(完整版)工程索赔意向通知书
工程施工索赔通知书
工程施工索赔通知书尊敬的合作方：衷心感谢贵公司对本工程的支持与合作。
本函是针对工程施工过程中发生的一系列问题及相关索赔要求而起草的通知书。
经过我方认真调查和客观评估，我方认为我们有充分的理由向贵公司提出索赔。
现将具体事由和索赔要求列明如下：一、工期延误自工程开始至今，我们一直面临着工期无法按计划执行的困扰。
然而，根据合同规定，贵公司有责任保证工程按照协议时间进行，但很遗憾的是，工期已经延误了一周。
这给我方造成了严重的经济损失，包括人工费用、设备租赁费用以及间接费用的增加等。
鉴于以上情况，我方要求贵公司按照合同约定支付我们由于工期延误而产生的经济损失，共计人民币100,000元。
二、质量问题在施工过程中，我们发现了一些质量问题，这些问题大大影响了工程的正常进行。
例如，电缆敷设不规范、墙面涂料颜色不一致等问题。
这些质量问题严重影响了我们工程的质量和进度，同时也给我方带来了额外的检修和更换费用。
我们要求贵公司承担由于质量问题而产生的经济损失，并委托第三方验收机构进行评估。
请贵公司配合相关评估工作，以便我们之后商议索赔金额。
三、变更指令在施工过程中，贵公司多次下达变更指令，要求对工程进行改动或调整。
这些变更指令无疑给我们增加了额外的工程量和人力成本。
我们并未在签订合同时就对变更指令进行详细约定，因此我们希望贵公司按照合同规定的变更指令程序，与我们共同商议并确认索赔金额。
四、其他损失除上述问题外，工程施工过程中还遇到了许多其他问题，包括但不限于：交付材料的延迟、现场秩序混乱、安全问题等。
这些问题给我们造成了额外的人力和时间成本，严重影响了我们在其他工程上的投入。
由于上述问题带来的经济损失目前尚无法具体计算，我方将对其进行详细核算，并在后续阶段向贵公司提供具体数据和索赔要求。
最后，我方希望贵公司能够认真对待我们的索赔要求，并在合理时间内进行回应。
我们愿意与贵公司共同协商解决此次索赔事宜，确保工程按时完成，保持良好的合作关系。
索赔施工合同意向通知
索赔施工合同意向通知尊敬的XXX公司：我方在此就关于我方在施工合同执行过程中所发生的索赔事项，向你方发出正式的意向通知。
根据合同条款及相关法律法规，我方将严格按照规定的程序和期限，向你方提出相应的索赔要求。
现将有关情况说明如下：一、合同概况1. 合同名称：XXXX施工合同2. 合同编号：XXXXXX3. 合同双方：我方（全称：XXXX公司，以下简称“乙方”）与贵公司（全称：XXXX公司，以下简称“甲方”）4. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日5. 合同工程内容：XXXX项目施工二、索赔事由在合同执行过程中，我方严格遵守合同条款，认真履行合同义务。
但由于以下原因，导致合同无法按照原定计划和质量要求完成，给我方造成了经济损失和信誉损害。
因此，我方依据合同条款和相关法律法规，向你方提出索赔要求。
1. 甲方未按照合同约定提供施工场地和施工条件，导致施工进度延误。
2. 甲方提供的施工图纸和设计文件存在缺陷和错误，导致施工过程中出现多次变更，增加了施工成本。
3. 甲方未能按照合同约定及时支付工程进度款，影响了施工的正常进行。
4. 甲方在合同执行过程中，擅自变更合同内容，导致工程量和工程费用发生变化。
三、索赔金额和期限根据合同条款和相关法律法规，我方将就上述索赔事项向你方提出经济赔偿要求。
具体索赔金额和相关费用将在正式的索赔报告中详细说明。
在此，我方提醒贵公司，根据合同条款，若贵公司在接到本意向通知后30日内未提出异议，则视为贵公司对我方索赔要求的默认。
四、解决方式为尽快解决上述索赔事项，减少双方损失，我方希望贵公司能够在接到本意向通知后，尽快与我方联系，就索赔事项进行协商。
若双方在协商过程中达成一致，则可签订补充协议，明确双方的权利和义务。
若协商无果，双方均可按照合同约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在此，我方再次强调，我方将严格按照合同条款和相关法律法规，向你方提出相应的索赔要求。
希望贵公司能够高度重视，积极配合我方的索赔工作，共同维护双方的合法权益。
索赔意向通知书
索赔意向通知书索赔意向通知书索赔是指国际贸易业务的一方违反合同的规定，直接或间接地给另一方造成损害，受损方向违约方提出损害赔偿要求。
下面小编给大家带来索赔意向通知书，供大家参考!索赔意向通知书范文一致：根据《建设工程施工合同》(条款)的约定，由于发生了事件，且该事件的发生非我方原因所致。
为此，我方向(单位)提出索赔要求。
附件：索赔事件资料提出单位(盖章)负责人(签字)年月日索赔意向通知书范文二(身份证号码)：您好!您于年月日因公负伤至今已个月，根据《工伤保险条例》第二十一条：“职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定”，您已符合进行劳动能力鉴定的条件。
请您于年月日进行劳动能力鉴定申请，以确定伤残等级及停工留薪期。
如您拒不接受劳动能力鉴定，则依照《工伤保险条例》四十二条规定，停止工伤保险待遇。
如需更改劳动能力鉴定申请日期，请于年月日前以书面形式知会公司。
如逾期不配合进行劳动能力鉴定的，将视同您拒不接受劳动能力鉴定，并丧失一切工伤待遇。
如因您个人原因未进行劳动能力鉴定，所造成的损失及后果由您个人承担。
特此通知!本人确认： xxxxxx有限公司年月日年月日索赔意向通知书范文三致：**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求：“*”。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标(包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场”，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在*月*日下午将全部人员撤出工地。
工程索赔意向通知书
工程索赔意向通知书索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。
下面我给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考!工程索赔意向通知书范文一致：安徽石油分公司管道项目部：合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。
历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。
由于合肥油库是改造安装工程，从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。
和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。
我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。
2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。
4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致：**由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求："*" 。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求："除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场" ，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下，午将全部人员撤出工地。
工程索赔意向书(范本10篇)
工程索赔意向书(范本10篇) 工程索赔意向书(范本) 第1篇：工程索赔意向书（一）：致：xx公司我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达7个月，20xx年3月初自水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自水管道才停止使用。
还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。
计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。
此致xx改建工程第五合同段项目经理部20xx年3月25日工程索赔意向书（二）：致：__________由我部中标承建的__________一期道排工程于20____年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20____年底完成一期一标、二标道排工程施工，(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20____年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后： 1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。
工程索赔意向书
工程索赔意向书尊敬的xxx先生/女士：您好！我是xxx工程项目的代表，我写信是希望就我们项目中发生的一些问题和合同条款进行商讨和解决。
特此致函，表达我方的工程索赔意向，并愿意与贵公司进行进一步的协商，达成一个双方满意的解决方案。
我方作为承包商，按照我们与贵公司签订的合同，按时、按质地完成了工程项目的设计、施工，并遵守了合同中所规定的各项条款。
然而，在项目实施过程中，我们遇到了一些意外情况与困难，导致了项目延迟和成本增加。
首先，我们在设计阶段与贵公司充分沟通，就项目的具体需求进行了详细说明，并征得了贵公司的同意。
但是，在施工过程中，我们发现合同中的设计图纸与实际情况存在不符之处，这使得我们不得不修改设计图纸和变更施工方案，导致项目延期，在此过程中产生了额外的人力、物力和费用。
其次，由于外界因素的影响，项目执行期间出现了一些不可预见的情况。
例如，天灾、政府政策变化等不可抗力因素，导致了工程项目的停工和恢复的延迟，也导致了我们的施工进度受到了很大的影响。
这些无法控制的因素进一步增加了我们的成本和损失。
最后，我们还遇到了劳工问题。
由于市场竞争的加剧和供需关系的变化，劳工成本不断上涨，这给我们的工程项目带来了额外的经济压力。
我们在合同签订之前与贵公司进行了沟通，并对劳工成本做了相关的预估，在贵公司同意的情况下开展了项目。
然而，劳工成本上涨的速度远超出了我们的预期，造成了我们的利润空间严重压缩。
基于上述原因，我们希望能够与贵公司就索赔事宜展开讨论并予以解决。
我们认为，遇到如此问题，双方有责任与义务积极合作，共同寻找解决方案。
在此过程中，我们愿意提供相关的证据和详细的成本明细，以便贵公司理解我们遇到的困难和损失。
最后，请贵公司能够给予充分的重视和关注，并与我们联系，以便就工程索赔事宜进行进一步的商讨。
我们希望能够达成一个双方都满意的解决方案，保障我们项目的顺利进行，并维护双方的合作关系。
谢谢您的阅读和理解！期待与贵公司尽快取得联系，共同商讨解决方案。
工程索赔通知书
工程索赔通知书工程索赔通知书在当今社会生活中，接触并使用通知的人越来越多，通知具有使用范围的广泛性、文种使用的晓谕性和行文方向的不确定性等特点。
那要怎么写好通知呢？下面是小编收集整理的工程索赔通知书，希望能够帮助到大家。
工程索赔通知书1xxx大学口腔医院门诊部xxx华厦工程项目管理有限责任公司由于xxx大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
通知人：日期：工程索赔通知书2xx建设工程有限公司兹由我单位施工的江夏区清水入江一期工程：纸坊泵站至江夏污水处理厂传输工程，于20xx年05月07日开始KD0+133.5工作井顶管顶进工作，19点30分顶进时发现废弃雨水D1200钢筋混凝土管道，且G107道路改造工程与顶管工作井、顶管管线平面位置及高程有待确认，以上两个原因造成工程持续停工。
工程停工后，因工程复工时间无法确定，为保证工程复工后能够及时组织人员进行施工，我项目部积极组织施工班组开会，做好工人的安抚工作，避免工人的.流失，对现场机械进行检查，维护、保养，对现场周转材料的清理，堆码，对现场安全设备、设施及安全隐患进行排查，整改，等候工程复工，在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下：1、施工人员的误工费；2、项目部管理人员的管理费；3、机械设备的闲置费。
我施工单位按照合同约定内容的程序向贵单位提交费用的索赔意向。
通知人：日期：工程索赔通知书3xx市力波机械制造有限公司由于xxx大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。
工程索赔意向书
工程索赔意向书工程索赔意向书(15篇)在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们需要用到意向书，意向书不属于正式的协议，意在表明一种意向，一般意向书是怎么起草的呢？以下是店铺为大家整理的工程索赔意向书，仅供参考，欢迎大家阅读。
工程索赔意向书1致：工程协调指挥部监理部根据业主要求，我项目部于20xx年xx月30日进行开工典礼，并立即组织人员、机械设备进场，开展驻地建设及施工前期准备工作。
由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：1、20xx年xx月31日~20xx年3月22日因业主征地、青苗赔偿未到位，森林砍伐证未办理，与"三杆"相关单位(车江部队、联通、移动、电力、电信、广电、国防光缆)赔偿款未协调达成一致，无法及时提供合格的施工场地。
2、20xx年3月24日，4月3、4、5、10、13日当地村民借以征地、青苗补偿价格低为由，有组织的到施工现场无理阻工。
3、为考虑两厢开发，业主提出云集大道与衡云干道相交段路面标高变更，涉及到整条道路调整。
但该变更方案一直未落实，于20xx年4月9日口头通知要求K9+765箱涵停止施工;其他地方也无法按施工计划进行施工安排。
截止20xx年4月28日业主口头通知K9+765箱涵以及往新塘埠村方向可以施工(除K9+765箱涵可以施工外，其他地方仍因房屋拆迁、"三杆"改移、青苗赔偿问题未解决而无法施工)。
我部接到通知后积极组织人员于4月28日开始筹备该段施工准备工作。
期间我标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工;2、机械设备窝工;3、企业管理费、现场经费及资金利息的多余支付以及开工期间可赢利润;4、工期延误。
0xx年4月28日工程索赔意向书2致：____我公司于20__年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20__年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20__年7月25日在K__+__0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20__年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。