索赔通知书模板.doc
工程索赔意向书15篇
工程索赔意向书15篇工程索赔意向书1致：________________有限公司原因：____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来，进场施工材料认价存在分歧，主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议，所含各项价格直接进购买价格，为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会，双方达成协议，现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购，砂石料、水泥有我方购买。
索赔原因：项目部自_________年____月_____日通知贵公司材料主管和师傅开始督促石膏块进场，但至______年____月____日未进场，现已经造成现场砌筑工人窝工，(现场施工人员____人、其中技工______人)及项目部管理费增加，根据相关合同法相关规定;如果有以下原因造成施工方损失的可以索赔：1、甲方供应材料不及时，造成现场窝工产生费用的2、由于设计更改造成损失的。
3、不可抗力造成损失超出一定承担范围的。
论述：针对以上情况，现我公司提出索赔依据并按照程序通知贵公司，应立即给予回复和认同，超出法定时间视为认可，我方将索赔费用整理后按照程序报给贵公司预算部门。
_______________工程有限公司__________年______月______日工程索赔意向书2致：_____县经济开发区建设投资有限公司________项目管理咨询有限公司由于__年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。
此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、材料损失的补偿费用；3、降排水措施补偿费用；4、人工清除淤泥补偿费用；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
保险拒赔通知书
保险拒赔通知书篇一：平安拒赔通知书模板(痕迹不符合)机动车辆保险拒赔通知书张飞：贵公司/您依据12513323900020305669号保单，因皖n-H699L号车于20XX年4月16日在安徽省-六安市-霍邱县-临淮镇发生碰墩子事故（报案号：92500002700028582102，向我公司提出索赔申请。
经本公司审核，其中全部/部分损失共￥6756元不属于我司保险责任范围，不能予以赔付，现作拒赔处理。
拒赔理由：此案件经过我司审核碰撞痕迹不符合，不能予以赔付。
特此通知！中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司20XX年4月18日篇二：山东理赔中心关于加快拒赔案件处理的通知(定稿)山东理赔服务中心关于加快拒赔案件处理的通知各机构理赔服务中心：为了及时稳妥的处理拒赔案件，根据保险法第二十四条规定：“收到被保险人请求后，情形复杂的三十日内作出核定，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人或者受益人发出拒绝赔偿或者拒绝给付保险金通知书，并说明理由”，山东理赔服务中心对材料齐全的拒赔案件的审核时效及超时效后的处理办法明确如下：山东理赔服务中心审核时效为3个工作日；公司理赔服务中心审核时效为4个工作日；超上级公司审核时效未给出意见的，在确保无拒赔反复的情况下，各地机构理赔服务中心可先按照保险法规定，在三日内向被保险人或者受益人发出拒绝赔偿或者拒绝给付保险金通知书，并说明理由。
根据鲁保监发[20XX]115号《山东保监局关于规范财产保险公司拒赔案件管理的通知》要求。
山东理赔服务中心对单证《拒赔案件通知书》增加了拒赔核定的时间，具体见附件。
附件：《拒赔通知书》电子版自行下发之日起执行，特此通知。
山东理赔服务中心二〇一三年四月十一日永安财产保险股份有限公司YonGaninSURancEco.,LTd.拒赔案件通知书尊敬的被保险人：篇三：保险合同纠纷赔偿案例保险合同纠纷赔偿案例发布日期：20XX-10-03作者：范其勋律师北京市西城区人民法院民事判决书(20XX)西民初字第08598号原告王文学，男，汉族，1978年11月29日出生，农民，住河北省承德市平泉县平泉镇喧哗街26号3单元102室。
索赔申请书模板九篇
索赔申请书模板九篇索赔申请书篇1__保险公司：我叫__X，年龄X岁，所在学校____ .20__年X月 X日 X时，在学校上体育课期间打球导致手臂受伤送院治疗，现已痊愈。
在医院期间花费医药费__X元，因我办理贵司保险，（保险单号____，保险名____ ，）特提出理赔申请，望予以接纳办理 .此致敬礼__x______x索赔申请书篇2致：__矿业有限责任公司技改部。
__中安监理公司。
我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。
1：我方从20__年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下：5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时：早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。
1}：人工费：管理人员：五人__7=35日__1.5=52.5工日。
施工人员：21人__7=147日__1.5=20.工日。
2：}机键费：压路机7__一小时400元__12=33600元装栽机7__一小时200元__12=16800元 2：在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大高压停电而发生的停工费用：6.19中午10：00左右停电至21日中午11：30来电共计：停工工时25.5小时。
1：管理人员：5人__25.5/8=16.2工日。
2：钢筋工：8人__25.5/8=25.5工日。
3：木工班：17__25.5/8=54.2工日。
4：施工班：22人__25.5/8=70.13工日。
5：其他工人：12__25.5/8=38.32工日。
以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。
理赔通知书
理赔通知书XXX有限公司：贵司前期交来资料已收悉，经我司复核索赔材料并就上述案件进行复勘，我们发现付款证据资料与实际情况存在不符情形，具体情况已向贵司进行说明。
按照保险法第六十五条规定，我司对贵司赔案按照以下方式处理，请贵司知晓：1、结合我司调查情况，我司对贵司索赔案件的资料重新核定如下，我司已收取材料案件中资料不齐的，我司将在10月6日前通知贵司补充，今后贵司申请索赔案件请按照下述要求提交，我司收取资料后10个工作日告知贵司是否齐备：（1）贵司与劳动者实际劳动关系证明文件；（2）贵司与派遣用工单位的派遣合同；（3）贵司为劳动者购买工伤保险的证明；（4）劳动者工伤事故证明，包括但不限于工伤认定书；（5）劳动者就医病历、诊断证明；贵司索赔医疗费用的，提供医疗费用原件；（6）劳动者因工伤定残的，提供劳动能力鉴定委员会出具的伤残证明；（7）贵司与劳动者就工伤事故签署的赔款协议；（8）贵司向劳动者支付赔偿的支付证明。
2、我司确认资料齐备的案件，贵司与实际受伤雇员在每周三前往我司办理资料核实工作，具体流程如下：（1）受伤雇员提供身份证原件；（2）贵司代表携带公司公章，公章不便携带的，可贵司出具加盖公章的办理保险索赔介绍信或委托书（模板见附件），受托人身份证原件和复印件；（3）受伤雇员、贵司书面确认提交资料真实；（4）贵司、受害雇员共同签署赔款确认书并指定收款人信息，收款人需符合人民银行反洗钱相关规定。
3、资料审核工作按照2完成后，保险公司在5个工作日按照贵司确认的收款人账号支付赔款。
XXX财产保险公司授权委托书委托单位：负责人：职务：受委托人：姓名：工作单位：职务：电话：委托事宜：就某某XXXX年XX月XX日在XXXX公司工作期间工伤事故，请求保险赔偿事宜委托人就保单号雇主责任险（工伤补充责任保险）下上述委托事宜，同意委托受托人代为办理保险理赔的相关事宜，受托人的权限包括如下：1、确认提交案件资料真实，并签署资料真实性保证函2、指定合法的赔款收款人并签署赔款确认书授权期间：201 年月日至201 3年月日此致XX财产保险有限公司分公司委托单位（签章）：受托人（签章）：日期：201年月日。
索赔函(范本5篇)
索赔函(范本5篇)索赔函（一）：索赔函我部于20xx年xx月xx日委托贵公司承运的快递包裹从xx至xx，快递单号：xx。
由于快递包裹在运输途中被压坏件，经双方人员现场确认后无误。
此次事件，不仅仅使我公司货物受损，并且造成我部二次紧急调货物补发以及相关运输费用，经与贵司友好协商，为此我部向贵公司要求赔偿以下费用损失：1.货物直接损失：xx元；2.退货运费：xx元；3.寄货运费：xx元费用共计：xx元xx有限公司20xx年xx月xx日索赔函（二）：致xx国际货运代理有限公司：xxxx年x月x日我公司委托贵公司承运活性炭从起运港：福州市江阴港至目的港：巴西桑托斯，提单号：MSCUFI131xxx，船名航次：CRUSADER-HK517A.由于拖车在xxxx市至福州市江阴市运输途中，发生追尾事故。
导致集装箱箱体损坏，经双方人员现场开箱检查，发现货物破损6包。
确认由此次运输发生事故造成。
此次事件，不仅仅使我公司货物受损，并且造成我司二次紧急调运货物补缺以及相关运输费用、人员误工，最为严重的是造成我公司对客户逾期交货，并要承担逾期交货的违约职责。
为此我公司向贵公司郑重要求赔偿以下费用损失：1.货物直接损失：xxx6包__200元包=1200元2.调运货物运费：600元(300km__2.00元Km)3.人员差旅费：1100元（3人三天两夜）4.逾期交货违约职责（免）费用共计：2900元福建省xxxx股份有限公司20xx年xx月xx日索赔函（三）：索赔函xx速递服务有限公司：由于本人同事马明雷保险索赔事宜，本人于20xx年xx月xx日经过你公司速递服务邮寄相关保险索赔资料（详见下文）至收件人“xx收”处，但由于你公司原因造成快件丢失，未能将本人所寄资料送达收件人处。
本人多次向你公司查询、询问，你公司仍不能确认本人所寄资料下落，也未能供给收件人签收单，以上情景造成保险公司无法对xx进行相应赔偿，造成马明雷实际损失xx元，应由你公司承担。
施工成品被破坏索赔单范文
施工成品被破坏索赔单范文施工成品被破坏索赔单范文「篇一」一、总论前言：20xx年4月，乙公司参与了由甲公司（下称贵司）投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关资料进场施工，并要求加班加点，务必在20xx年8月25前完成所有施工资料。
按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了永川项目部，委派汪某为本项目总指挥，组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于20xx年4月20日正式进场施工，按照设计施工资料和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。
为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，20xx年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。
20xx年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的状况下，承诺不低于重庆市20xx年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至20xx年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。
20xx年5月31日前，我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。
保险索赔报告范文保险理赔申请书写
保险索赔报告范文保险理赔申请书写理赔申请书XX保险公司我叫XXX 年龄X岁所在学校XXXX xx年X月 X日 X时在学校上体育课期间打球导致手臂受伤送院治疗现已痊愈。
在医院期间花费医药费XXX元，因我办理贵司保险，保险单号XXXX 保险名XXXX 特提出理赔申请望予以接纳办理此致申请人 XXX年月日理赔程序1、立案查勘保险人在接到出险通知后，应当立即派人进行现场查勘，了解损失情况及原因，查对保险单，登记立案。
2、审核证明和资料保险人对投保人、被保险人或者受益人提供的有关证明和资料进行审核，以确定保险合同是否有效，保险期限是否届满，受损失的是否是保险财产，索赔人是否有权主张赔付，事故发生的地点是否在承保范围内等。
3、核定保险责任保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求，经过对事实的查验和对各项单证的审核后，应当及时作出自己应否承担保险责任及承担多大责任的核定，并将核定结果通知被保险人或者受益人。
4、履行赔付义务保险人在核定责任的基础上，对属于保险责任的，在与被保险人或者受益人达成有关赔偿或者给付保险金额的协议后十日内，履行赔偿或者给付保险金义务。
保险合同对保险金额及赔偿或者给付期限有约定的，保险人应当依照保险合同的约定，履行赔偿或者给付保险金义务。
参考资料：哥们已7年理赔工作经验告诉你理赔工作你要写总结，必须有数据。
否则写出来的没有内容。
比如查勘多少案子，行使多少里程，处理多少假骗赔案。
或者做了多少赔款，或者核赔了多少赔款等等。
还有就是思想认识要有提高，廉洁的重要性。
最后就是说一些本岗位存在的问题，提些意见。
就这些了。
哥们6年先进工作者哦。
你是哪家公司的啊。
中华联合机动车辆保险索赔申请书范本如下：出险后请注意留下您所有的书面材料，以备索赔时使用。
索赔材料：1、被保险人出具的保险索赔申请书和授权委托书、被保险人的有效 ___明2、驾驶证正（驾驶证为AB照的需提供身体条件回执单）、副证原件；行驶证正、副证原件；保险单正本3、交通管理部门出具的事故认定书、调解书、 ___出具的有关法律文书或自行协商赔偿协议书原件4、交通管理部门出具的抢救费垫/支付通知书（如需交强险垫/支付抢救医疗费）5、有效的经济赔偿凭证6、第三者车损或物损发票、定损报告、事故及损失照片、施救费发票7、有效的医疗费票据、鉴定费发票8、参加事故处理人员的住宿费发票、交通费发票原件9、门诊病历、住院疾病诊断证明书、出院小结、病休假证明、伤残鉴定书、住院医疗费用清单10、死亡证明：尸检报告/户口注销证明/医学死亡证明11、医疗机构护理证明、收据12、医疗机构建议安装残疾辅助器具的医疗证明、残疾辅助器具配置机构证明（注明型号、厂家、价格、更换周期）13、受害人有效 ___明、户籍证明、被抚养人户口簿复印件、家庭关系调查表14、有固定收入误工者的工资清单、因误工而减少实际收入的有效证明、无固定收入误工者的有效职业证明（如营业执照、上岗证等）、完税证明（收入超过个人所得税起征点需提交）15、与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其它证明和材料申请理赔的案件及应备的资料：1.仅涉及车辆损失的案件：1、2、3、5、6、152.仅涉及人员伤亡的案件：1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、153.涉及车物损和人员伤亡的案件：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15建议：1、先介绍如何参与理赔工作。
2023年工程索赔申请书 _1
2023年工程索赔申请书2023年工程索赔申请书 1一、建筑工程索赔费用1、人工费，人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。
2、材料费，材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。
3、施工机械使用费，施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
4、分包费用，分包费用索赔指的是分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。
分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。
5、现场管理费，包括管理人员工资、办公、通讯、交通费等。
6、利息在索赔款额的计算中，经常包括利息。
二、工程索赔的申请书怎么写建筑工程索赔申请书1、索赔成立（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
2、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
3、索赔事项概述由我单位承建的，于12月27日举行开工典礼，于12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自3月6日起，由于建设方联系的'外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至4月26日开始复测a区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
索赔通知书模板
索赔通知书是指保险标的发生保险事故后，被保险人向保险人申请赔款时提出的有关书面通知。
在保险事故发生后，根据合同向保险人提出索赔，是被保险人最终获得保险赔偿的重要条件。
下面我给大家带来索赔通知书，供大家参考!
索赔通知书范文篇一
损失索赔通知书NO：
公司：
本公司于年月日向贵公司采购的下列货品，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除□以现金支付
顺颂商祺!
股份有限公司采购部
年月日
索赔通知书范文篇二
监理单位：
我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。
xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位"停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工"(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。
期间发生了如下费用及损失： 1、施工人员窝工补偿，进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。
以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此致!
*****建筑工程公司
年月日
索赔通知书范文篇三
合同名称
:彭水县普子河保家镇河段综合治理工程合同编号: 致:重庆弘禹监理咨询公司由于前期征地拆迁未完成发生的当地村民阻工及因发生设计变更工程被迫停工等原因, 根据施工合同的约定, 我方
拟提出索赔申请请贵方审核。
附件: 索赔意向通书(包括索赔事件、索赔依据等)。
承包人:
项目经理:
日期: 年月日
推荐阅读：小学通知书模板终止合同通知书模板范文报到通知书模板死亡通知书模板缴款通知书模板施工安全通知书模板。