电力迁改工程合同
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板合同编号：_____________甲方（委托方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲方需进行电力工程迁改，乙方具备相关资质并愿意承接该迁改工程，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款和条件：第一条项目概述1.1 工程名称：_____________1.2 工程地点：_____________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路迁移、电缆铺设、配电设施改建等，具体内容以工程任务书及图纸为准。
第二条合同金额与支付方式2.1 合同总金额为人民币_____________元。
2.2 付款方式：- 预付款：合同签订后____天内支付合同总额的____%；- 进度款：根据工程进度分阶段支付；- 竣工款：工程验收合格后支付剩余____%。
第三条工程期限与工期调整3.1 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3.2 如遇不可抗力或双方认可的特殊情况，工期可相应顺延。
第四条质量要求与验收标准4.1 工程质量必须符合国家现行有关标准和规范要求。
4.2 工程验收由甲方组织，乙方应提供必要协助，确保通过验收。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担相应的违约责任。
5.2 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应按合同约定赔偿甲方损失。
第六条争议解决6.1 双方因履行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
电力工程改迁施工合同范文
电力工程改迁施工合同范文甲方：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要进行电力工程的改迁施工，乙方具有相关资质和经验，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容及范围1. 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXX。
2. 工程地点：XXXXXXXXXXXXXX。
3. 工程内容：对现有电力设施进行改迁，包括但不限于电缆线路、变压器、配电室等。
4. 工程范围：具体范围以甲方提供的工程图纸为准。
二、工程质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应使用合格材料，不得偷工减料或使用劣质材料。
3. 乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，不得擅自更改设计方案。
三、工期要求1. 本工程自合同签订之日起XX个月内完成。
2. 如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并采取相应措施减少损失。
四、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币XXXXX元整（￥XXXXX），包含所有费用。
2. 甲方应在合同签订后XX日内支付预付款，金额为总造价的XX%。
3. 进度款支付：乙方每完成一项工作节点并经甲方验收合格后，甲方支付相应的进度款，累计不超过总造价的XX%。
4. 竣工款支付：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的XX%作为竣工款。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期交付的违约金、质量问题的修复费用等。
2. 若甲方未按合同约定的时间支付工程款，乙方有权停工并要求甲方承担违约责任，包括但不限于停工期间的工资、设备租赁费等。
六、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电力迁改施工合同5篇
电力迁改施工合同5篇篇1电力迁改施工合同一、总则为了规范电力迁改施工的过程，保障电力设施的安全运行，特制定本合同。
本合同由甲方（施工方）和乙方（电力公司）双方自愿达成，双方均应遵守合同规定的各项内容。
二、合同内容1. 电力迁改的范围：本合同涵盖电力设施的迁移和改造工作，包括但不限于输电线路、配电设备、变压器等相关设施的搬迁和改建。
2. 工程额：甲方承诺完成本次电力迁改工程，乙方承诺向甲方支付相应的工程费用。
工程费用根据合同约定的工程量和标准进行结算。
3. 工程时间：双方应遵守约定的工程时间表，严格按照工程进度完成施工任务。
如有特殊情况需要延期，需提前通知并经双方协商同意。
4. 施工质量：甲方应按照国家相关标准和要求执行施工工艺，确保电力设施的安全可靠运行。
乙方有权对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合标准。
5. 安全保障：施工期间，甲方应加强安全管理，保障工程施工过程中的安全；乙方应提供相关安全技术支持和指导。
6. 紧急情况处理：在电力迁改过程中，如发生紧急情况影响运行安全，双方应立即通知对方，并采取紧急措施予以处理。
7. 其他约定：双方如有其他补充协议，应在本合同中明确约定，如有争议，以书面协议为准。
三、合同履行1. 签署本合同的同时，双方应按照约定的时间表和工程量进行工程施工，保证施工进度和质量。
2. 施工过程中如遇特殊情况需要变更工程方案，双方应及时沟通，并努力达成一致意见。
3. 工程竣工后，甲方应提交施工资料和相关技术报告，乙方应组织验收工程质量，完成竣工手续。
四、合同解决争议双方如在履行合同过程中发生争执或纠纷，应积极协商解决。
如无法达成一致意见，可向有关部门申请调解或仲裁，保障各自的合法权益。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本合同内容如有未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充或修改，经双方签字盖章后生效。
甲方（施工方）：乙方（电力公司）：签字：签字：日期：日期：以上为《电力迁改施工合同》，双方应遵守合同的内容和约定，共同完成电力迁改工程，确保电力设施的安全运行。
电力迁改施工合同范本
甲方（施工单位）：
公司名称：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：
乙方（需迁改的单位）：
公司名称：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方经友好协商，就电力迁改施工事项达成一致，并签订如下合同：
一、项目名称：电力迁改施工
二、施工内容：
1. 迁改施工范围包括但不限于：变电站、输变电线路、电缆线路等。
2. 施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工过程安全可靠。
3. 施工过程中如有必要，涉及停电安排需提前通知乙方，经乙方同意后进行施工。
三、施工方责任：
1. 完成电力迁改工程设计、施工、验收等工作。
2. 确保施工过程中不影响乙方正常生产经营。
3. 对施工过程中发生的事故负全部责任。
四、乙方责任：
1. 提供施工所需的场地、材料等必要条件。
2. 配合进行施工过程中的相关要求，确保施工顺利进行。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至电力迁改工程全部完成并经双方验收合格后终止。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方应协商解决，情节严重的一方应赔偿
对方相应损失。
以上内容经双方确认无异议后，签署本合同。
甲方（施工单位）签章：
日期：
乙方（需迁改的单位）签章：
日期：。
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板甲方（业主）：________________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方拟对现有电力工程设施进行迁改，以适应发展需要和规划要求，现委托乙方承担该电力工程迁改工程的施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经充分协商，就电力工程迁改工程的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：本工程包括但不限于以下内容：- 电力线路的迁移、改造；- 变电站设备的搬迁、升级；- 相关电力设施的拆除、重建；- 施工过程中的临时电力供应保障；- 环境保护及安全生产措施的实施。
1.4 工程规模：_______________1.5 工程标准：本工程应符合国家及行业相关标准和规范。
二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：双方经协商确定，本工程的总造价为人民币________元（大写：______________________元整）。
2.2 支付方式：- 甲方应按工程进度分期支付工程款项，具体支付比例和时间为：a. 合同签订后10日内支付预付款，金额为合同总价的30%；b. 工程完成50%时支付第二笔款项，金额为合同总价的30%；c. 工程竣工验收合格后支付剩余款项，金额为合同总价的40%。
三、工程期限3.1 施工开始日期：____年__月__日3.2 施工结束日期：____年__月__日3.3 竣工验收日期：____年__月__日四、质量要求4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，确保工程安全、稳定运行。
4.2 乙方应对其所施工的工程质量负责，并提供相应的质量保证措施。
五、安全生产与环境保护5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，制定并执行安全生产责任制度。
5.2 乙方应采取有效措施，保护施工现场环境，防止污染。
电力迁移合同6篇
电力迁移合同6篇篇1甲方（电力迁移方）：____________________乙方（电力接收方）：____________________鉴于甲方因建设需要，需对原有电力系统进行迁移改造，而乙方同意接受甲方的电力系统迁移接入，双方根据平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、迁移范围及内容本次电力迁移的范围包括甲方指定的电力设备、线路及其配套设施，具体内容如下：1. 设备类型及数量：_______ ；2. 线路走向及长度：_______ ；3. 配套设施情况：_______ 。
二、迁移时间本次电力迁移工程自协议签订之日起启动，计划完成时间为______年______月______日。
如遇特殊情况，完成时间以双方协商确定的最新时间为准。
三、费用及支付方式1. 甲方负责承担本次电力迁移的全部费用，包括但不限于设备采购、施工、检测等费用。
2. 支付方式：双方根据实际工程量和预算确定总金额，签订补充协议并付款。
四、权利义务1. 甲方权利及义务：（1）负责电力迁移工程的规划、设计和施工；（2）确保迁移工程的设备、设施符合国家标准和行业规范；（3）按时支付电力迁移相关费用；（4）保障乙方正常用电需求。
2. 乙方权利及义务：（1）提供电力接收所需的场地、通道等条件；（2）协助甲方完成电力迁移工程；（3）负责接收后的电力设备维护管理；（4）保障电力迁移后的用电安全。
五、安全责任1. 甲方负责电力迁移工程的安全管理，确保施工过程中的人员和设备安全；2. 乙方负责接收后的电力设备安全管理，确保用电安全；3. 若因甲方原因导致电力迁移过程中发生安全事故，由甲方承担全部责任；若因乙方原因导致用电安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未能按时完成电力迁移工程，导致乙方无法正常用电，甲方需承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失；2. 若乙方未能履行本协议约定的义务，导致电力迁移工程无法顺利进行，乙方需承担违约责任。
电力设施迁改工程施工合同
电力设施迁改工程施工合同一、合同背景本合同为电力设施迁改工程施工合同，由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）共同签订，旨在明确双方在电力设施迁改工程中的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完成。
二、工程概况1. 工程名称：电力设施迁改工程2. 工程地点：（详细描述工程所在地）3. 工程范围：（详细描述工程的具体范围和内容）4. 工程期限：（明确工程的开始和结束时间）三、合同条款1. 工程费用1.1 工程费用总额为X万元（具体金额），由业主支付给承包商。
1.2 工程费用支付方式：（明确支付方式和支付时间节点）2. 工程质量与验收2.1 承包商应按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2.2 业主有权对工程质量进行检查和验收，承包商应积极配合，并在发现问题后及时进行整改。
2.3 工程验收标准：（明确工程验收的标准和程序）3. 工程进度管理3.1 双方应共同制定工程进度计划，并按计划进行施工。
3.2 若因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商解决，并根据实际情况进行调整。
4. 安全与保障措施4.1 承包商应严格遵守相关安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。
4.2 承包商应对施工现场进行保护和清理，确保施工区域的安全和整洁。
5. 变更和索赔5.1 如需对合同进行变更，双方应书面协商达成一致意见，并签订变更合同。
5.2 若因业主原因导致工程变更或延误，承包商有权提出索赔要求。
6. 违约责任6.1 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
6.2 违约方应及时采取补救措施，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 合同解除7.1 若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同。
7.2 合同解除后，双方应进行工程结算，并按照约定进行费用的支付和退还。
8. 争议解决8.1 如发生争议，双方应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，双方可向相关仲裁机构提起仲裁。
电力迁改合同范本5篇
电力迁改合同范本5篇篇1合同编号：XXXX甲方（电力迁改方）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，法定代表人：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（电力接收方）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，法定代表人：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力迁改事宜达成如下协议：一、电力迁改内容1. 迁改原因：因XXXX需要，对现有的电力设施进行迁改。
2. 迁改范围：本次迁改涉及XX台变压器、XX条输电线路及相应的配电设备。
3. 迁改目标：将现有电力设施迁移至新址，确保电力供应稳定、安全、高效。
二、电力迁改实施1. 甲方负责电力迁改的具体实施工作，包括制定迁改方案、安排施工队伍、协调相关部门等。
2. 乙方应积极配合甲方进行电力迁改工作，提供必要的支持和便利条件。
3. 迁改过程中，如遇重大事项或变更，应及时向相关部门报备并通知对方。
三、电力接收与安置1. 甲方应在迁改完成后，将新址的电力设施交付给乙方，并协助乙方进行设备安装和调试。
2. 乙方应确保新址电力设施的安全稳定运行，定期进行设备维护和保养。
3. 如有需要，甲方可协助乙方进行电力设施的日常维护和抢修工作。
四、费用结算与支付1. 甲方应根据迁改工程的实际发生费用，向乙方提供详细的费用清单和发票。
2. 乙方应在收到费用清单和发票后，按照合同约定及时完成费用结算和支付工作。
3. 如因乙方原因导致费用结算和支付延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、违约责任及赔偿1. 甲方如未能按照合同约定完成电力迁改工作，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的经济损失。
2. 乙方如未能按照合同约定配合电力迁改工作或者未及时完成费用结算和支付工作，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的经济损失。
六、争议解决与管辖法院1. 甲乙双方在电力迁改过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力迁改工程合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
1. 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程性质：线路迁改
1.4 承包方式：包工包料
1.5 承包范围：XXXXXXXXXXXXXXXX,包工、包料、包工期、包工程质量验收、移交等全部（包括本次迁改所需的一切设备、工料、水泥防护槽，电缆沟除外）。
1.6迁改期限：2018年7月25日前完成工程施工。
2. 迁改费用及支付方式
2.1 工程总迁改费用（含3%增值税） XXXXXXXX 元整（￥：XXXXXXXXX元 )，此费用不含配合费。
2.2 合同签订后，乙方向甲方提供3%增值税专用发票后，甲方付乙方60%工程款；工程验收合格后，甲方付清剩余40%工程款。
3. 双方的义务
3.1 甲方义务
3.1.1 按照本合同的规定向乙方支付迁改费用。
3.2 乙方义务
3.2.1 乙方应按合同约定的期限完成迁改。
3.2.2 提供相应资质，按规范及相关要求施工。
3.2.3 按时施工，确保工程施工进度。
3.2.4 在工程建设中应认真执行安全文明施工的有关规定，将安全文明施工措施落实到现场，落实到施工过程。
3.2.5 负责安全管理，把“安全第一，预防为主”的安全方针真正落实到工程建设施工管理中去，杜绝重大事故及人身伤亡事故。
工程施工过程中出现的一切事故责任均由乙方承担。
3.2.6 乙方做好施工路段的防护工作，如造成交通事故，由乙方承担全部责任。
3.2.7 光电缆及既有设备保护出现问题全部由乙方负责。
3.2.8 按路局相关规定及两个供电段要求施工，编写《施工组织方案》报两供电段审核后施工。
4. 违约责任
因乙方未及时履行本合同义务导致工期延后所造成的损失，由乙方按实际损失进行赔偿；因甲方未履行本合同义务给乙方造成的损失，甲方自行承担。
5. 合同的变更、解除
5.1 因国家法律法规或相关政策调整导致本合同不能履行
或需变更的，双方应变更或解除本合同。
5.2除本合同规定的解除合同的情形外，双方协商一致并共
同书面同意，可以解除本合同。
6. 争议解决方式
6.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应通过协商解
决经协商仍无法达成一致的，向所在地人民法院提起诉讼。
6.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履
行。
7. 本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署
并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
8. 其他事项
8.1 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。
8.2 本合同一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，各份
具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或
授权代表（签字）：法定代表人或
授权代表（签字）：
签订日期：年月日。