索赔意向通知书(施工单位)
工程索赔意向书
工程索赔意向书工程索赔意向书【范例一】致：xx由于xx年x月份的连续降雨引发xx重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于x月x日上午x时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理x号工程暂停指令单。
项目部于x年x月x日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：x。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于x年x月x日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标（包括营地标）的施工人员于x年x 月x日前全部撤离施工现场，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在x月x日下午将全部人员撤出工地。
进入x月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。
我部接到通知后积极组织人员于x月x日进场相继完成了营地搬迁等工作。
并于x年x月x日接监理部工程复工指令单，通知本标段于x年x月x日全面恢复施工。
期间我标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、设备窝工补偿费用；3、材料损失的补偿费用；4、撤退时业主拆除我部营地等损失；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项及合同文件第x款第x项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此！致！xx项目部x年x月x日【范例二】致：海宁市交通投资集团有限公司我公司于xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
索赔施工合同意向通知
索赔施工合同意向通知尊敬的XXX公司：我方在此就关于我方在施工合同执行过程中所发生的索赔事项，向你方发出正式的意向通知。
根据合同条款及相关法律法规，我方将严格按照规定的程序和期限，向你方提出相应的索赔要求。
现将有关情况说明如下：一、合同概况1. 合同名称：XXXX施工合同2. 合同编号：XXXXXX3. 合同双方：我方（全称：XXXX公司，以下简称“乙方”）与贵公司（全称：XXXX公司，以下简称“甲方”）4. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日5. 合同工程内容：XXXX项目施工二、索赔事由在合同执行过程中，我方严格遵守合同条款，认真履行合同义务。
但由于以下原因，导致合同无法按照原定计划和质量要求完成，给我方造成了经济损失和信誉损害。
因此，我方依据合同条款和相关法律法规，向你方提出索赔要求。
1. 甲方未按照合同约定提供施工场地和施工条件，导致施工进度延误。
2. 甲方提供的施工图纸和设计文件存在缺陷和错误，导致施工过程中出现多次变更，增加了施工成本。
3. 甲方未能按照合同约定及时支付工程进度款，影响了施工的正常进行。
4. 甲方在合同执行过程中，擅自变更合同内容，导致工程量和工程费用发生变化。
三、索赔金额和期限根据合同条款和相关法律法规，我方将就上述索赔事项向你方提出经济赔偿要求。
具体索赔金额和相关费用将在正式的索赔报告中详细说明。
在此，我方提醒贵公司，根据合同条款，若贵公司在接到本意向通知后30日内未提出异议，则视为贵公司对我方索赔要求的默认。
四、解决方式为尽快解决上述索赔事项，减少双方损失，我方希望贵公司能够在接到本意向通知后，尽快与我方联系，就索赔事项进行协商。
若双方在协商过程中达成一致，则可签订补充协议，明确双方的权利和义务。
若协商无果，双方均可按照合同约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在此，我方再次强调，我方将严格按照合同条款和相关法律法规，向你方提出相应的索赔要求。
希望贵公司能够高度重视，积极配合我方的索赔工作，共同维护双方的合法权益。
工程索赔意向书15篇
工程索赔意向书15篇工程索赔意向书1致：________________有限公司原因：____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来，进场施工材料认价存在分歧，主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议，所含各项价格直接进购买价格，为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会，双方达成协议，现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购，砂石料、水泥有我方购买。
索赔原因：项目部自_________年____月_____日通知贵公司材料主管和师傅开始督促石膏块进场，但至______年____月____日未进场，现已经造成现场砌筑工人窝工，(现场施工人员____人、其中技工______人)及项目部管理费增加，根据相关合同法相关规定;如果有以下原因造成施工方损失的可以索赔：1、甲方供应材料不及时，造成现场窝工产生费用的2、由于设计更改造成损失的。
3、不可抗力造成损失超出一定承担范围的。
论述：针对以上情况，现我公司提出索赔依据并按照程序通知贵公司，应立即给予回复和认同，超出法定时间视为认可，我方将索赔费用整理后按照程序报给贵公司预算部门。
_______________工程有限公司__________年______月______日工程索赔意向书2致：_____县经济开发区建设投资有限公司________项目管理咨询有限公司由于__年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。
此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、材料损失的补偿费用；3、降排水措施补偿费用；4、人工清除淤泥补偿费用；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
工程索赔意向通知书
工程索赔意向通知书索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。
下面我给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考!工程索赔意向通知书范文一致：安徽石油分公司管道项目部：合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。
历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。
由于合肥油库是改造安装工程，从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。
和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。
我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。
2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。
4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致：**由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求："*" 。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求："除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场" ，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下，午将全部人员撤出工地。
工程索赔意向书
工程索赔意向书工程索赔意向书篇1致：xx公司我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达7个月，20xx 年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。
还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。
计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。
此致xx改建工程第五合同段项目经理部20xx年3月25日工程索赔意向书篇2致：__________由我部中标承建的__________一期道排工程于20____年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20____年底完成一期一标、二标道排工程施工，(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20____年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后：1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。
索赔意向通知书施工单位范文-完整版-doc
索赔意向通知书施工单位范文-完整版-doc 索赔意向通知书施工单位范文-完整版-doc尊敬的施工单位：我们作为甲方，与贵单位签订了工程合同，合同号为XXXX。
根据合同约定，本次工程由贵单位负责承担施工工作。
然而，在工程实施过程中，我们发现了一系列贵单位在施工过程中存在的问题和不当行为，导致工程无法按时完工，并给我们造成了重大的经济损失。
一、工期延误二、施工质量问题在工程施工过程中，我们发现了以下施工质量问题：1. 未按照合同要求进行施工，造成了工程质量不达标；2. 使用了劣质材料，导致工程质量下降；3. 施工过程中存在严重的安全隐患，没有进行有效控制。
这些质量问题严重影响了工程的可用性和持久性，对我们的正常使用和后续维护带来了很大的困扰和经济压力。
三、索赔要求基于以上问题，我们要求贵单位做出以下补偿和赔偿：1. 工期延误补偿：根据工期延误的天数，按照合同约定的违约金标准进行扣款，总计金额为XXXX元；2. 施工质量问题赔偿：根据工程质量不达标和安全隐患等问题，我们进行了详细的评估和估算，总计金额为XXXX元；3. 额外损失补偿：由于工期延误和施工质量问题，我们因无法正常使用该场地而承担了额外的租赁费用和经济损失，总计金额为XXXX元。
希望贵单位能够认真对待我们的索赔要求，并在接到本通知书之日起XX个工作日内回复。
如果贵单位不认可我们的索赔要求，我们将不得不采取法律手段维护自身权益。
附件：1. 工程合同（复印件）2. 工程进度计划（复印件）3. 工程验收报告（复印件）4. 相关发票和证明文件（复印件）法律名词及注释：1. 违约金：根据合同约定，在一方违反合同条款的情况下，向另一方支付的一定金额，作为补偿或惩罚。
工程索赔意向书(15篇)
工程索赔意向书 1____致：我公司于 20__年 1 月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段， 20__年 1 月 18 日开工到现在，工期过去五分之三，但工程发展缓慢。
由于 20__年 7 月 25 日在 K__+__0 处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加之电信、电力管线等原因，导致路基向来停工长达 7 个月， 20__年 3 月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才住手使用。
还有 K__+385~K__+700 范围内建造材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于 20__年 1 月 19 日在辛江桥左幅 3 号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位向来不能开钻，导致灌注桩施工队向来怠工。
计划20__年__月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程向来没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法估计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期赋予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。
此致____改建工程______经理部20__年 3 月 25 日工程索赔意向书 2一、工程索赔书时效的效力索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利泯灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人于是取得否认对方请求的权利。
索赔时效期间届满后的请求权，因诉权泯灭，变为不可诉请求权，即罗马法上所谓自然之债。
此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。
因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。
工程索赔意向书(范本10篇)
工程索赔意向书(范本10篇) 工程索赔意向书(范本) 第1篇：工程索赔意向书（一）：致：xx公司我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达7个月，20xx年3月初自水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自水管道才停止使用。
还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。
计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。
此致xx改建工程第五合同段项目经理部20xx年3月25日工程索赔意向书（二）：致：__________由我部中标承建的__________一期道排工程于20____年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20____年底完成一期一标、二标道排工程施工，(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20____年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后： 1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。