最新电力迁改工程委托合同
电力线路改迁工程合同
电力线路改迁工程合同甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方因城市改造需要，需对现有电力线路进行改迁，乙方具备相应的资质和能力承担此项工程，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，就电力线路改迁工程的有关事项达成如下合同：一、工程内容1. 工程名称：_________电力线路改迁工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程规模：涉及电力线路总长度约____公里，包括高压线路、低压线路及相关配套设施的改迁。
4. 工程标准：按照国家现行的电力行业标准及甲方提供的技术要求执行。
二、合同价格1. 合同总价为人民币____万元整，包括材料费、人工费、机械使用费等所有费用。
2. 如遇不可预见的额外工作，双方应根据实际情况协商确定增加的费用。
三、工期要求1. 工程开工日期为____年____月____日。
2. 工程竣工日期为____年____月____日。
3. 乙方应按合同约定的工期完成工程，如遇特殊情况需延期，应及时通知甲方并说明理由，经甲方同意后方可延期。
四、质量要求1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准及甲方要求，确保电力线路安全稳定运行。
2. 工程验收由甲方组织，乙方应提供必要的技术支持和配合。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在____天内支付剩余款项。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方损失。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电力线路迁改专业合同
电力线路迁改专业合同日期：________ 年 ____ 月 ____ 日一、甲方•名称：________•地址：________•法定代表人：________•联系方式：________二、乙方•名称：________•地址：________•法定代表人：________•联系方式：________鉴于：1.甲方拟对现有电力线路进行迁改工程，现委托乙方作为专业承包商负责进行相关工程。
2.双方经友好协商，达成以下合作意向。
故双方经协商一致，达成如下合同：一、工程范围1.乙方应对甲方提供的电力线路进行勘察评估，并提出具体迁改方案。
2.乙方负责开展线路拆除、迁移、重新布线等工程环节。
3.工程期间，乙方需确保施工现场秩序井然，保证施工质量和安全。
4.完工后，乙方应进行系统检测和保养，确保电力线路正常运行。
二、工期及付款方式1.工程预计周期为______，具体工期以双方书面协商为准。
2.甲方应按照工程进度支付相应款项，具体支付方式为________。
3.工程完工后，甲方应在______日内完成最终结算。
三、合同价款1.本工程总价为______（大写：________）人民币，包括人工、材料、设备等一切费用。
2.甲乙双方应做到严格控制成本，确保工程质量和进度。
四、违约责任1.若一方未能按照本合同约定履行其义务，应承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失。
2.因不可抗力因素导致工程无法继续的，双方可协商解除合同，但应及时通知对方，并协商处理相关事宜。
五、保密条款1.双方应对工程期间涉及的商业秘密和技术资料保密，未经对方许可不得擅自披露。
六、争议解决1.凡因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成，提交______仲裁裁决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：_________________ 日期：______年______月______日乙方（盖章）：_________________ 日期：______年______月______日。
电力设施迁改工程劳务合同(2篇)
电力设施迁改工程劳务合同合同编号：_______甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方有电力设施迁改工程需要进行，乙方具备相关的施工资质和经验，双方经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 甲方委托乙方进行电力设施迁改工程，工程内容包括：（1）____________________（2）____________________（3）____________________1.2 乙方向甲方保证，按照约定的工程内容和质量标准，按时完成工程。
二、合同价格2.1 乙方向甲方提出的合同价格为人民币_______元（大写：__________________________元整）。
2.2 甲方应在工程验收合格后_______天内，将上述费用支付给乙方。
三、工程质量3.1 乙方应保证工程质量，工程完工后，甲方有权组织验收。
3.2 乙方应在验收合格后_______天内，向甲方提供工程保修书。
四、工程进度4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，不得延误。
五、劳务人员5.1 乙方应自行负责所派遣的劳务人员的人事管理、工资发放等事项。
5.2 乙方应确保所派遣的劳务人员具备相应的技能和资质。
六、安全责任6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产规章制度进行施工。
6.2 乙方应对因施工造成的任何人员伤亡、财产损失承担责任。
七、合同的解除和终止7.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
7.2 合同终止后，乙方应将已收取的费用扣除已提供服务的部分后，退还剩余费用给甲方。
电力迁改施工合同5篇
电力迁改施工合同5篇篇1电力迁改施工合同一、总则为了规范电力迁改施工的过程，保障电力设施的安全运行，特制定本合同。
本合同由甲方（施工方）和乙方（电力公司）双方自愿达成，双方均应遵守合同规定的各项内容。
二、合同内容1. 电力迁改的范围：本合同涵盖电力设施的迁移和改造工作，包括但不限于输电线路、配电设备、变压器等相关设施的搬迁和改建。
2. 工程额：甲方承诺完成本次电力迁改工程，乙方承诺向甲方支付相应的工程费用。
工程费用根据合同约定的工程量和标准进行结算。
3. 工程时间：双方应遵守约定的工程时间表，严格按照工程进度完成施工任务。
如有特殊情况需要延期，需提前通知并经双方协商同意。
4. 施工质量：甲方应按照国家相关标准和要求执行施工工艺，确保电力设施的安全可靠运行。
乙方有权对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合标准。
5. 安全保障：施工期间，甲方应加强安全管理，保障工程施工过程中的安全；乙方应提供相关安全技术支持和指导。
6. 紧急情况处理：在电力迁改过程中，如发生紧急情况影响运行安全，双方应立即通知对方，并采取紧急措施予以处理。
7. 其他约定：双方如有其他补充协议，应在本合同中明确约定，如有争议，以书面协议为准。
三、合同履行1. 签署本合同的同时，双方应按照约定的时间表和工程量进行工程施工，保证施工进度和质量。
2. 施工过程中如遇特殊情况需要变更工程方案，双方应及时沟通，并努力达成一致意见。
3. 工程竣工后，甲方应提交施工资料和相关技术报告，乙方应组织验收工程质量，完成竣工手续。
四、合同解决争议双方如在履行合同过程中发生争执或纠纷，应积极协商解决。
如无法达成一致意见，可向有关部门申请调解或仲裁，保障各自的合法权益。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本合同内容如有未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充或修改，经双方签字盖章后生效。
甲方（施工方）：乙方（电力公司）：签字：签字：日期：日期：以上为《电力迁改施工合同》，双方应遵守合同的内容和约定，共同完成电力迁改工程，确保电力设施的安全运行。
电力迁改工程委托合同
电力迁改工程委托合同甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需对其所属区域内的电力设施进行迁移和改造，现委托乙方作为承包方负责该工程的实施。
双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同标的甲方委托乙方对位于__________（详细地址）的电力设施执行迁改工程，包括但不限于电力线路的拆除、移位、安装以及相关配套设施的建设与调试工作。
二、工程要求1. 乙方应按照国家有关电力工程建设标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程应严格按照甲方提供的技术方案和施工图纸执行，任何变更需得到甲方书面同意。
3. 施工期间，乙方须采取有效措施保证施工现场的安全，防止发生安全事故。
三、工期及交付1. 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
3. 工程完工后，乙方应将工程交付甲方，并提供完整的竣工资料。
四、费用支付1. 工程总价款为人民币____元。
2. 甲方于合同签订后____日内支付合同价款的____%作为预付款。
3. 余款在工程验收合格后的____日内一次性付清。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量不合格，应按照约定支付违约金。
六、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜1. 本合同未尽事宜，由双方另行商定补充协议予以明确。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同是甲乙双方共同遵守的准则，也是保障双方权益的法律依据。
通过这份电力迁改工程委托合同范本，可以有效地规范双方行为，确保工程顺利进行，同时减少可能出现的纠纷，为城市电力设施的更新换代提供坚实的法律保障。
电力改迁项目委托书
电力改迁项目委托书尊敬的电力改迁项目承接方：根据我国电力行业的有关规定，为确保电力改迁项目的顺利进行，现我方（以下简称“委托方”）全权委托贵方（以下简称“受托方”）承担本次电力改迁项目的相关工作。
以下为委托事项的具体内容，请予以详细阅读并遵照执行。
一、委托项目名称：电力改迁项目二、委托项目地点：XX省XX市XX区（具体位置详见附件1）三、委托项目内容：1. 对现有电力设施进行改迁，确保改迁后的电力设施符合国家及地方电力行业的相关规定。
2. 负责改迁项目的设计、施工、验收及售后服务等工作。
3. 协助委托方与当地电力部门沟通协调，办理相关手续。
四、委托期限：自双方签订本委托书之日起，至电力改迁项目全部完成并验收合格之日止。
五、质量及安全要求：1. 受托方应严格按照国家及地方电力行业的相关规定进行设计和施工，确保项目质量。
2. 受托方应制定严格的安全管理制度，确保施工过程中的人员安全和设施安全。
3. 受托方应定期向委托方报告项目进度，及时解决施工过程中出现的问题。
六、费用及支付：1. 双方根据实际情况商定项目总价款，具体金额详见附件2。
2. 委托方在签订本委托书后7个工作日内，向受托方支付合同总价款的30%作为预付款。
3. 受托方在项目进度达到50%时，向委托方提交中期进度报告，委托方审核无误后支付合同总价款的50%。
4. 项目验收合格后，委托方支付合同总价款的20%作为尾款。
七、违约责任：1. 受托方未能按照约定完成项目或项目质量不符合约定，应承担相应的违约责任。
2. 委托方未按照约定支付款项，应承担相应的违约责任。
八、争议解决：双方在履行本委托书过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定：1. 本委托书一式两份，双方各执一份。
2. 本委托书自双方签字（或盖章）之日起生效。
敬请受托方予以高度重视，严格按照以上内容执行，确保电力改迁项目的顺利实施。
电力迁改工程委托合同pdf
本电力迁改工程委托合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“委托方”）和乙方（以下简称“受托方”）于____年__月__日签订。
一、工程概述1.1 本合同所述的电力迁改工程（以下简称“工程”）是指对位于____地区的电力线路进行迁改，以满足____的需求。
1.2 工程的详细内容如下：（1）对____kV和____kV电力线路进行迁改，包括新建____基铁塔，新立____根电杆，新敷设____m的____kV电缆，新建____个电缆分接箱，新建____kVA组合式变压器，新建____基低压铁塔，新建____根低压水泥杆，新敷设____m的低压电缆。
（2）确保工程质量和安全，符合相关法律法规和行业标准。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币____元（大写：____元整）。
2.2 合同金额的支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，委托方支付合同金额的____%。
（2）工程验收合格后，委托方支付合同金额的____%。
（3）剩余的合同金额将在工程保修期满后支付。
三、合同期限3.1 本合同的期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
3.2 工程验收合格后，受托方应按照合同约定提供保修服务，保修期限为____年。
四、委托方的义务4.1 委托方应按照合同约定支付合同金额。
4.2 委托方应提供工程所需的场地、设施和资料，并保证其真实、准确、完整。
4.3 委托方应协助受托方进行工程设计和施工，并提供必要的便利条件。
五、受托方的义务5.1 受托方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量和安全。
5.2 受托方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项。
5.3 受托方应按照合同约定提供保修服务。
六、违约责任6.1 双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
6.2 受托方未按照合同约定完成工程的，应按照合同约定承担违约责任。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
电力迁改合同范本5篇
电力迁改合同范本5篇篇1合同编号：XXXX甲方（电力迁改方）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，法定代表人：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（电力接收方）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，法定代表人：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力迁改事宜达成如下协议：一、电力迁改内容1. 迁改原因：因XXXX需要，对现有的电力设施进行迁改。
2. 迁改范围：本次迁改涉及XX台变压器、XX条输电线路及相应的配电设备。
3. 迁改目标：将现有电力设施迁移至新址，确保电力供应稳定、安全、高效。
二、电力迁改实施1. 甲方负责电力迁改的具体实施工作，包括制定迁改方案、安排施工队伍、协调相关部门等。
2. 乙方应积极配合甲方进行电力迁改工作，提供必要的支持和便利条件。
3. 迁改过程中，如遇重大事项或变更，应及时向相关部门报备并通知对方。
三、电力接收与安置1. 甲方应在迁改完成后，将新址的电力设施交付给乙方，并协助乙方进行设备安装和调试。
2. 乙方应确保新址电力设施的安全稳定运行，定期进行设备维护和保养。
3. 如有需要，甲方可协助乙方进行电力设施的日常维护和抢修工作。
四、费用结算与支付1. 甲方应根据迁改工程的实际发生费用，向乙方提供详细的费用清单和发票。
2. 乙方应在收到费用清单和发票后，按照合同约定及时完成费用结算和支付工作。
3. 如因乙方原因导致费用结算和支付延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、违约责任及赔偿1. 甲方如未能按照合同约定完成电力迁改工作，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的经济损失。
2. 乙方如未能按照合同约定配合电力迁改工作或者未及时完成费用结算和支付工作，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的经济损失。
六、争议解决与管辖法院1. 甲乙双方在电力迁改过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力迁改工程委托合同
合同编号（委托方）：
合同编号（受托方）：
工程名称：110kV鹰铁I、II线迁移工程
委托方：鹰潭市土地储备中心
受托方：国网江西省电力公司鹰潭供电分公司签订日期:
签订地点：鹰潭
目录
1. 工程概况 0
2. 迁改费用及支付方式 0
3. 双方的义务 (1)
4. 资产归属 (1)
5. 违约责任 (2)
6. 合同的变更、解除 (2)
7. 争议解决方式 (2)
8. 适用法律 (2)
9. 合同的生效 (2)
10. 其他事项 (3)
11. 特别约定 (3)
电力迁改工程委托合同
委托方（甲方）：鹰潭市土地储备中心
受托方（乙方）：国网江西省电力公司鹰潭供电分公司
因鹰潭42号路至 47号路土地进行开发建设，原因，需对我公司所属两条110kV鹰铁I、II线进行迁改，甲方承担迁改费用。
乙方为支持鹰潭市重点工程项目的建设，同意进行线路迁改。
现依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
1. 工程概况
1.1 工程名称： 110kV鹰铁I、II线迁移工程
1.2 工程地点：鹰潭42号路至47号路
1.3 迁改和委托范围：从 110kV鹰铁I、II线、（#1号杆-#8号杆），42号路到 47号路附近。
本工程由乙方包工、包料、包工期、包工程质量，乙方严格按相关规定完成设计、施工、监理流程。
凡遇重大政策性变化或甲方提出的更改均不属承包范围。
1.4 迁改期限：自乙方收到迁改费用之日起4个月内完成工程施工。
施工组织过程中，如遇下列情况之一者，经双方协商一致书面确认可顺延工期：人力不可抗拒的重大自然灾害；因青苗补偿、场地占用、施工道路等外部环境干扰导致的工程受阻；因甲方工程款未按合同到位导致的工程延误。
2. 迁改费用及支付方式
2.1 工程总迁改费用暂定为人民币为工程预算送审价壹仟贰佰叁拾叁万元整 (大写： 12330000 )。
2.2 甲方于合同签订后五个工作日内，支付迁改首付款费用贰佰贰拾万捌仟捌佰壹拾壹元整 (大写： 2208811 )。
2.3 工程验收合格，乙方在一个月内提供相关工程竣工结算资料。
自工程结算批复之日起十个工作日内按财政局工程结算价支付乙方剩余工程款。
3. 双方的义务
3.1 甲方义务
3.1.1按照本合同的规定向乙方支付迁改费用。
3.1.2负责协助办理迁改工程及新建工程立项、规划等报批手续，负责整个工程青苗补偿、地方关系协调等工作，承担建设场地协调。
3.2 乙方义务
3.2.1乙方在收到迁改费用且工程取得合法的规划及建设手续后，立即组织实施本次迁改工程。
3.2.2乙方应按合同约定的期限完成迁改。
3.2.3负责工程施工符合资质要求，符合法律各项要求。
3.2.4按时施工，确保工程施工进度。
3.2.5负责工程所需基础材料的订货、催交、加工、运输及施工；
3.2.6按购货合同及时支付供货商的货款，保证工程不因货款而影响进度。
3.2.7在工程建设中应认真执行安全文明施工的有关规定，将安全文明施工措施落实到现场，落实到施工过程。
3.2.8负责安全管理，把“安全第一，预防为主”的安全方针真正落实到工程建设施工管理中去，杜绝重大事故及人身伤亡事故。
工程施工过程中出现的事故责任均由乙方承担。
4. 资产归属
4.1迁改工程涉及的全部资产属乙方所有。
旧线路残值归乙方所有，冲抵旧线路拆除费用及核减部分施工费用，在迁改施工过程中拆除的物资由乙方根据《国网江西省电力公司废旧物资管理办法》统一回收。
4.2迁改工程新建的所有电力设施在工程竣工送电后由甲方无偿移交给乙方，该电力设施的日常运行维护由乙方负责。
4.3本合同签订同时，甲乙双方按相关规定签订资产移交协议。
5. 违约责任
甲方不按本合同约定支付迁改费用，每逾期一周，支付逾期付款部分 / %违约金，在甲方付清迁改费用前，乙方有权拒绝进场施工。
因甲方未及时履行本合同义务导致工期延后所造成的损失，由甲方自行承担；因甲方未履行本合同义务给乙方造成的损失，甲方按实际损失进行赔偿。
6. 合同的变更、解除
6.1 本合同生效后合同双方均不能擅自对本合同的内容及附件进行单方面的修改变更，但任何一方均可以对合同的内容以书面形式提出变更和修改的建议，该项建议经对方书面同意后视为对合同内容的变更。
6.2 因国家法律法规或相关政策调整导致本合同不能履行或需变更的，双方应变更或解除本合同。
6.3 除本合同规定的解除合同的情形外，双方协商一致并共同书面同意，可以解除本合同。
7. 争议解决方式
7.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第种方式处理：（1）仲裁：提交委托人所在地仲裁委员会仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则1进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向 / 所在地人民法院提起诉讼。
7.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
8. 适用法律
本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
9. 合同的生效
9.1 本合同在以下条件全部满足之日生效：
9.2 本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
合同签订日期以双方中最后一方签1如选择其他仲裁规则，可在特别约定条款中明确。
署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
10. 其他事项
10.1 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。
10.2 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
10.3 本合同一式捌份，发包人执肆份，承包人执肆份，各份具有同等法律效力。
11. 特别约定
本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。
（以下无正文）
签署页
委托方：（盖章）受托方：（盖章）
法定代表人(负责人)或授权代表（签字）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
签订日期：签订日期：
地址：地址：
邮编：邮编：
经办人：经办人：
电话：电话：
传真：传真：
Email: Email:
开户银行：开户银行：工行新区支行
账号：账号：1506015009000000786 税号：税号：。