电力线路改迁协议书
高压线线路改造合同协议书
高压线线路改造合同协议书甲方（业主）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲方需对现有高压线线路进行改造升级，以提升供电能力和确保电力安全稳定供应，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就高压线线路改造工程事宜达成如下协议：一、工程范围与内容1. 甲方委托乙方对位于_____（地点）的高压线线路进行改造升级，包括但不限于更换老旧电线、增设支撑结构、优化线路布局等。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准，完成上述改造工作，并确保改造后的线路符合国家电力行业标准和安全生产规范。
二、工期与进度安排1. 本工程自合同签订之日起_____天内开始施工，自施工开始之日起_____天内完工。
2. 乙方应根据工程进度合理安排人员和设备，确保按期完成改造任务。
如遇特殊情况需延期，乙方应提前书面通知甲方，并说明原因和延期时间。
三、质量要求与验收标准1. 乙方必须严格按照甲方提供的技术规范和质量要求进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程完工后，甲乙双方共同组织验收，如发现质量问题，乙方应及时整改并承担相应责任。
四、费用与支付方式1. 本工程总造价为人民币_____元整（￥________），包含材料费、人工费、管理费等所有费用。
2. 甲方应在合同签订后_____天内支付预付款人民币_____元整（￥________）；剩余款项在工程完工验收合格后一次性支付清。
五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的数额为未完成部分工程价款的_____%。
2. 若甲方未能按合同约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的数额为逾期未付款项每日万分之_____。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
线路改迁合同协议书
线路改迁合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！线路改迁合同协议书甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要对现有线路进行改迁，以确保供电安全和提高供电质量，乙方具备线路改迁的资质和技术能力，甲乙双方经充分协商，达成如下协议：一、改迁范围和内容1.1 甲方同意将现有电力线路（包括但不限于杆塔、电缆、配电设备等）进行改迁，以满足乙方供电需求。
1.2 乙方同意根据甲方的要求，对现有电力线路进行设计、施工、验收及维护等工作。
二、改迁费用2.1 乙方应按照甲方提供的线路改迁设计方案，编制详细的施工方案和预算，提交甲方审批。
2.2 甲方应在收到乙方的施工方案和预算后七个工作日内审批完毕，并将审批结果通知乙方。
2.3 乙方应在获得甲方审批同意后，按照批准的施工方案和预算进行施工。
三、施工期限3.1 乙方应按照批准的施工方案和预算，确保线路改迁工程在约定的工期内完成。
3.2 如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担因此产生的相关费用，并按照甲方要求进行赔偿。
四、质量保证4.1 乙方应对线路改迁工程的质量负责，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应及时进行修复或更换。
五、合同的变更和解除5.1 任何一方不得单方面解除或变更本合同，如确需变更或解除，应与对方协商一致，并签订书面协议。
5.2 合同的变更或解除不得影响双方在原合同项下的权利和义务。
六、违约责任6.1 如一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
电力线路迁改赔偿协议书
电力线路迁改赔偿协议书甲方：__________（以下简称甲方）地址：__________电话：__________法定代表人：__________乙方：__________（以下简称乙方）地址：__________电话：__________法定代表人：__________鉴于：甲方计划对电力线路进行迁改，为了保证迁改工作的顺利进行以及权益的保护，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条迁改线路描述甲方计划对位于__________（具体位置）的电力线路进行迁改工作，旨在提升线路稳定性和服务质量。
具体迁改线路详情如下：线路名称：__________线路起点：__________线路终点：__________第二条迁改工作责任1. 甲方责任：（1）负责组织安排迁改工作的具体方案和时间表；（2）确保迁改工作的安全进行，避免对附近居民、企业和环境造成不良影响；（3）承担迁改工程的所有费用，包括但不限于工人工资、施工材料、设备租赁等。
2. 乙方责任：（1）协助甲方进行迁改工作，提供必要的协助和配合；（2）确保迁改工程过程中对现有线路的保护，避免出现人为损坏或意外事故；（3）按照甲方要求提供相应的资料和证明，保证迁改工作的顺利实施。
第三条迁改赔偿1. 迁改期间给予乙方的赔偿：甲方将对乙方在迁改期间因迁改工程给予以下赔偿，具体内容如下：（1）停电补偿：在迁改过程中，如需断电影响乙方正常生产经营的，甲方将按照双方协商的停电期间进行合理的赔偿。
（2）临时用电：在迁改过程中，如乙方需要临时用电保持正常生产经营的，甲方将提供合理的电源及电费补偿。
（3）施工损失赔偿：如迁改工程过程中由甲方或甲方委托的工程单位造成乙方线路、设备或财产损坏的，甲方将承担相应的维修和赔偿责任。
2. 迁改后线路运行期间的赔偿：（1）如因迁改工作导致线路运行不稳定或存在质量问题的，甲方将负责修复和改正，并承担相应的费用；（2）线路运行期间如出现乙方因迁改原因造成的经济损失，甲方将按照双方协商的方式进行合理的赔偿处理。
电力线路改迁工程施工合同
电力线路改迁工程施工合同甲方（业主）：________________乙方（承包商）：______________鉴于甲乙双方经过友好协商，就电力线路改迁工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：电力线路改迁工程2.工程地点：____________________3.工程内容：按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成电力线路的改迁、安装和调试等。
二、合同条款1.合同期限：自签订本合同之日起计算，工期为______天。
2.合同价款：总价款为人民币______元整（￥______元），包括但不限于人工费、材料费、运输费、安装费等。
3.付款方式：甲方应在合同签订后支付乙方合同总价款的______%作为预付款，工程验收合格后支付至合同总价款的______%，余款在______%质保期满后一次性付清。
4.工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量符合相关规定。
5.工程验收：工程完工后，乙方应按照国家相关规定和甲方的要求进行自检，并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后______天内组织验收，并出具验收报告。
6.质保期：本工程的质保期为______个月，自工程验收合格之日起计算。
在质保期内，因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责无偿维修或更换。
7.争议解决：如甲乙双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
三、其他条款1.保密条款：甲乙双方应对本合同的全部内容及涉及的商业秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。
2.附则：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
3.其他未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（业主）：____________________（盖章）乙方（承包商）：________________（盖章）日期：__________________________。
电力改造免责协议书范本(3篇)
第1篇甲方（供电方）：________________________乙方（改造方）：________________________鉴于甲方为我国某地区电力供应单位，负责该地区电力设施的运营和维护；乙方为专业电力改造公司，具备电力设施改造的资质和能力。
双方经友好协商，就甲方电力设施改造过程中可能出现的风险及责任划分达成如下协议：一、协议背景1. 甲方电力设施老化、损坏，需进行改造升级，以提高供电质量和安全性。
2. 乙方愿意承担电力设施改造任务，但需明确改造过程中可能出现的风险及责任。
二、协议内容1. 改造范围及内容（1）改造范围：本次电力改造包括但不限于以下内容：a. 电力线路的改造、架设；b. 变电站的改造、升级；c. 电力设备的更换、安装；d. 电力通信、自动化系统的改造。
（2）改造内容：根据甲方实际需求，乙方将按照国家相关标准和规范，对电力设施进行改造，确保改造后的电力设施满足供电需求。
2. 改造期限本次电力改造预计工期为____个月，自合同签订之日起计算。
3. 风险及责任划分（1）乙方在电力改造过程中，因自身原因导致的人身伤害、财产损失等事故，由乙方承担全部责任。
（2）因以下原因导致的事故，甲方不承担责任：a. 不可抗力因素，如自然灾害、战争等；b. 甲方提供的电力设施存在质量问题，经乙方检验确认；c. 甲方未按约定提供改造所需的场地、设备等；d. 第三方责任，如施工过程中其他单位或个人造成的损害。
4. 保险（1）乙方应购买以下保险：a. 工程保险：保障施工过程中乙方人员的人身安全和财产损失；b. 第三者责任保险：保障施工过程中因乙方原因造成第三方的人身伤害和财产损失。
（2）甲方应购买以下保险：a. 电力设施保险：保障改造后的电力设施因自然灾害、意外事故等原因造成的损失；b. 第三者责任保险：保障改造后的电力设施因意外事故等原因造成第三方的人身伤害和财产损失。
5. 付款方式（1）本次电力改造费用总计为人民币____元。
电力迁改协议书范本
电力迁改协议书范本甲方（迁改方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（电力公司）：__________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方因项目开发需要，需对乙方管理的电力设施进行迁改，经双方协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条迁改范围及内容1.1 迁改对象：乙方管理的位于甲方项目区域内的电力线路及相关设施。
1.2 迁改内容：包括但不限于电力线路的迁移、改造、加固等，具体迁改方案由甲方提供，经乙方审核同意后实施。
第二条迁改费用2.1 迁改所需费用由甲方承担，具体费用根据迁改方案和实际工程量确定。
2.2 迁改费用的支付方式为：甲方在迁改工程开工前支付50%，工程完工并通过乙方验收后支付剩余50%。
第三条迁改时间3.1 迁改工程的开工日期为：_______年______月______日。
3.2 迁改工程的竣工日期为：_______年______月______日。
第四条迁改工程质量与验收4.1 迁改工程应符合国家及地方相关电力设施迁改标准和规范。
4.2 工程完成后，乙方负责组织验收，甲方应提供必要的协助。
第五条安全责任5.1 迁改过程中，甲方应确保施工安全，遵守相关安全规定，因甲方原因造成的安全事故，由甲方承担全部责任。
5.2 乙方应提供必要的技术支持和安全指导。
第六条违约责任6.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
三电迁改合同协议书
三电迁改合同协议书甲方（委托方）：___________有限公司乙方（承接方）：___________工程有限公司鉴于甲方因建设需要对现有三电设施进行迁移改造，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况1. 工程名称：___________三电迁改工程2. 工程地点：_________________3. 工程内容：包括但不限于电力线路的迁移、通信线路的调整以及广播电视线路的改造等。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量满足技术规范要求。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币（大写）________元整（￥_______）。
2. 付款方式：首期支付___%，工程进度达到50%时支付__%，工程完工验收合格后支付剩余__%。
三、工期与竣工1. 工程开工日期：自____年____月____日起2. 工程竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时协商确定新的完成日期。
四、权利与义务1. 甲方负责提供必要的工程资料和施工条件，及时支付合同约定的款项，并对乙方的工作成果进行验收。
2. 乙方负责按约定时间、质量完成工程建设任务，并保证工程符合安全标准。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付迟延支付的违约金。
2. 若乙方未按约定时间或质量完成工程，应承担相应的违约责任。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
电力迁改施工合同5篇
电力迁改施工合同5篇篇1电力迁改施工合同一、总则为了规范电力迁改施工的过程，保障电力设施的安全运行，特制定本合同。
本合同由甲方（施工方）和乙方（电力公司）双方自愿达成，双方均应遵守合同规定的各项内容。
二、合同内容1. 电力迁改的范围：本合同涵盖电力设施的迁移和改造工作，包括但不限于输电线路、配电设备、变压器等相关设施的搬迁和改建。
2. 工程额：甲方承诺完成本次电力迁改工程，乙方承诺向甲方支付相应的工程费用。
工程费用根据合同约定的工程量和标准进行结算。
3. 工程时间：双方应遵守约定的工程时间表，严格按照工程进度完成施工任务。
如有特殊情况需要延期，需提前通知并经双方协商同意。
4. 施工质量：甲方应按照国家相关标准和要求执行施工工艺，确保电力设施的安全可靠运行。
乙方有权对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合标准。
5. 安全保障：施工期间，甲方应加强安全管理，保障工程施工过程中的安全；乙方应提供相关安全技术支持和指导。
6. 紧急情况处理：在电力迁改过程中，如发生紧急情况影响运行安全，双方应立即通知对方，并采取紧急措施予以处理。
7. 其他约定：双方如有其他补充协议，应在本合同中明确约定，如有争议，以书面协议为准。
三、合同履行1. 签署本合同的同时，双方应按照约定的时间表和工程量进行工程施工，保证施工进度和质量。
2. 施工过程中如遇特殊情况需要变更工程方案，双方应及时沟通，并努力达成一致意见。
3. 工程竣工后，甲方应提交施工资料和相关技术报告，乙方应组织验收工程质量，完成竣工手续。
四、合同解决争议双方如在履行合同过程中发生争执或纠纷，应积极协商解决。
如无法达成一致意见，可向有关部门申请调解或仲裁，保障各自的合法权益。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本合同内容如有未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充或修改，经双方签字盖章后生效。
甲方（施工方）：乙方（电力公司）：签字：签字：日期：日期：以上为《电力迁改施工合同》，双方应遵守合同的内容和约定，共同完成电力迁改工程，确保电力设施的安全运行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力线路改迁协议书1、电力线路迁改协议书甲：廊沧高速公路建设管理处地址：市新华路80号联系人：某某联系：乙：华北电网有限公司供电公司地址：市新华路105号联系人：某某联系：丙：明源电力工程有限公司地址：经济技术开发区金源道联系人：某某联系：传真：开户银行：工商银行曙光道支行帐号：廊沧高速公路建设项目是省政府重点建设项目之一。
根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地围的电力线路设施进行迁改。
依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三协商达成如下协议。
一、乙同意对甲负责建设的廊沧高速公路段交跨的乙所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙受甲委托，负责该线路迁改工程施工。
四、甲的权利和义务1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用；2、施工前向乙提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料；3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供便；4、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙的权利和义务1、积极配合甲的工作，按照甲的施工进度要求提前做好线路的停电工作；2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求；3、督促监督丙按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
六、丙的权利和义务1、按照本协议约定，受甲委托，负责线路迁改施工；2、丙应根据甲提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工；3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合及电力行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求；4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程容迁改工程设计文件中所涉及的工程容：廊沧高速公路段占地界涉及乙所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、清线路、线路、城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。
（详见设计文件）八、工程费用及付款式1、根据迁改工程设计文件，经甲、乙与丙协商一致，迁改工程费总计33000000.00元。
大写：叁仟叁佰万整。
由丙包干使用。
该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
2、付款式（1）甲应在本协议签字生效之日起5日向丙支付前期迁改工程费30000000.00元，大写：叁仟万元；（2）甲在线路迁改工程竣工后15天向丙支付剩余全部工程费用。
九、施工期限1、自甲将前期工程费用支付给丙之日起70天完成本协议约定的所有迁改线路的施工；2、因以下原因，造成施工延误的，工期相应顺延：（1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。
（2）因甲未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误；（3）因甲或者上级主管部门对廊沧高速段施工计划调整。
十、争议解决式协议各在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙住所地人民法院提起诉讼解决。
十一、其他事项1、其他未尽事宜，另行协商；2、本协议自三签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲支付了全部工程费用后本协议自动终止。
3、本协议一式拾贰份，甲肆份，乙肆份，丙肆份。
甲：廊沧高速公路建设管理处（盖章）法定代表人：授权委托人：时间：20XX年月日乙：华北电网有限公司供电公司（盖章）负责人：授权委托人：时间：20XX年月日丙：明源电力工程有限公司法定代表人：授权委托人：20XX年月日2、电力线路设施迁改协议书甲（建设单位）：两新实业发展有限公司（以下简称甲）乙（产权单位）：江津区供电公司津南客户中心（以下简称乙）甲在乙所在的津南供区开展110KV白贾线架设杆塔和展放导线工作，由于工程需要需改迁10KV一处、改迁低压三处、加装隔离刀闸二把。
按照确保电网安全、支持项目建设、促进地经济发展的原则，双对有关事项进行了沟通，达成协议如下：一、工程量：1、改迁10KV慈线慈塘支线#11-#14杆段，使新建110KV白贾线导线能满期对10KV慈塘支线的安全距离；2、改迁新建110KV白贾线#34、#36、#47旁的三外低压线，使其满足对110KV白贾线新立杆塔的安全距离；3、在西黄线T接黄中支线、玉人线T接人红支线分别加装刀闸两把。
二、乙原则同意对甲在该项目建设中有妨碍的电力线路及设施进行迁改。
三、电力线路及设施的迁改案首先必须满足相关电力规规定和电网公司相关规规定、反事故措施、差异化设计指导意见等，符合市规划管理办法及江津区总体规划等其它规和规定。
主要技术规包括《架空送电线路运行规程》（DL/T741-20XX）、《电网差异化规划设计指导意见》(电网发展〔20XX〕195号)、《架空输电线路管理规（试行）》（ZDGC0907）《架空配电线路设计技术规程》（SDJ20XX－1987）、《市城市规划管理技术规定》、《十八项电网重大反事故措施》等，但不局限于所列举的围等。
当出现不同规规程和规定的技术要求不一致时，以安全标准高的要求执行。
四、乙需按照上级单位有关线路搬迁管理办法的规定履行线路迁改的相关手续。
五、甲应按照颁布的《电力设施保护条例》的规定，充分重视电力线路的保护工作，采取切实措施，避免因施工不当危及电力线路的安全可靠运行。
在未实施迁改前，甲不得在电力设施安全保护围进行工程建设，凡在电力设施安全保护围进行工程建设发生的一切安全事故均由甲负全部责任。
六、本合同中工程费用采用包干的式，共110800元（大写：壹拾壹万零捌佰元）。
七、线路迁改工程设计、施工单位由乙组织，相关设计、施工费用由甲承担。
八、按照国有资产管理有关规定，线路迁改工程中所有拆除的废旧物资由乙统一回收处理。
九、迁改后的电力线路及设施产权属乙所有，由乙负责维修、维护。
十、合同签订后乙应尽快组织施工，以保证甲施工工期。
十一、工程建设过程中如遇本协议未明确而又确需解决的事宜，由甲和乙本着实事的原则协商解决。
本协议书一式四份，由甲、乙各执二份，协议自签订之日起签字盖章后生效。
甲：（盖章）乙：（盖章）代表：代表：签订日期：年月日3、20xx年电力线路迁改框架协议书甲：市交通运输委员会乙：电网公司供电局为加快推进市交通基础设施建设工作，保障电力设施的安全、正常运行，根据20XX年62号市政府办公会议纪要精神，甲、乙双本着相互支持的原则，经友好协商，就20XX~20XX年度市交通基础设施建设项目电力线路迁改工作合作事宜取得一致意见，签订本协议：一、甲委托乙负责组织实施市交通基础设施建设项目（以下简称项目）涉及的电力线路迁改工程（以下简称迁改工程），包括组织设计、监理、施工等工作容。
乙承诺按相关规定和程序组织实施。
二、迁改工程规模限于按照原有电力线路的数量、现行技术标准和政府规划进行迁改，迁改费用由甲承担，迁改后的电力线路仍交由乙使用和管理。
如乙自身规划高于政府规划的，超出部分的投资由乙承担。
迁改工程迁改电力线路的数量以甲审查的初步设计文件为准，在初步设计文件审查后，乙不得在项目建设围敷设新的电力管线。
三、甲责任：负责迁改工程的立项、规划用地、拆迁可、施工可等前期报批工作；组织具备资质的独立第三设计对包括初步设计（概算）、施工图设计（预算）在的设计文件进行审查；协调签订迁改工程设计、监理、施工合同；协调提供迁改工程施工场地；负责造价管理，按合同支付工程款；参与质量、安全、进度管理和验收工作；组织办理结算手续。
四、乙责任：根据工作职责和经营围，按照相关规定确定迁改工程设计、监理、施工单位，并进行管理；审核包括初步设计（概算）、施工图设计（预算）在的设计文件；组织实施迁改工程，负责迁改工程质量、安全、进度管理工作；组织交（竣）工验收及接收管理工作。
五、按照本协议确定的原则，设计、监理和施工单位分别与甲项目管理单位、乙（或管辖单位）签订三合同，在三合同中对迁改工程的容、技术标准、工作责任等有关事项进行具体约定。
甲项目管理单位：新改建项目是市交通公用设施建设中心或各片区交通运输局，养护项目是交通公用设施管理处或各片区交通运输局。
六、迁改工程设计、监理、施工合同按照经甲项目管理单位审核的预算价下浮一定比例作为合同价，结算以市政府投资审计专业局审计为准，最高不超过发展改革部门批复的相应概算费用。
有关计价式约定如下：（一）定额标准。
原则采用地定额标准，35～500KV电力线路等无地定额标准的迁改工程采用行业定额标准。
（二）下浮率。
其中设计、监理费用按照相关标准计取。
施工费用：110KV及以上电力线路迁改工程下浮率由乙通过竞争性谈判的式确定，110KV以下电力线路迁改工程下浮6.99%。
七、迁改工程签订施工合同后，支付合同价50％的预付款，工程实施期间按进度支付进度款，工程验收移交后支付至合同价的80％，余款待工程结算审计完成后予以支付。
八、甲、乙双协商建立协调机制，加强迁改工程有关问题的协调，甲、乙双分别设立相应的协调部门，设立专门的联络员，定期进行协调。
九、甲承诺在职责围支持乙有关电力设施建设工作和营运安全保障工作。
十、乙承诺按照交通基础设施建设需要按时完成迁改工程（如因甲原因导致延误者除外）。
十一、因上级政府、社会事件的原因，以及不可抗力包括但不限于火灾、水灾、地震、台风、自然灾害等不可预见或不可避免的无法控制的情况致使其不能履行本协议项下的义务，该义务对此不负责任。
发生上述事件，任一应当及时书面通知对，并积极采取相关措施避免损失的扩大。
十二、因执行本协议发生争议，由双协商解决，协商不成，双同意向仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。
十三、本合同自双签订之日生效，有效期为一年，甲、乙双于合同届满前协商签订下一年度迁改工程合作框架协议。
十四、本合同未尽事宜，由甲、乙双协商补充或修改达成书面意见，补充和修改的容与本合同具有同等效力。
十五、本合同一式四份，甲、乙双各执二份，均具有同等效力。
甲：（盖章）法定代表人：或委托代理人：签订日期：20XX年月日乙：法定代表人：或委托代理人：（盖章）。