3.1 工程范围1.甲方承担电力工程迁改项目的具体执行和施工任务，包括但不限于电力线路的拆除、迁移、改造等。
2.乙方为甲方提供项目所需的相关资料和技术支持，协助甲方按合同约定履行工程。
3.2 合同价款1.本合同的总价款为（填写总价款）。
–支付方式：（填写支付方式），分多次支付。
–第一次支付：工程开工前支付（填写支付百分比）的价款。
–第二次支付：工程进展到（填写具体工程进展）时，支付（填写支付百分比）的价款。
–第三次支付：工程竣工验收合格后，支付（填写支付百分比）的价款。
–最后一次支付：工程保修期满后，支付（填写支付百分比）的价款。
3.3 工期与交付1.工程开始日期：（填写工程开始日期）。
2.工程预计完成日期：（填写工程预计完成日期）。
3.甲方应按照合同约定的工期和质量要求，及时完工并经乙方验收合格后交付。
3.4 变更和索赔1.如因乙方的原因导致工程变更，甲方有权要求增加价款或延长工期。
2.如因甲方的原因导致工程变更，乙方有权要求调整价款和工期。
3.双方应通过协商解决工程变更和索赔的事宜，并签订补充协议。
3.5 违约责任1.如因甲方原因导致工程无法按时完工，甲方应向乙方支付违约金，违约金的数额为未完成工程款项百分之（填写违约金比例）。
2.如因乙方原因导致工程无法按时完工，乙方应向甲方支付违约金，违约金的数额为未完成工程款项百分之（填写违约金比例）。
3.6 其他条款1.本合同经双方签字盖章后生效。
2.合同的解释和争议解决适用中华人民共和国相关法律法规。
3.本合同正本一式（填写份数）份，甲乙方各执（填写份数）份，具有同等法律效力。
电力迁移合同6篇
电力迁移合同6篇篇1甲方（电力迁改申请方）：__________乙方（电力迁改执行方）：__________鉴于甲方因建设需要，申请将现有电力设施进行迁移，乙方同意接受委托，按照甲方要求进行电力迁移工作。
为明确双方权益，保障电力迁移工作的顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的1. 为满足甲方建设需求，乙方需对甲方指定的电力设施进行迁移。
2. 双方本着公平、公正、诚信的原则，签订本合同，明确电力迁移过程中的权利与义务。
二、电力迁移范围及内容1. 乙方需按照甲方要求，对位于__________的电力设施进行迁移。
2. 迁移内容包括：杆塔、导线、变压器、配电箱等电力设施。
3. 乙方需确保迁移后的电力设施符合国家安全标准及相关法规要求。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
3. 乙方完成电力迁移工作并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 支付方式：__________（如：银行转账、现金等）。
四、电力迁移时间及进度安排1. 乙方应于本合同签订后______日内开始电力迁移工作。
2. 乙方应按以下时间节点完成各阶段工作：（1）完成现场勘查及制定迁移方案；（2）完成停电、施工等前期准备工作；（3）完成电力设施迁移；（4）完成验收并交付使用。
3. 如有特殊情况，双方可协商调整电力迁移时间及进度安排。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）甲方应提供准确的迁移地点及范围；（2）甲方应按时支付合同款项；（3）甲方应协助乙方办理相关手续。
2. 乙方责任与义务（1）乙方应按照合同约定完成电力迁移工作；（2）乙方应确保迁移过程中的安全，防止事故发生；（3）乙方应及时向甲方报告工作进展情况；（4）乙方应提供一定期限的电力设施维护服务。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止工作，并追究甲方违约责任。
电力线路迁改合同3篇
电力线路迁改合同3篇篇1甲方（电力线路所有者）：____________________乙方（电力线路迁改方）：____________________鉴于甲方需对特定电力线路进行迁改，乙方具备相关资质和能力，经双方友好协商，达成如下电力线路迁改合同：一、合同背景本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方为电力线路所有者的实际需要和乙方的专业能力，经过平等协商，签订本合同。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在电力线路迁改过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，保障双方合法权益。
三、工程概况1. 迁改地点：____________________。
2. 迁改原因：____________________。
3. 迁改范围：涉及电力线路的勘察、设计、施工、验收等全部工作。
四、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
具体工期根据工程实际情况确定。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币________元整（￥________元）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款项，乙方在收到款项后应开具相应的发票。
六、工程要求及标准1. 乙方应按照国家有关电力线路迁改的标准和规范进行设计和施工。
2. 乙方应确保工程质量，保证迁改后的电力线路安全、可靠、经济、合理。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程符合合同约定。
七、双方权利义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供必要的资料和场地，为乙方施工提供便利。
（2）按照合同约定支付工程款项。
（3）对乙方的施工过程进行监督。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同约定完成电力线路的迁改工作。
（2）确保工程质量，遵守安全生产规定。
（3）确保施工现场安全，防止事故发生。
（4）对甲方提出的合理要求和建议，应当积极予以配合。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力安装工程施工合同
发包方：（简称甲方）
承包方：（简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《贵阳市保护消费合法权益条例》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
第一条工程概况
1、项目名称：
2、项目地址：
3、工作内容：施工图所示范围
4、承包方式：包工包料。
5、合同暂定价款：￥元（人民币大写），该价款为工程预算书价格，结算价按实际发生工程量送清镇市审计局审计，通过审计后以清镇市审计局审计的结算价为该工程的最终结算价。
6、工期：自年月日开工，至年月日竣工
第二条甲乙双方责任和义务
1、甲方责任和义务：
（1）甲方负责对乙方施工质量进行监督、检查，开展现场监理工作。
派员工进驻工地对施工进度、质量进行监督，负责双方联系和处理应由甲方负责的具体事务。
（2）审核乙方提供的施工图，及时提供办理用电申请所需的甲方相关资料；及时审批乙方报送的施工方案、工程进度计划、工程质量控制计划等；
（3）及时审批或发出工程指令以使乙方能够进行正常施工。
(4)审批乙方的付款申请，负责支付工程款和结算工程款。
(5)甲方负责协调青苗及土地赔偿事宜。
2、乙方责任和义务：
（1）乙方应按合同要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
（2）开工前完成施工图及相关图纸的设计并通过供电局批准，并经甲方签字确认；
（3）开工时组织对甲方进行技术交底，并由甲方签字确认；
（4）严格按照国家有关规定组织施工，材料进场后必须经甲方现场代表确认后方可施工；
（5）严格按照施工规范操作，做好防火、防盗等工作，乙方在施工过程中发生的一切安全事故及质量事故均由乙方自行负责，并承担相应经济损失及法律责任；
（6）做好施工记录，出现设计变更、工程量增减、材料规格型号、价格变化时，及时通知甲方并签字确认；
（7）做到文明施工，保护成品，维护施工现场；
（8）全权负责本工程的施工验收并提供书面的施工验收报告。
第三条工期约定
1、延期开工：出现下列情况时，乙方有权延期开工，工期相应顺延
（1）双方达成延期开工协议；
（2）其他不可抗力。
2、暂停施工：出现下列情况时，乙方有权暂停施工，工期相应顺延
（1）甲方通知乙方暂停施工；
（2）甲方未按合同约定支付工程款；
（3）其他不可抗力。
3、工期延误：对下列情况造成工期延误时，工期相应顺延
（1）合同中约定或甲方同意工期顺延的其他情况；
（2）甲方自作项目影响乙方施工；
（3）其他不可抗力。
第四条材料供应
乙方供应的材料、设备，如不符合甲方的质量要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第五条工程质量及验收
1、甲方有权随时对乙方的施工质量进行监督和检查，乙方的施工质量达不到验收标准，甲方有权要求乙方返工，造成的损失由乙方承担。
2、如甲方要进行设计重大变更或材料重大更换，甲方应承担设计变更或材料更换的相关费用，并承担已做工程的损失，工期相应顺延。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5、甲方在收到乙方的书面通知后非因乙方原因不在约定的时间内参加验收或验收合格后未在验收单上签字确认的，均视为甲方验收合格。
6、甲、乙双方对质量产生争议时，双方约定按国家技术监督部门的验收结果为准。
第六条有关安全生产和防火约定：
乙方施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路等；乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。
第七条关于工程价款及结算的约定：
1、工程款支付：
合同签订后，按合同暂定价款的40%支付工程预付款给乙方订购材料，工程竣工经供电部门验收合格且通过清镇市审计局审计完成后支付至审计结算价的100%。
2.支付方式：转账支票支付
甲方支付工程款时，应支付到乙方指定的账号，乙方须向甲方开具建安（或增值税）发票（*****税务局发票）。
乙方指定的账号为：
开户行：
公司名称：
账号：
3.工程结算：
（1）结算方式：结算价按实际发生工程量送清镇市审计局审计，通过审计后以清镇市审计局审计的结算价为该工程的最终结算价。
（2）工程竣工验收合格、通电并经双方签字认可后，乙方将竣工验收合格资料及工程结算书报送甲方确认，甲方在收到乙方竣工验收合格资料后送清镇市审计局审计。
第八条设计及工程项目变更
1、在施工过程中，甲方可以要求乙方进行设计或项目变更，经乙方相关工作人员确认后双方对变更内容签订变更协议，所产生的费用由双方协商确定。
2、在施工过程中，如甲方提出对施工项目进行增加，经乙方认可后，项目增加时，乙方就增加的项目填写项目变更单，并注明项目内容、单价、工程量及金额，由甲方签字确认。
3、甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
上述变更如甲方不予签字确认的，乙方不得进行变更。
第九条竣工验收
1、工程具备验收条件时，乙方应通知甲方，甲方应在接到通知的三日内进行验收，逾期不进行验收的，视为甲方已验收合格，但因乙方原因导致的除外。
2、在施工中，如有甲方自行施工或甲方要求甩项的，双方另订竣工协议。
第十条合同文件及解释顺序
1、下列文件为双方合同性文件
（1）本合同；
（2）预算书；
（3）工程施工图；
第十一条合同文件使用法律、标准
1、适用法律法规：《中华人民共和国合同法》及贵州省相关法律法规。
2、适用标准：《低压配电设计规范》GB50054-95
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
《供配电系统设计规范》GB500542-95
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
第十二条违约责任：
1、甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，甲方支付乙方300元/天的违约金，但累计金额不超过合同总价款的10%。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方付甲方300元/天，但累计金额不超过总价款的10%。
如因乙方原因造成工程进度工期逾期十天，甲方有权终止合同另行组织施工，由此造成的损失由乙方自行承担，并承担违约责任。
3，合同签订后，任何违反本合同约定的行为均视为违约。
4，本合同经双方签字生效后，任何一方不得擅自解除合同。
否则违约方应支付另一方合同价款10 %的违约金，并承担另一方因此导致的损失。
第十三条争议处理
合同履行中发生争议时，双方可通过协商解决，协商解决不成时，任何一方应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十四条本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系方式：
日期：_ _年月日日期：_ _年月日。