索赔意向通知书
索赔施工合同意向通知

索赔施工合同意向通知尊敬的XXX公司:我方在此就关于我方在施工合同执行过程中所发生的索赔事项,向你方发出正式的意向通知。
根据合同条款及相关法律法规,我方将严格按照规定的程序和期限,向你方提出相应的索赔要求。
现将有关情况说明如下:一、合同概况1. 合同名称:XXXX施工合同2. 合同编号:XXXXXX3. 合同双方:我方(全称:XXXX公司,以下简称“乙方”)与贵公司(全称:XXXX公司,以下简称“甲方”)4. 合同签订日期:XXXX年XX月XX日5. 合同工程内容:XXXX项目施工二、索赔事由在合同执行过程中,我方严格遵守合同条款,认真履行合同义务。
但由于以下原因,导致合同无法按照原定计划和质量要求完成,给我方造成了经济损失和信誉损害。
因此,我方依据合同条款和相关法律法规,向你方提出索赔要求。
1. 甲方未按照合同约定提供施工场地和施工条件,导致施工进度延误。
2. 甲方提供的施工图纸和设计文件存在缺陷和错误,导致施工过程中出现多次变更,增加了施工成本。
3. 甲方未能按照合同约定及时支付工程进度款,影响了施工的正常进行。
4. 甲方在合同执行过程中,擅自变更合同内容,导致工程量和工程费用发生变化。
三、索赔金额和期限根据合同条款和相关法律法规,我方将就上述索赔事项向你方提出经济赔偿要求。
具体索赔金额和相关费用将在正式的索赔报告中详细说明。
在此,我方提醒贵公司,根据合同条款,若贵公司在接到本意向通知后30日内未提出异议,则视为贵公司对我方索赔要求的默认。
四、解决方式为尽快解决上述索赔事项,减少双方损失,我方希望贵公司能够在接到本意向通知后,尽快与我方联系,就索赔事项进行协商。
若双方在协商过程中达成一致,则可签订补充协议,明确双方的权利和义务。
若协商无果,双方均可按照合同约定,向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在此,我方再次强调,我方将严格按照合同条款和相关法律法规,向你方提出相应的索赔要求。
希望贵公司能够高度重视,积极配合我方的索赔工作,共同维护双方的合法权益。
反索赔意向通知书

反索赔意向通知书篇一:反索赔及索赔工程索赔及反索赔相关知识培训索赔1、索赔的定义:索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。
2、索赔的特点:在工程项目建设过程中,合同双方都在进行合同管理,但建设工程合同具有投资大、周期长、运作繁等特点,履行过程中必然出现合同未定事宜或合同变更事项,需要通过签证予以补充或确认;同时,对于出现非己方原因或者非双方可预见事件所造成的损失,一方通过索赔来维护自身权利。
可见,签证与索赔是合同履行中的常规行为,是顺利履行合同和实现预期利益的重要手段和法律武器。
因此,在工程项目实施的各个环节和各个阶段,相关人员应着手研究和分析合同依据,收集证据,为提出(反)索赔或反击对手的索赔做好两手准备。
例:投标方往往在激烈的投标竞争以较低的标价中标,对于施工过程中因条件变化而产生的亏损威胁,必然寻找一切可能索赔的机会来减少自己的风险。
法国协辅公司SaE承包北京国际贸易中心工程,总价为18.75亿元,由于施工期间的各种有理有利索赔,工程造价增加4.95亿元,将原来注定亏损的项目变成了巨额盈利的工程。
从统计资料表明,国际工程通过项目管理,可提高利润的3%-5%,而通过索赔管理,则可提高利润的10-20%;每项工程的平均索赔次数为20次,索赔成功率约占93%。
由此可见索赔是影响工程造价的一个非常重要的因素,要想有效地控制工程造价,必须对索赔进行有效监督。
二、签证与索赔的特征及关系。
1、签证的特征:签证是合同履行中,双方对质量变化、设计变更、工期增减、价款调整等事实意思一致而达成的协议。
主要特征有:(1)、是意思表示一致的产物。
一方提出签证要约,另方给予承诺,双方意思表示一致,其法律后果是确认事实或者变更合同;(2)、是主张权利的凭据。
承包商凭借签证,可以要求对方延迟工期、增加价款或赔偿损失,否则索赔无据。
(3)、是常规行为。
索赔意向通知书

索赔意向通知书尊敬的XX公司:我是XXX(客户姓名),就近期发生的一起事故,我向贵公司提出索赔请求。
本函是为了向贵公司表达我对事故的不满和对损失的索赔意向,并希望能够得到合理的补偿。
以下是我所遭受的损失和索赔的依据。
一、事故经过在(日期)的(地点),我与贵公司旗下的一辆货车发生了一起交通事故。
根据我对事故的回忆和见证人的陈述,我对事故的经过如下所述:在某个路口,贵公司的货车擅自变道,并与我的车辆相撞。
事故造成了我的车辆严重受损,包括车身和发动机部分损坏,修复费用预计达到XXXX元。
二、损失清单以下列出了本次事故造成的直接损失,以及我计划向贵公司索赔的费用:1. 车辆修复费用:XXXX元根据修理厂的估算,为了使我的车辆恢复正常使用,需要更换并修复多个部件。
修复工作需要耗费时间,并影响了我的正常出行。
2. 医疗费用:XXXX元在事故发生后,我立即前往医院接受了全面检查和治疗。
我遭受了一些轻微的身体伤害,包括剧痛和碰伤。
医疗费用包括门诊费、药物费和医生诊费。
3. 停工损失:XXXX元由于车辆被迫停工修理,我无法按时完成原定的工作任务,直接导致我在工作中的收入减少。
停工期间的损失对我造成了严重的经济困扰。
以上三项经济损失是我索赔的主要依据。
希望贵公司能够认真对待我的索赔请求,给予合理的赔偿。
三、索赔要求基于以上损失和依据,我希望贵公司满足以下索赔要求:1. 车辆修复费用的全额赔偿:XXXX元贵公司负有相应责任,应当承担修理费用。
2. 医疗费用的全额赔偿:XXXX元贵公司应该负责赔偿我在医疗方面的全部损失。
3. 停工损失的赔偿:XXXX元贵公司应该赔偿我由于车辆修理停工所造成的经济损失。
希望贵公司能够在收到本通知书后的十五个工作日内回复我是否接受我的索赔要求。
如果贵公司对我的索赔请求有任何异议或需要进一步了解情况,请及时与我联系。
我希望我们能够在友好的基础上协商解决这起事故产生的问题。
最后,希望贵公司能够认真对待我的索赔请求,并在合理的时间内给予赔偿。
工程索赔意向书

工程索赔意向书工程索赔意向书1致:_____项目管理有限职责公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有____月____日至____月____日,____月____日至____月____日,____月____日至____月____日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失:1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
_____________有限公司_______年____月____日工程索赔意向书2一、工程索赔书时效的效力索赔时效有两个方面的效力,一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭,即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔,其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由,即索赔时效期间届满,请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。
索赔时效期间届满后的请求权,因诉权消灭,变为不可诉请求权,即罗马法上所谓自然之债。
此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。
因此基于索赔时效的效力,义务人取得了抗辩权,可拒绝权利人的索赔主张。
虽则如此,但权利人的实体权利并未就此丧失,因此,一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权,其仍可自愿履行该债务,给权利人以补偿,索赔方有权接受该赔款,不构成不当得利。
即使被索赔方不知道时效届满的事实,也不能以不知时效届满为由要求返还。
另一方面,被索赔方也可在时效届满,提出索赔时效抗辩的同时,仍可基于道义或公平原则,给予索赔方适当补偿,即所谓的道义索赔,索赔方也有权接受该赔款,不构成不当干导利。
此外,虽然索赔时效是基于合同约定产生的,但其仍属于时效的一种。
按照时效制度的原则,即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。
因此,法院或仲裁庭在审理该类案件时,一般不能主动援用索赔时效,只有在被索赔方提出该项辩理由时,才能予以支持。
工程索赔意向通知书

工程索赔意向通知书索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后,要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。
下面我给大家带来工程索赔意向通知书,供大家参考!工程索赔意向通知书范文一致:安徽石油分公司管道项目部:合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。
历时 17 个月,比合同工期推迟了 13 个月。
由于合肥油库是改造安装工程,从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响,使的我施工方无法正常、连续地施工。
和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装,给我方带来较大的经济损失。
我方特向贵方表示费用索赔意向,期间发生了如下损失:1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。
2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。
4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致:**由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。
事故发生后,项目部于*月*日上午*时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。
项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:"*" 。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求:"除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场" ,同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下,午将全部人员撤出工地。
关于扶风县富都花园工程全面停工的索赔通知书

关于扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程项目工程全面停工的索赔申请书至:宝鸡市鼎元置业有限公司:我公司承建的扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程项目,工程于2012年3月10日开始施工,两栋楼于2012年11月20日主体工程顺利封顶,目前两栋楼内外墙抹灰均已施工完毕。
由于甲方不能按期足额支付的本工程进度款,导致工程材料及人工费大量拖欠,设备大量闲置窝工,故我方“停止对扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程的施工”,因此而造成该工程从2013年8月31日起所有工序将无法开展,项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
我方按程序特向贵方提出费用和工期提出索赔意向,并提交《费用索赔申请表》及《工程工期索赔申请表》。
期间发生了如下费用及损失:1、施工人员窝工补偿,进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用,各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;按照合同通用条款的第十款第40 项,合同文件专用条款的第39 款第39.1、39.2 项规定,业主应对我部上述的费用给予补偿,以利于我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此致!附:索赔事件清单一份扶风县建筑总公司2013年11 月28 日关于扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程造成工程全面停工的索赔事件清单1、Z1-1#、Z1-2#楼提升架龙门吊租赁合同的违约金及拆除安装费用;(要求补偿4台提升架龙门吊,3个月算租赁合同的违约金及拆除安装费用计56000 元,)龙门吊:4台*100元*90=36000元;龙门吊搭拆费:4台*5000元=20000元2、钢管、扣件租赁及保管费用;(要求补偿余下340吨钢管3个月算租赁及保管费用计142129.26元)钢管: 87678m*0.013天/m*90天=102583.26元;(2、3、4月份)扣件:31000个*0.007天/m*90天=19530元;(2、3、4月份)龙门架钢管1600m*0.013天/m*270天=5616元;(2-11月份)保管费:90天*160=14400元3、要求补偿窝工过程中管理人员组建损失费及施工工人的工资;414000元a、管理人员8人,3个月算;8*150*90天=108000元b、技工15人,3个月算;15*120*90=162000元;c、普工20人,3个月算;20*80*90=144000元;4、冬季看场费用;(2人*60元*90天,计10800元)5、要求补偿搅拌机3个月租赁费及安拆费8100元搅拌机:2台*35*90=6300元安拆保管费:2台*90*10=1800元6、要求补偿合同进度款违约利息:189900元工程进度款违约利息计算表7、要求补偿投标保证金未按期退还的费用:20925元应退还的本金:250000元未退还的本金利息:250000*0.0093*9月=20925元(2-11月份)8、要求工期索赔6个月。
3索赔通知书

3索赔通知书关于新冠病毒肺炎疫情引起的索赔联系函编号:工程名称主要内容施工单位时间年月日致:自2020年1月20日起,新冠病毒引起的肺炎疫情全面爆发,按《民法总则》、《公司法》等法律规定,本次新冠疫情本身的性质以及各级政府防控疫情采取的措施已符合不可抗力的法定情形。
目前,受疫情和地方管制措施的影响,劳务人员和原材料的供应严重紧张,并且涉及的人工、材料价格大幅上涨。
为了顺利推进项目建设,我方向发包方提出本索赔意向:(1)工期相应顺应。
原定于2020年X月X日开工,我方无法按计划开工,具体延期天数结合复工批复时间以及生产恢复情况待定。
(2)发包人应补充我方应行政机关要求采取防疫措施所产生的费用。
复工前我方根据疫情防控要求购买的防疫物品,如口罩、酒精、测温仪等,上述疫情防控费用发包人应补偿。
(3)发包人应赔偿我方因疫情和管制措施产生的停工、窝工损失,包括疫情停工期间管理人员工资、劳务人员停工窝工损失、机械闲置损失费。
(4)发包人应赔偿我方因疫情和管制措施造成人工、材料、设备费用上涨所增加的费用。
(5)其他因不可抗力疫情发生的损失。
上述系索赔意向通知,我司后续将在受疫情和相关管制步伐持续影响的期间内根据实际情况向贵司报告,并在疫情和相关管制措施影响结束向贵司提交最终索赔报告。
与此同时,我司也将积极采取合理措施防损失止扩大,也请贵司统筹规划安排本工程防疫工作。
施工单位:XXX项目经理:附:相关疫情文件1、<<关于延长2020年春节假期的通知>>2、<<XXX关于进一步加强全区住房城乡建设系统感染肺炎疫情防控工作的通知>>(【2020】5号)3、<<XXX关于新冠肺炎疫情防控期间建设工程计价的指导意见>>(桂建发[2020]1号)4、各地疫情防控文件5、其他相关证明。
工程索赔通知书

工程索赔通知书工程索赔通知书1我叫___ 年龄_岁所在学校____ 20__年_月 _日 _时在学校上体育课期间打球导致手臂受伤,送院治疗,现已痊愈。
在医院期间花费医药费___元,因我办理贵司保险,保险单号____ 保险名____ 特提出理赔申请,望予以接纳办理。
此致申请人 ___年月日工程索赔通知书2xx建设工程有限公司兹由我单位施工的江夏区清水入江一期工程:纸坊泵站至江夏污水处理厂传输工程,于20xx年05月07日开头KD0+133.5工作井顶管顶进工作,19点30分顶进时发觉废弃雨水D1200钢筋混凝土管道,且G107道路改造工程与顶管工作井、顶管管线平面位置及高程有待确认,以上两个缘由造成工程持续停工。
工程停工后,因工程复工时间无法确定,为保证工程复工后能够准时组织人员进行施工,我项目部主动组织施工班组开会,做好工人的安抚工作,避开工人的流失,对现场机械进行检查,维护、保养,对现场周转材料的清理,堆码,对现场平安设备、设施及平安隐患进行排查,整改,等候工程复工,在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下:1、施工人员的误工费;2、项目部管理人员的`管理费;3、机械设备的闲置费。
我施工单位根据合同商定内容的程序向贵单位提交费用的索赔意向。
通知人:日期:工程索赔通知书3赔偿恳求人:_______________托付代理人:_______________赔偿恳求人因______________________________(赔偿义务机关全称)于______年______月______日错误做出的______(司法行为),给自己的合法权益造成了损害,现恳求赔偿。
详细赔偿恳求是:_____________________________________________恳求赔偿的事实和理由是:_____________________________________此致______(赔偿义务司法机关全称)赔偿恳求人:______托付代理人:__________年____月____日工程索赔通知书4xxx高校口腔医院门诊部xxx华厦工程项目管理有限责任公司由于xxx高校口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法连续施工,受到干扰的时间有8月29日至9月12日,9月18日至9月19日,9月27日至10月3日。